招标师模拟试题8辑

发布时间:2022-02-21
招标师模拟试题8辑

招标师模拟试题8辑 第1辑


根据《民法通则》的规定,诉讼时效从权利被侵害之日起超过()年的,人民法院不予保护。

A、20
B、30
C、25
D、15

答案:A
解析:
我国的诉讼时效期间采用双重标准计算。一般而言,诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算,期限为2年。此外,以权利被侵害之日为起算点,又有一个20年的最长期间。因此从权利被侵害之日起超过20年的,人民法院不予


关于电气照明及动力设备,下列说法错误的是()。

A、交流电动机分为单相电动机和三相电动机
B、把绝缘导线穿入管内敷设,称为配管配线
C、常用的电光源有热致发光电光源、气体放电发光电光源、固体发光电光源
D、低压电器指电压在1200V以下的各种控制设备、继电器及保护设备等

答案:D
解析:
D项,低压电器指电压在1000V以下的各种控制设备、继电器及保护设备等。


依法必须进行招标的项目,招标人应当从确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A、28
B、21
C、30
D、15

答案:D
解析:
本题的考点为签订书面合同的要求。依法必须进行招标的项目,招标人应当从确定中标人之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。


关于承包范围条款,下列说法错误的是()。

A、对于发包人而言,承包范围是其确定工程造价、工期、施工组织设计、能否盈利等事项的基础
B、发包人不能将本可以由一个承包人完成的工作分解成若干部分,并发包给数个承包人
C、对于直接发包的工程,施工合同中承包范围一旦确定,发包人不能轻易增加或缩减,否则,或者构成违约,或者构成协商变更
D、潜在投标人在投标时会重点关注工程范围,并会综合考虑工程范围、工期要求以及其他因素综合考虑是否投标,以及如何编制投标文件等事宜

答案:A
解析:
A项,对于发包人而言,承包范围决定着合同的标的,即发包工程的范围和具体内容。对承包人而言,承包范围是其确定工程造价、工期、施工组织设计、能否盈利等事项的基础。


生产经营单位编造安全培训记录、档案的,由安全生产监管监察部门给予警告,吊销安全资格证书,并处()万元的罚款。

A、3
B、5
C、4
D、8

答案:A
解析:
本题的考点为生产经营单位的罚则。生产经营单位有下列行为之一的,由安全生产监管监察部门给予警告,吊销安全资格证书,并处3万元以下的罚款:(1)编造安全培训记录、档案的;(2)骗取安全资格证书的。


依据不同的交易条件,采购价格会有不同的种类,采购价格一般有()。

A、合约价
B、出厂价
C、政府指导价
D、送达价
E、现金价

答案:A,B,D,E
解析:
本题考核的采购价格的分类。依据不同的交易条件,采购价格会有不同的种类。采购价格一般一般有:送达价、出厂价、现金价、期票价、净价、毛价、现货价、合约价、实价。


下列项目中可以不进行招标的是 ()

A.南水北调工程 B.国家投资建设的项目
C.京九铁路的修建 D.汶川大地震后的灾区重建工程

答案:D
解析:
《招标投标法》第66条规定,涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家有关规定可以不进行招标。ABC三项属于必须招标的项目;而D项属于抢险救灾的不适宜进行招标的项目。


费用绩效指数()时,表示实际费用高于预算。

A、大于1
B、等于1
C、小于1
D、大于

答案:C
解析:
费用绩效指数CPI是指EV与AC之比,计算公式为:CPI=EV/AC。当CPI>1时,表示实际费用低于预算,项目处于节支状态。当CPI<1时,表示实际费用高于预算,项目处于超支状态。当CPI=1时,表示实际费用等于预算费用。


招标师模拟试题8辑 第2辑


招标师职业继续教育的主要作用是()。

A、提高招标师的职业能力水平
B、加强招标采购人员的职业管理
C、满足招标采购实际工作的需要
D、提高招标师的社会地位
E、晋升高级招标师

答案:A,B
解析:
随着我国招标投标事业的发展,对于招标师的职业素质要求也在不断变化和提高。招标师应通过职业继续教育补充和更新招标采购有关法律法规、政策、标准规范、技术经济、项目管理以及国际招标采购制度等专业知识,不断提高职业道德素质和专业能力水平。因此,招标师继续教育的作用是提高招标师的职业能力水平,同时加强招标采购人员的职业管理。


建设工程施工合同示范文本的组成不包括 ()

A.《协议书》B.《专用条款》
C.《通用条款》 D.《补充条款》

答案:D
解析:
解析 建设工程施工合同示范文本主要由以下合同文件组成:《协议书》、《通用条款》、《专用条款》。


工程勘察资质中不设等级的是( )。

A.工程勘察综合资质 B.工程勘察行业资质
C.工程勘察专业资质 D.工程勘察劳务资质

答案:D
解析:
工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级;工程勘察专业资质设甲级、乙级,根据工程性质和技术特点,部分专业可以设丙级;工程勘察劳务资质不分等级。


根据国际贸易标的物的不同,可将国际贸易分为( )。

A、国际货物贸易
B、国际工程贸易
C、国际金融贸易
D、国际技术贸易
E、国际服务贸易

答案:A,D,E
解析:
国际贸易是指不同国家(和/或地区)之间的商品、劳务和技术的交换活动,是商品、劳务和技术的国际转移。根据国际贸易标的物的不同,可将国际贸易分为三个部分,即国际货物贸易、国际服务贸易和国际技术贸易。


供应商处于相对有利的位置,这时供应产品处于产品生命周期的()。

A、导入期
B、成长期
C、成熟期
D、衰退期

答案:B
解析:
供应产品所处生命周期阶段的不同,决定了采购人与供应方关系的变化。在引入期与衰退期,一般会呈现出买方市场的特征。在成长期,供应商会处于相对有利的位置,而在成熟期时,产品的供给会相对均衡,竞争会比较充分。


根据国家相关法律规定,下列关于投标保证金的说法正确的是 ( )

A.投标保证金只能以保函形式提交
B.投标保证金的保证范围可以由招标人在招标文件中规定
C.投标保证金自中标通知书到达中标人之日生效
D.投标保证金即定金

答案:B
解析:
A项,投标保证金的形式一般有:(1)银行保函或不可撤销的信用证;(2)保兑支票:(3) 银行汇票;(4)转账支票或现金支票;(5)现金; (6)招标文件中规定的其他形式。C项,《招标投标法实施条例》第23条和第26条规定,投标保证金有效期应当与投标有效期一致,投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。D项,定金对于债权的担保作用主要体现为定金罚则,给付定金的一方不履行约定的債务的,无权要求返还定金,收受定金的一方不履行约定的债务的.应当双倍返还定金;而投标保证金,是指为了避免因投标人投标后随意撤回、撤销投标或随意变更应承担相应的义务给招标人造成损失,要求投标人提交的担保.不存在双倍返还的问题。


关于根据工程施工总体进度顺序确定工程招标顺序,下列叙述错误的是( )。

A.工程施工在前,工程货物采购在后
B.制约后续工程在前,紧前工程在后
C.辅助工程在前,制约工期的关键工程在后
D. 土建工程在前,设备安装在后

答案:C
解析:
根据工程施工总体进度顺序确定工程招标顺序。一般是:①施工准备工程在前, 主体工程在后;②制约工期关键线路的工程在前,施工时间比较短的工程在后;③土建 工程在前,设备安装在后;④结构工程在先,装饰工程在后;⑤制约后续的工程在前, 紧前的工程在后;⑥工程施工在前,工程货物采购在后,但部分主要设备采购应在工程 施工之前招标,以便据此确定工程设计或施工的技术参数。工程招标的实际顺序应根据 工程施工的特点、条件和需要安排确定。


_是国际贸易中使用最为广泛的提单。 ()

A.清洁提单 B.备运提单
C.指示提单 D.转船提单

答案:C
解析:
解析 指示提单,是指提单上的收货人栏内填写“凭指定”或“凭某某人指定”字样。这种提单可背书转让,又称“可转让提单”,在国际贸易中使用最为广泛。清洁提单是货物在装船时“表面状况良好”,承运人在提单上不带有明确宣称货物及/或包装有缺陷状况的文字或批注的提单。备运提单是指承运人已收到托运货物等待装运期间所签发的提单。转船提单是指货物须经中途转船才能到达目的港而由承运人在装运港签发的全程提单。


招标师模拟试题8辑 第3辑


下列关于行政许可实施程序中的听证程序的表述,错误的有()。

A、行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的,行政机关在作出行政许可决定前,应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利。
B、行政机关应当于举行听证的五日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人,必要时予以公告
C、听证应当公开举行
D、行政机关可以指定审查该行政许可申请的工作人员为听证主持人
E、听证必须制作笔录,行政机关必须根据听证笔录,作出行政许可决定

答案:B,D
解析:
A项,行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的,行政机关在作出行政许可决定前,应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利。B项,行政机关应当于举行听证的七日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人,必要时予以公告。C项,听证应当公开举行。D项,行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人,申请人、利害关系人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的,有权申请回避。E项,听证应当制作笔录,听证笔录应当交听证参加人确认无误后签字或者盖章。行政机关应当根据听证笔录,作出行政许可决定。


民事法律行为,是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为,下列属于民事法律行为的是 ()

A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C.为了谋取中标,某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下,将工程再次分包

答案:B
解析:
民事法律行为是自然人或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为具有如下特征:(1)民事法律行为是一种合法行为。民事法律行为必须具有合法性,才能为国家法律所确认和保护,从而能够产生行为人预期的民事法律后果。(2)民事法律行为是以行为人的意思表示作为构成要素。(3)民事法律行为能够实现设立、变更或者消灭民事法律关系的后果。


招标师合同管理的目标主要表现在()。

A、确保规范化的招标投标工作
B、编制高质量的招标文件
C、建立合同检查和奖惩制度
D、协助签订高质量的招标采购合同
E、监督和反馈合同履约情况

答案:A,B,D,E
解析:
招标师的工作质量和水平,不仅关系到整个招标投标活动的质量和水平,而且还严重影响招标合同订立和履行的质量和水平,以及整个项目目标的实现。招标师合同管理的目标主要表现在:①确保规范化的招标投标工作;②制定高水平的合同规划方案、构建科学合理的合同结构体系;③编制高质量的招标文件;④协助签订高质量的招标采购合同;⑤监督和反馈合同履约情况。c项,建立合同检查和奖惩制度是合同当事人的合同管理目标。


国有建设用地使用权招标方案的编制依据有 ()

A.城市总体规划 B.城市控制性详细规划
C.土地利用总体规划 D.土地利用年度规划
E.储备开发土地情况

答案:B,C,E
解析:
ABCE解析 国有建设用地使用权招标方案的编制依据有:(1)市总体规划和控制性详细规划;(2) 土地利用总体规划和年度土地供应计划;(3)储备开发土地情况和国家和地区产业发展政策等。


下列各项属于招标投标领域的地方性法规的是()。

A、《重庆市招标投标条例》
B、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》
C、《天津市工程建设项目招标代理机构资格认定办法》
D、《深圳市工程建设项目招标范围和规模标准的规定》

答案:A
解析:
地方性法规,由省、自治区、直辖市及较大的市(省、自治区政府所在地的市,经济特区所在地的市,经国务院批准的较大的市)的人大及其常委会制定,通常以地方人大公告的方式公布,一般使用条例、实施办法等名称。B项属于国务院部门规章;CD两项属于行政规范性文件。


作为官方标志表明获准使用的货物环保节能标志是( )。


A “中国环境标志” B.“n型环境标志”
C.“节能标志” D.“能源效率标识”

答案:A
解析:
“中国环境标志”,又名“I型环境标志”,是由国家环保总局环境认证中心发布的一种官方标志,表示产品在生产、使用和处理处置过程中符合环境保护要求,与同类产品相比,具有低毒少害、节约资源等环境优势。


可用以在约束条件下确定项目各项活动最早、最晚的开始和完成时间的方法是()。

A、关键路径法
B、PERT图
C、横道图法
D、网络图

答案:A
解析:
关键路径法的基本原理是用网络图表达项目活动之间的相互关系和进度,并在此基础上进行网络分析,计算网络中各项时间参数,确定关键活动与关键路线,利用时差调整与优化网络,求得最短工期。同时,考虑成本与资源问题,以求得项目计划方案的综合优化。关键路径法可用以在约束条件下确定项目各项活动最早、最晚的开始和完成时间。


下列工作内容中,属于招标采购项目综合管理的是( )。


A.制定招标采购管理流程 B.界定招标服务工作范围

C.确定项目组织结构 D.进行项目团队激励与考核

答案:A
解析:
招标采购项目综合管理的主要内容是:确定目标和任务、编制招标采购项目方案、工作计划等,制定管理流程和控制措施、协调各种资源并实施。


招标师模拟试题8辑 第4辑


专业分包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应在知道或应当知道索赔事件发生后()天内,向总承包人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。

A、5
B、7
C、14
D、28

答案:C
解析:
关于索赔程序,可以在施工专业分包合同中规定详细的索赔流程,如专业分包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内,向总承包人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由,在发出索赔意向通知书后14天内,向总承包人正式递交索赔报告,索赔事件影响结束后14天内,专业分包人应向总承包人递交最终索赔报告,总承包人应在收到索赔报告后14天内完成审查等。


下列生产控制指标中,实际值小于目标值即为达标的是( )。

  A.产量
  B.产品合格率
  C.工时消耗
  D.劳动生产率

答案:C
解析:
因为正偏差表示目标值大于实际值,相对于成本、工时消耗等目标,正偏差表示的是优于控制标准的,C符合题意。参加教材P90。


《标准施工招标文件》中规定,修改的投标文件应按照招标文件规定进行( ),并标明"修改"字样。

A、签字、编制、密封、递交
B、编制、密封、标记、递交
C、研究、编制、标记、递交
D、编制、描述、标记、递交

答案:B
解析:


下列关于听证的说法中,正确的有()。

A、当事人要求听证的,行政机关可以组织听证
B、行政机关应当在听证的7日前,通知当事人举行听证的时间、地点
C、所有听证必须公开举行
D、当事人必须亲自参加听证
E、当事人认为主持人与本案有直接利害关系的,有权申请回避

答案:B,E
解析:
根据《行政处罚法》第42条的规定,听证依照以下程序组织:①当事人要求听证的,应当在行政机关告知后3日内提出。②行政机关应当在听证的7日前,通知当事人举行听证的时间、地点。③除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外,听证公开举行。④听证由行政机关指定的非本案调查人员主持;当事人认为主持人与本案有直接利害关系的,有权申请回避。⑤当事人可以亲自参加听证,也可以委托1至2人代理。⑥举行听证时,调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议;当事人进行申辩和质证。⑦听证应当制作笔录;笔录应当交当事人审核无误后签字或者盖章。


工程建设项目管理和承包方式中,适用于招标人愿意较深入地介入设计控制及对设计和施工进行相互协调管理,并希望分散承担风险的情况的是()。

A、“设计+施工”模式
B、“设计一施工”模式
C、“设计采购建造”模式
D、“工厂设备与设计+施工”模式

答案:B
解析:
“设计一施工”承包方式由各承包人分别向招标人负责,承包人可以将部分非主体和非关键工程分包给有相应资质条件的分包人承担,并由承包人和分包人对分包工程共同承担连带责任。该承包方式适用于发包人希望较深入地介入设计控制及对设计和施工的分别协调管理并分散承担风险的情形。


有关有限责任公司组织机构的规定,叙述错误的是()。

A、首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持,依照《公司法》规定行使职权
B、有限责任公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持
C、定期会议应当依照公司章程的规定按时召开,代表1/10以上表决权的股东,1/3以上的董事,监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议
D、有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,执行董事主持

答案:D
解析:
本题的考点为有限责任公司组织机构的规定。有限责任公司组织机构的规定包括:(1)首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持,依照《公司法》规定行使职权;(2)股东会会议分为定期会议和临时会议;(3)定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表1/10以上表决权的股东,1/3以上的董事,监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议;(4)有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持;(5)有限责任公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。


在建设工程合同的订立过程中,投标人根据招标内容在约定期限内向招标人提交投标文件,此为()。

A、要约邀请
B、要约
C、承诺
D、承诺生效

答案:B
解析:
本题的考点为合同订立的程序。与其他合同的订立程序相同,建设工程合同的订立也要采取要约和承诺方式。投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件,为要约。


工程咨询的人身属性特点是指()。

A、咨询人应当具有提供咨询服务所需要的专业知识和能力
B、工程咨询活动是咨询人通过智力劳动创造相应的智力成果
C、工程咨询合同的服务内容可以是全过程服务
D、未经委托人同意,合同任务不得随意转让委托

答案:D
解析:
工程咨询合同具有人身属性的特点,未经委托人同意,咨询人不得随意转让委托合同任务,咨询人应当以自己的专业能力、经验以及资源亲自、独立地完成工作,并承担完成工作的风险,对工作成果负责。


招标师模拟试题8辑 第5辑


下列说法不正确的是 ()

A.公开招标时全部感兴趣的供应商均可投标
B.选择性招标由招标实体邀请特定的供应商投标
C.限制性招标的招标实体可以与各供应商个别联系
D.公开招标的招标实体可以与各供应商个别联系

答案:D
解析:
《政府采购协议》规定了三种招标程序:(1)公开招标是指所有潜在供应商均可以参与投标的一种采购方式;(2)选择性招标指采购机构按照《政府采购协议》第10条第3款及其他有关的规定,邀请供应商进行投标的一种采购方式;(3)限制性招标指采购机构按照《政府采购协议》第15条的规定,与特定供应商进行协商的一种采购方式。


因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人应当给予补偿,但 因_需延长投标有效期的除外。 ( )

A.重新制定招标方案
B.需要履行项目审批手续而未履行,需要补充手续的
C.不可抗力
D.需要改动部分招标内容的

答案:C
解析:
c 《评标委员会和评标方法暂行规定 》第 40条规定,评标和定标应当在投标有效期结束曰30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的,招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金,同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期,但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人应当给予补偿,但因不可抗力需延长投标有效期除外。


根据《政府采购法》,下列情形应予以废标的是()。

A. 某投标人应交而未交投标保证金的
B.某投标人不具备招标文件规定资格要求的
C.虽然采购人有能力支付,但投标人的报价均超过了采购预算的
D.因重大变故,采购任务取消的

答案:D
解析:


技术服务项目一般发生在研究开发成果转让和技术项目实施 ( )

A.之前 B.之后
C.同时 D.交替

答案:B
解析:
术服务项目一般发生在研究开发成果转让和技术项目实施之后。


责任分配矩阵在一般情况下,是以( ),矩阵中的符号表示工作人员在每个工作单元中的参与角色或责任。

A、工作单元为行,组织单元为列
B、组织单元为行,工艺单元为列
C、工艺单元为行,组织单元为列
D、组织单元为行,工作单元为列

答案:D
解析:


依全损程度的不同,全部损失可分为实际全损和()。

A、单独全损
B、共同全损
C、风险全损
D、推定全损

答案:D
解析:
依货物损失程度不同,海损可分为全部损失和部分损失。全部损失(简称全损)是指运输途中的货物全部灭失,或完全变质,或不可能归还被保险人等。依全损程度的不同,又可分为实际全损和推定全损。


采用单价合同时,最后工程结算的总价是根据()计算确定的。

A、发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价
B、实际完成并经工程师计量的工程量及承包人所填报的单价
C、发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价
D、实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价

答案:B
解析:
本题的考点为单价合同的运用。单价合同的特点是单价优先,实际工程款的支付将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。


咨询服务项目管理中,()管理是关键内容。

A、投资
B、范围
C、成本
D、质量
E、进度

答案:B,D,E
解析:
工程咨询服务项目的管理过程为:①初步接洽;②明确客户需求;③确定项目,组建项目小组;④制订工作计划;⑤收集数据信息、进行分析;⑥提供阶段性结果;⑦综合分析,提出建议(咨询报告);⑧协助实施;⑨工作总结。其中,明确客户需求,按照计划完成咨询任务,并取得客户满意是项目成功的标志。因此,咨询服务项目管理中,范围、质量和进度管理是关键内容。


招标师模拟试题8辑 第6辑


根据《政府采购供应商投诉处理办法》的规定,财政部门作出处理决定,应当制作投诉处理决定书,投诉处理决定书应当包括()等内容。

A、作出处理决定的日期
B、被投诉人的答辩及请求
C、委托代理人的姓名、职业、住址、联系方式
D、告知投诉人行政复议申请权
E、处理决定的具体内容及事实根据和法律依据

答案:A,C,D,E
解析:
《政府采购供应商投诉处理办法》规定,财政部门作出处理决定,应当制作投诉处理决定书,并加盖印章,并应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。投诉处理决定书应当包括下列主要内容:①投诉人和被投诉人的姓名或者名称、住所等;②委托代理人办理的,代理人的姓名、职业、住址、联系方式等;③处理决定的具体内容及事实根据和法律依据;④告知投诉人行政复议申请权和诉讼权利;⑤作出处理决定的日期。


工程保险的理赔原则包括()。

A、重合同、守信用
B、实事求是
C、主动、迅速、准确、合理
D、近因
E、平等互利

答案:A,B,C,D
解析:
工程保险的理赔原则主要有:①重合同、守信用。保险合同是保险双方权利义务的依据。双方均应遵守合同约定,保证合同严格顺利实现。②实事求是。在理赔工作中,要认真勘查现场,注意在事实调查的基础上,一方面坚持按保险合同办事,另一方面要具体情况具体分析,灵活处理赔案。③主动、迅速、准确、合理。这一原则是衡量和检验保险理赔工作质量的标准,是保险企业信誉的集中表现。④近因。即按照造成保险标的的损失的有效原因来判断理赔责任。


FIDIC合同系列中的()为施工合同条件,也是应用最为广泛的合同文本之一。

A、黄皮书
B、红皮书
C、银皮书
D、绿皮书

答案:B
解析:
1999年9月,FIDIC出版了一套4本标准合同条件,包括《施工合同条件》(新红皮书)、《设备与设计一建造合同》(新黄皮书)、《EPC/交钥匙项目合同条件》(银皮书)和《简明合同格式》(绿皮书)。FIDIC合同系列中的红皮书为施工合同条件,也是应用最为广泛的合同文本之一。


某政府采购项目采用询价方式采购货物,下列做法中正确的有()。

A、询价小组由1名采购人代表和2名专家组成
B、询价小组从符合资格条件的候选供应商名单中确定4家参加询价
C、供应商提交报价文件,价格一次报出,不得更改
D、询价小组按各报价的性价比由高到低排序推荐成交候选人
E、询价的成交结果在财政部门指定的媒体公布

答案:A,B,C,E
解析:
A项,组成询价小组的要求与竞争性谈判的谈判小组基本相同,即由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的2/3;B项,询价供应商数量不应少于3家;C项,询价是指采购人向供应商就拟采购货物发出询价通知书,供应商根据询价通知书的要求一次性报出不可更改的价格,采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式;E项,采购人确定成交供应商后2个工作日内,在指定媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书;D项,询价小组不得与供应商进行协商谈判,应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中,按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。


下列属于勘察合同内容的是 ( )

A.发包人应提供的勘察依据文件和资料
B.违约责任和争议解决
C.委托任务的工作范围
D.预计的勘察工作量和勘察成果资料提交的份数
E.由保险公司或者担保公司出具的投标保证书

答案:A,B,C,D
解析:
勘察合同的内容包括:(1)发包人应提供的勘察依据文件和资料;(2)委托任务的工作范围;(3)预计的勘察工作量和勘察成果资料提交的份数;(4)合同工期;(5)勘察费用;(6)发包人应向勘察人提供的现场工作条件;(7)违约责任和争议解决。


在合同争议解决的途径中,与诉讼相比,仲裁具有的优点有 ()

A.行业专家裁判 B. —裁终局
C.自由开放 D.保密性好
E.程序灵活

答案:A,B,D,E
解析:
根据有关规定,与诉讼相比,仲裁具有行业专家裁判、一裁终局、保密性好以及程序灵活等优点。


关于政府采购的实施方式和组织形式,下列说法正确的有()。

A、集中采购适用于政府集中采购目录以内的集中采购项目
B、分散采购适用于采购政府集中采购目录及标准以外且政府采购限额标准以下的采购项目
C、委托采购是采购人将政府采购项目的采购组织、合同订立、合同执行、项目验收等相关采购工作的全部或部分内容,委托政府设立的集中采购机构或国务院有关部门认定的政府采购代理机构办理政府采购事宜
D、自行采购是由采购人按照政府采购的程序自行组织采购活动、办理采购事宜的一种采购形式
E、集中采购分为集中采购机构代理采购和部门集中采购

答案:A,C,D,E
解析:
A项,列入集中采购目录的项目,适合实行批量集中采购的,应当实行批量集中采购,但紧急的小额零星货物项目等特殊情形除外。B项,分散采购是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。C项,委托采购是采购人将政府采购项目的采购组织、合同订立、合同执行、项目验收等相关采购工作的全部或部分内容,委托集中采购机构或集中采购机构以外的采购代理机构办理。D项,自行采购是由采购人按照政府采购的程序自行组织采购活动、办理采购事宜的一种采购形式。分散采购项目,采购人可以自行采购。E项,集中采购是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构采购或者进行部门集中采购的行为。


对于单位犯罪而言,承担刑事责任是以{pz_填空}为刑事主体。 ()

A.单位内部的全体成员 B.单位主要负责人
C.单位整体 D.单位责任的主管人员

答案:C
解析:
对于单位犯罪而言,承担刑事责任的是以单位为整体的刑事主体,而不是单位内部的全体成员。因此,单位犯罪的刑事责任具有整体性。


招标师模拟试题8辑 第7辑


下列关于货物质量标准的说法中,正确的是()。

A、质量标准分为国家标准、行业标准、企业标准三级
B、企业自订的质量标准不应高于国家标准
C、企业标准不能低于行业标准
D、行业标准根据地区的不同而不同

答案:A
解析:
根据国家标准化与产品质量的相关法规,作为工业产品的货物质量分为以下三级:①国家标准。对需要在全国范围内统一的技术要求,应当制定国家标准。②行业标准。对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以由该行业的国务院有关行政主管部门制定行业标准,但不可与国家已有其他标准相抵触。③企业标准。在产品没有国家和行业标准时,应制订生产制造企业的标准,但不能与国家或行业已有相关标准内容相抵触,生产制造企业应及时将企业标准向政府生产许可及质量监督部门备案。对已有国家标准或者行业标准的产品,国家也鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准,在企业内部使用。


关于招标方案与项目管理及合同规划的关系,下列说法不正确的是()。

A、招标方案与招标项目管理方案的工作对象不同
B、招标方案是招标项目管理方案的重要组成内容
C、招标方案是一个招标项目一次招标组织实施工作的总体策划
D、招标人应当依据整个项目最终的招标方案,调整、补充和细化形成该招标方案中的招标采购合同规划

答案:D
解析:
D项,招标人应当依据整个项目初步合同规划成果,结合一个招标项目的特点需要和市场竞争结构状况,调整、补充和细化形成该招标方案中的招标采购合同规划。


委托开发项目中完成的发明创造,除当事人另有约定外,应由( )申请专利。


A.研究开发方 B.委托开发方

C.科技主管部门 D.研究开发方与委托开发方共同

答案:A
解析:
委托开发项目中完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发人。而委托方享有以下优惠:①研究开发方取得专利权的,委托方可以免费实施该项专利,该项许可不得撤销,也不像许可合同那样定有期限;②委托方在发明创造没有获批准之前,也可以对该发明创造享有实施权,但应履行保密义务。


客户在委托咨询服务时,应向拟委托的咨询服务机构提供一份工作大纲,下列内容中,属于工作大纲内容的是( )。

A.项目服务范围 B.项目主要工作流程
C.项目管理方法和措施 D.咨询服务总体方案

答案:A
解析:
客户负责为咨询任务准备任务大纲(TOR)。任务大纲(TOR)规定了咨询任务的目的、目标、工作范围并提供背景情况(包括现有的相关研究及基础数据),以便于服务方准备他们的建议书。典型的任务大纲应该包括以下内容:①概述;②目标;③工作范围;④培训要求;⑤进度与报告;⑥客户的义务。


进度管理中进度安排要素的主要内容不包括()。

A、进度编制
B、时间估计
C、成本估计
D、进度目标细化

答案:D
解析:
进度管理中进度安排要素主要内容有:①进度编制;②时间估计;③成本估计;④项目的开始和结束日期。D项属于进度管理中工作分解的内容。


原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,()。

A、由最先立案的人民法院管辖
B、由最后立案的人民法院管辖
C、由共同的上级人民法院决定管辖法院
D、不予受理

答案:A
解析:
《民事诉讼法》规定,两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。


在工程咨询服务招标采购评审中主要采用的综合评估法的评价内容有 ()

A.服务方案 B.服务业绩
C.履约保证 D.服务报价
E.服务团队

答案:D,E
解析:
综合评估法的评价内容通常包括四个方面:咨询服务方法和途径、服务方资历和经验、团队人员、服务报价。


物流服务项目包括储存服务项目、运输服务项目和配送服务项目。下列工作中,属于运输服务项目的有()。

A、运输工具的购置
B、运输方式的选择
C、运输方案的设计
D、运输服务的业务流程的管理
E、运输人员的招聘

答案:B,C,D
解析:
运输服务项目是指利用运输工具,提供货物在不同地点的位置移动服务的项目,其主要工作内容包括:①运输方式的选择;②运输方案的设计;③运输服务的业务流程等。


招标师模拟试题8辑 第8辑


采购服务项目时,报价的高低往往不是选择服务方的主要因素,其原因是 ( )

A.服务水平对项目的成败具有较大影响
B.服务项目的目标受到整体项目目标的约束
C服务项目一般采用项目群管理的方式
D.服务项目具有系统性特点

答案:A
解析:
服务项目一个最大的特点就是服务费用往往仅占服务所影响的项目成本的很小比例, 而服务水平对项目的成败却具有较大影响,因而报价的高低不是选择服务方的主要因素。


某依法必须进行招标的工程建设勘察设计项目,招标人委托某招标代理机构于2012年9月26日 ~ 2012年10月4日出售招标文件,并要求投标人在2012年10月2日以前提交投标文件。在投标截止时间前,招标人收到了来自A、B、C、D、E、F、G七位投标人的投标文件。招标代理机构发现投标人B在投标函(正本)投标报价一栏中大写书写的报价,与其在投标报价书中工程量清单合计和投标报价汇总表中填写的报价不一致,招标人在开标会上要求招标人B立即予以改正,然后根据B改正后的数字进行了唱标。同时,开标会上,主持人当场宣读了评标办法,此评标办法与招标文件确定的评标办法部分内容不一致。开标后,招标人组建了评标委员会,其总人数为5人,其中招标人代表1人,招标代理机构代表1人,政府组建的综合性评标专家库抽取3人。该评标委员会经审查按顺序推荐D、C、A、B、E五位中标候选人,2012年10月25日投标人E发现C公司与D公司有串通报价的行为,侵害了其合法权益,并于2012年11月8日向有关招标投标行政监督部门书面投诉。
问题:
1.在此次招标投标程序中的时间安排有什么不妥之处?请说明理由。
2.如果投标人在投标文件中填写的报价大小写不一致,应如何处理?
3.本题中招标人的行为有何不当之处?请说明理由。
4.评标委员会的组成和行为是否合法?请说明理由。
5. E公司的投诉行为是否成立?请说明理由。如果对C、D两公司的串通报价行为查证属实,应如何处理?请说明理由。

答案:
解析:
问题:
1.在此次招标投标程序中的时间安排有什么不妥之处?请说明理由。
答:在此次招标投标程序中,时间安排的不妥之处及理由具体如下:
(1)招标文件的出售时间不满足《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第12条中不少于5个工作日的规定。2012年10月1日、2 日、3日为法定节假日。
(2)根据《招标投标法》第24条的规定,招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的 合理时间;但是,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第19条也明确规定,招标人应当确定潜在投标人编制投标文件所需要的合理时间。依法必须进行勘察设计招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。所以,要求投标人在2012年10月12日提交投标文件不妥。招标人在9月26日发布招标文件,则最早提交投标文件的时间应是2012年10月15日。
2.如果投标人在投标文件中填写的报价大小写不一致,应如何处理?
答:根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第18号)第41条的规定,投标文件上填写的报价大写与小写不一致,应以投标函(正本)上的大写数值为准。
3.本题中招标人的行为有何不当之处?请说明理由。
答:招标人行为的不妥之处及理由具体如下:
(1)《招标投标法》第39条规定,评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明,但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本案中,招标人在开标会的现场,在该书写错误是否属于含义不明确的内容或者是否为明显的文字错误尚无定论的情况下,就允许投标人B对错误立即予以改正,这种行为显然不符合法律、法规的规定。
(2)《招标投标法》第23条规定,招标人对巳发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本案中,招标人在开标会现场宣读与招标文件不一致的评标办法不符合法律的规定。
4.评标委员会的组成和行为是否合法?请说明理由。
答:评标委员会的组成不合法,具体分析如下:
(1)按照《招标投标法》第37条的规定,依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招 标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3,招标人代表不能超过1/3。在本案中,招标人和招标代理机构各有1名代表参加了评标委员会,其所占比例超过了总人数的1/3,而技术、经济方面的专家人数则少于总人数的2/3,所以评标委员会的组成不合法。
(2)评标委员会推荐的中标候选人人数超过了规定的人数。按照《工程建设项目勘察设 计招标投标办法》第39条的规定,评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人,并标明排列顺序。本案中,评标委员会一共推荐了5名中标候选人,不符合法律的规定。
5. E公司的投诉行为是否成立?请说明理由。如果对C、D两公司的串通报价行为查 证属实,应如何处理?请说明理由。
答:(1)E公司的投诉行为不成立。
理由:根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第9条的规定,投诉人应当在 知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10日内提出书面投诉。本案中,E公司在2012年10月25日发现另外两位投标人有串通报价的行为,但是在11月8日才向行政监督部门投诉,已经过了投诉期限。
(2)如果C、D两公司确实有串通报价的行为,招标人应将其投标作废标处理或者予以否决。根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第37条第2项的规定,与其他投标人相互串通报价或者与招标人串通报价的,其投标应作废标处理或被否决。


下列选项中,没有发生承诺撤回效力的情形是()。

A、撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人
B、撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人
C、撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人
D、撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人

答案:C
解析:
本题的考点为承诺的撤回。承诺可以撤回。鉴于承诺一经送达要约人即发生法律效力,合同也随之成立,所以撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。若撤回承诺的通知晚于承诺通知到达要约人,此时承诺已然发生法律效力,合同已经成立,则承诺人就不得撤回其承诺。


投标人甲公司的下列行为,属于《招标投标法》明令禁止的有( )。

A.甲公司以低于另一家公司的成本报价投标
B.以乙公司名义投标
C.与该项目另一投标联合体牵头人丙商定投标价格
D.与招标人商定投标价格
E.向评标委员会成员许诺一定比例的报酬

答案:B,C,D,E
解析:
投标人的下列违法行为将导致中标无效:①投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的;②投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的;③投标者串通投标、抬高标价或者压低标价;投标者相互勾结,以排挤竞争对手的公平竞争的。


开标后,招标人为了有效控制定标决策风险,可采用的措施是()。

A、科学设定评标标准
B、实行投标保证金制度
C、严格审查评标报告
D、合理设置合同条款

答案:D
解析:
评标定标后,招标人要与中标人签订合同,招标人面临的风险主要是合同风险和投标人的履约风险,招标人可以将这些无法规避的风险部分转移给投标人或其他方。开标后招标人的主要措施包括:①评标策略;②合理确定中标人;③合同履约担保或合同履约保证保险;④合同主要条款的设置策略。


某工程有限责任公司在某工程建设项目中,需采购若干干式变压器,此类产品为成熟产品,生产厂家较多。鉴于以往采购过程中,出现过低价中标但产品存在运行不稳定的问题,此次采购对产品可靠性有较高要求。因此,在设定权重时,突出了设备的技术性能。采用综合评估法,按照如下公式计算投标人的综合得分:



1.假定有四种价格方案,如表6—1所示。

按照上述评标办法计算各方案价格得分。如果技术标得分A为80分、B为85分、C为96分、D为90分,商务标A为86分、B为88分、C为96分、D为92分,按照得分由高到低的顺序确定方案A、B、C、D的排序。

2.若招标人在此次招标中对该产品的价格最为关注,宜选用哪几种评标方法?计算结果如何?

答案:
解析:

方案B=39.39+0.5X85+0.1X88=90.69;

方案C=32.93+0.5X96+0.1X96=90.53;

方案D=30+0.5X90+0.1X92=84.2。

故各方案综合得分由高到低的顺序依次为:①方案B;②方案C;③方案A;④方案D。

2.若招标人在此次招标中对该产品的价格最为关注,可选择下列两种评标方法:

(1)经评审的最低投标价法。

首先对投标人的技术情况进行审查,确定是否满足招标文件要求;其次确定投标人商务文件是否满足招标文件要求;然后按照招标文件中确定的评标价计算方法计算评标价,并按满足招标文件要求且评标价最低的投标人为中标人的原则确定中标人。

评标结果表6—2所示。


最后综合得分计算结果为:

方案A=70+0.2X80+0.1X86=94.6;

方案B=67.87+0.2X85+0.1X88=93.67;

方案C=45.24+0.2X96+0.1X96=74.04;

方案D=35+0.2X90+0.1X92=62.2。

故排序结果为:①方案A;②方案B;③方案C;④方案D。

(3)招标人对价格最为关注时,评标办法通常会选用经评审的最低投标价法。综合评分法并不是在所有情况下都能够达到上例中的效果,由于价格、技术和资信都占有相当比例的,在出现价格相差过多且技术分悬殊时,无法达到上述效果。

3.(1)价格得分公式调整后,投标人的排序的计算各投标人价格得分计算如下:

此时综合得分计算结果为:

方案A=40+0.5X80+0.1X86=88.6;

方案B=39.07+0.5X85+0.1X88=90.37;

方案C=31.34+0.5X96+0.1X96=88.94;

方案D=28.76+0.5X90+0.1X92=82.96。

得排序结果为:①方案B;②方案C;③方案A;④方案D。

(2)两种计价方法的比较

这两种价格得分计算公式存在较大区别,第一种中K(分数因子)的控制,使得价格相差较大的方案价格分数始终处于30~40分范围内,第二种方法中是由价格最低值与其他价格相比较,分值变化随价格变化范围增大。因此就现有的价格方案而言,第二种方法对价格更加敏感。在综合评分法中由价格、技术、商务资信等组成,这三个系数的选取是综合评标法的关键因素。根据招标人的侧重点,确定价格、技术、商务资信之间权重分配_可以达到不同的效果。


在特许经营项目融资招标的详细评审中,评审技术和管理方案主要是评价()。

A、投标人是否正确理解招标人对项目的技术和管理要求
B、投标人投标报价水平的高低
C、技术和管理方案是否符合技术标准、规范要求的条件以及不同投标人之间的差距
D、投标人是否具备良好的财务状况
E、投标人是否能在招标文件要求的时间内达到融资目标和交割要求

答案:A,C
解析:
特许经营项目融资招标,详细评审的重点是评估投标人的投标报价、技术和管理方案、融资方案、项目协议响应方案等四个部分。评审技术和管理方案,主要是评价投标人是否正确理解招标人对项目的技术和管理要求,技术和管理方案是否符合技术标准、规范和要求的条件以及不同投标人之间的差距。


根据《招标投标法》的规定,下列关于联合体的资格条件表述中不正确的是( )。

A、联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B、由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级
C、联合体的资质等级采取就低不就高的原则,可防止投标联合体以优等资质获取招标项目
D、国家有关规定对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件

答案:B
解析: