21年监理工程师试题8卷
发布时间：2021-08-09
21年监理工程师试题8卷 第1卷
下列报审、报验表中，最终可由专业监理工程师签认的表式是（ ）。
A.施工控制测量成果报验表
B.报验、报审表
C.分包单位资格报审表
D.分部工程报验表
E.工程材料、构配件、设备报审表
B.报验、报审表
C.分包单位资格报审表
D.分部工程报验表
E.工程材料、构配件、设备报审表
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。选项CD最终由总监理工程师签认。
下列选项中，有关见证取样的表述正确的有()。
A.计量认证分为两级实施，一级为国家级，一级为省级，两者实施的效力有所区别
B.检验报告上应注明见证人的姓名
C.每个工程项目的见证人员不得少于3人
D.见证人员必须取得《见证员证书》，且通过建设单位授权
E.对第三方试验室进行检查时，需要检查CMA章和附件、备案证书
B.检验报告上应注明见证人的姓名
C.每个工程项目的见证人员不得少于3人
D.见证人员必须取得《见证员证书》，且通过建设单位授权
E.对第三方试验室进行检查时，需要检查CMA章和附件、备案证书
答案：B,D,E
解析：
考点:见证取样。选项A，正确的表述应为“计量认证分为两级实施：一级为国家级，由国家认证认可监督管理委员会组织实施；一级为省级，实施的效力均完全一致”。选项C，正确的表述应为“授权书应写明本工程见证人单位及见证人姓名、证号，见证人不得少于2人”。
下列流水施工参数中，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的是（ ）。
A.流水步距
B.施工段
C.流水强度
D.流水节拍
B.施工段
C.流水强度
D.流水节拍
答案：C
解析：
考点: “流水施工参数——工艺参数”。为了说明组织流水施工时，各施工过程在时间和空间上的开展情况及相互依存关系，这里引入一些描述工艺流程、空间布置和时间安排等方面的状态参数 流水施工参数，包括工艺参数、空间参数和时间参数。工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。所以，选项C符合题意。选项A的“流水步距”和选项D的“流水节拍”均属于时问参数。选项B的“施工段”属于空间参数。因此，本题的正确答案为C。
关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（ ）。
A.若招标项目设有标底，开标时应当公布
B.设有最高投标限价时，应规定最低投标限价
C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件
D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件
A.若招标项目设有标底，开标时应当公布
B.设有最高投标限价时，应规定最低投标限价
C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件
D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件
答案：A
解析：
本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标的作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。招标人设有最高投标限价时，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，但不得规定最低投标限价。参见教材P31。
(2018年)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故发生后，有关单位和部门应逐级上报事故情况，事故报告内容包括（ ）。
A.事故发生单位概况
B.事故发生的现场情况
C.已采取的措施
D.事故发生的原因
E.事故发生的性质
B.事故发生的现场情况
C.已采取的措施
D.事故发生的原因
E.事故发生的性质
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是《生产安全事故报告和调查处理条例》相关内容。事故报告应当包括下列内容：
1）事故发生单位概况；
2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
3）事故的简要经过；
4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；
5）已经采取的措施；
6）其他应当报告的情况。
1）事故发生单位概况；
2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
3）事故的简要经过；
4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；
5）已经采取的措施；
6）其他应当报告的情况。
凡是按照一个总体设计进行建设的各个单项工程汇集的总体即为（ ）。
A.建设多项工程
B.建设单项工程
C.多个建设工程项目
D.一个建设工程项目
B.建设单项工程
C.多个建设工程项目
D.一个建设工程项目
答案：D
解析：
本题考查重点是“建设工程项目投资的特点”。凡是按照一个总体设计进行建设的各个单项工程汇集的总体即为一个建设工程项目。在建设工程项目中凡是具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程为单项工程，也可将它理解为具有独立存在意义的完整的工程项目。各单项工程又可分解为各个能独立施工的单位工程。考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为分部工程，然后还可按照不同的施工方法、构造及规格，把分部工程更细致地分解为分项工程。此外，需分别计算分部分项工程投资、单位工程投资、单项工程投资，最后才能汇总形成建设工程项目投资。可见建设工程项目投资的确定层次繁多。因此，本题的止确答案为D。
监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在 设计准备阶段进度控制的任务包括()。
A．协助业主确定工期总目标 B．办理工程立项审批或备案手续
C．办理建筑材料及设备订货手续 D．调查和分析环境及施工现场条件
E．编制施工图出图计划
正确答案：AD
对建设工程监理规划进行审核时，监理工作制度主要审核的内容是()。
A.监理机构内、外工作制度是否健全、有效
B.监理组织工作会议制度
C.工作计划的审核
D.监理报告制度
B.监理组织工作会议制度
C.工作计划的审核
D.监理报告制度
答案：A
解析：
2020教材P124-125
监理工作制度的审核主要审查项目监理机构内、外工作制度是否健全、有效。
监理工作制度的审核主要审查项目监理机构内、外工作制度是否健全、有效。
21年监理工程师试题8卷 第2卷
（2018年）在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（ ）的计划系统。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工总承包单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工总承包单位
答案：A
解析：
本题考查的是建设单位的计划系统。建设单位编制（也可委托监理单位编制）的进度计划包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。
环境监测，一般定期监测的空气质量项目包括（ ）。
A.NO2
B.CO
C.TSP
D.COD
E.SS
B.CO
C.TSP
D.COD
E.SS
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是工环境保护监理的工作程序、制度、内容和方式。环境监测，一般定期监测的项目包括：空气质量。监测项目有NO 2、CO、TSP等三项，必要时还可监测S0 2。
下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是( )。
A．建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件
B．建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容
C．建设工程监理可以保证建设程序的科学性
D．建设程序规定了监理工作的程序
正确答案：B
下列选项中，属于项目监理机构在施工阶段投资控制主要工作的是（）。
A.签订保修合同
B.审查设计概算
C.审核竣工结算款
D.分析发生索赔的原因
B.审查设计概算
C.审核竣工结算款
D.分析发生索赔的原因
答案：C
解析：
2020版教材P8-10
我国项目监理机构施工阶段投资控制的主要工作有：
(1)进行工程计量和付款签证；
(2)对完成工程量进行偏差分析；
(3)审核竣工结算款；
(4)处理施工单位提出的工程变更费用；
(5)处理费用索赔。
我国项目监理机构施工阶段投资控制的主要工作有：
(1)进行工程计量和付款签证；
(2)对完成工程量进行偏差分析；
(3)审核竣工结算款；
(4)处理施工单位提出的工程变更费用；
(5)处理费用索赔。
在组建项目监理机构的工作步骤中，最后需要完成的工作是（ ）。
A.制定工作流程和信息流程
B.制定岗位职责和考核标准
C.确定监理工作内容
D.项目监理机构组织机构设计
B.制定岗位职责和考核标准
C.确定监理工作内容
D.项目监理机构组织机构设计
答案：A
解析：
考点:项目监理机构的设立。建立项目监理机构的步骤依次为：确定项目监理机构目标；确定监理工作内容；项目监理机构组织机构设计；制定工作流程和信息流程。
关于设备采购合同中合同价款的支付，下列说法正确的是（）。
A.合同生效后买方支付的预付款为签约合同价的10%
B.卖方交付全部合同设备后，买方支付签约合同价60%的交货款
C.验收款为合同价格的25%
D.结清款为合同价格的5%，只能在合同设备质量保证期届满后支付
E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付
B.卖方交付全部合同设备后，买方支付签约合同价60%的交货款
C.验收款为合同价格的25%
D.结清款为合同价格的5%，只能在合同设备质量保证期届满后支付
E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付
答案：A,C,E
解析：
卖方交付全部合同设备后，买方支付合同价格 60%的交货款。买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。
某公路项目，建设单位通过公开招标确定了施工单位和监理单位并分别签订了合同 。施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》（2009 年版）合同条款。该工程合同工期 90 天，设计土方工程量为 14000m3，土方单价为19 元/m3 。合同中规定，土方工程量超出原设计工程量 15%时，超出部分的土方单价应调整为 16 元/m3。总监办批准的施工进度计划如下图所示， D， F 为土方工程， I 为路面工程；D 与 F 共用一套机械设备。各项工作均按最早时间安排，匀速进行 。
工程实施中发生如下事件：
事件 1：施工准备完毕后，总监办审查“合同工程开工申请报告”及相关资料后认为，施工许可证已获政府主管部门批准，征地拆迁工作满足工程进度需要，设计交底已结束、质量安全环保保证体系已建立、地面线及土石方工程量已审核、工程分项分部巳划分完成、场地占用计划已确认、按合同规定签发了开工预付款支付证书、召开了第一次工地会议，但其他开工条件尚不具备，总监理工程师不予批准。
事件 2：工程开工满 20 天时，建设单位提出增加一项工作 L（土方工程） ，经监理工程师确认工作 L 需持续16 天。此时，施工进度完成情况：A、B 工作已完成 ；C 工作已完成 6 天的工作量 ；D 工作已完成 5 天的工作量。
问题：
1.事件 1 中，根据《公路工程施工监理规范》 （JTG G10-2006） 有关规定，该工程还应具备哪些条件，总监理工程师方可批准开工?
2.根据上图计算该工程施工进度计划工期，指出关键线路，并分别计算 D 工作、 C 工作的总时差和自由时差。
3.针对事件 2 ，分析开工满 20 天时，施工进度计划的执行情况，并分别说明 A、 C、 D 对总工期及紧后工作的影响，预计总工期延长多少天?
4.针对增加的工作 L ，从工期和资源优化的角度考虑，试画出调整后的网络图，指出关键线路，并计算调整后的计划工期。
5.经监理工程师确认，工作 L 的土方量为 6000m3，计算该合同段土方工程总费用为多少?
工程实施中发生如下事件：
事件 1：施工准备完毕后，总监办审查“合同工程开工申请报告”及相关资料后认为，施工许可证已获政府主管部门批准，征地拆迁工作满足工程进度需要，设计交底已结束、质量安全环保保证体系已建立、地面线及土石方工程量已审核、工程分项分部巳划分完成、场地占用计划已确认、按合同规定签发了开工预付款支付证书、召开了第一次工地会议，但其他开工条件尚不具备，总监理工程师不予批准。
事件 2：工程开工满 20 天时，建设单位提出增加一项工作 L（土方工程） ，经监理工程师确认工作 L 需持续16 天。此时，施工进度完成情况：A、B 工作已完成 ；C 工作已完成 6 天的工作量 ；D 工作已完成 5 天的工作量。
问题：
1.事件 1 中，根据《公路工程施工监理规范》 （JTG G10-2006） 有关规定，该工程还应具备哪些条件，总监理工程师方可批准开工?
2.根据上图计算该工程施工进度计划工期，指出关键线路，并分别计算 D 工作、 C 工作的总时差和自由时差。
3.针对事件 2 ，分析开工满 20 天时，施工进度计划的执行情况，并分别说明 A、 C、 D 对总工期及紧后工作的影响，预计总工期延长多少天?
4.针对增加的工作 L ，从工期和资源优化的角度考虑，试画出调整后的网络图，指出关键线路，并计算调整后的计划工期。
5.经监理工程师确认，工作 L 的土方量为 6000m3，计算该合同段土方工程总费用为多少?
答案：
解析：
1.根据有关规定，该工程还应具备以下条件，总监理工程师方可批准“合同工程开工申请报告”。
（1）施工组织设计已获总监理工程师批准；
（2）工地试验室经审核已通过；
（3）基准点、基准线、基准高程复测结果已批准；
（4）工程量清单经复核批准；
（5）召开监理交底会。
2.该施工进度计划的工期为 78 天，关键工作为 A、D、E、H、 K。
D 工作为关键工作，因此自由时差为 0 ，总时差为 0 。
C 工作自由时差为 9+15+24-9-12=27 天，总时差为
78-9-12-9-10=38 天。
3.A 工作已完成，对总工期及紧后工作无影响。
C 工作已完成 6 天的工作量，拖延了 5 天，拖延的时间既没有超过总时差，也没有超过自由时差，对总工期及紧后工作无影响。
D 工作已完成 5 天的工作量，拖延了 6 天， D 为关键工作，预计会使总工期延长 6 天，也会影响紧后工作。
4.调整后的网络图如下：
计划工期调整为 84 天。关键工作：A， D， E， H， K。
5.土方总费用（14000+14000×15%）×19+（6000-14000×15%）×16=368300 元。
（1）施工组织设计已获总监理工程师批准；
（2）工地试验室经审核已通过；
（3）基准点、基准线、基准高程复测结果已批准；
（4）工程量清单经复核批准；
（5）召开监理交底会。
2.该施工进度计划的工期为 78 天，关键工作为 A、D、E、H、 K。
D 工作为关键工作，因此自由时差为 0 ，总时差为 0 。
C 工作自由时差为 9+15+24-9-12=27 天，总时差为
78-9-12-9-10=38 天。
3.A 工作已完成，对总工期及紧后工作无影响。
C 工作已完成 6 天的工作量，拖延了 5 天，拖延的时间既没有超过总时差，也没有超过自由时差，对总工期及紧后工作无影响。
D 工作已完成 5 天的工作量，拖延了 6 天， D 为关键工作，预计会使总工期延长 6 天，也会影响紧后工作。
4.调整后的网络图如下：
计划工期调整为 84 天。关键工作：A， D， E， H， K。
5.土方总费用（14000+14000×15%）×19+（6000-14000×15%）×16=368300 元。
（ ）应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.监理单位技术负责人
D.监理员
B.总监理工程师
C.监理单位技术负责人
D.监理员
答案：A
解析：
2020版教材P112-119
本题考查的是现场施工准备质量控制。专业监理工程师应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。
本题考查的是现场施工准备质量控制。专业监理工程师应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。
21年监理工程师试题8卷 第3卷
关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。
A.设计招标文件无法提出技术经济指标
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣
答案：D
解析：
设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料（如，说明工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等），且无具体量化的工作量，灵活性较大，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果。设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书，也不按报价髙低排定标价次序。
由承包方承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险的合同是（）。
A.估算工程量单价合同
B.固定总价合同
C.纯单价合同
D.成本加酬金合同
B.固定总价合同
C.纯单价合同
D.成本加酬金合同
答案：B
解析：
2020教材P146-151
采用固定总价合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一般不得变动。因此，采用固定总价合同，承包方要承担合同履行过程中的主要风险，要承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险。
采用固定总价合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一般不得变动。因此，采用固定总价合同，承包方要承担合同履行过程中的主要风险，要承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险。
(2014年真题)根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（ ）。
A.不利地质条件
B.不利水文条件
C.有毒作业环境
D.不利气候条件
B.不利水文条件
C.有毒作业环境
D.不利气候条件
答案：D
解析：
（五）不利物质条件的影响
不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担。
七、不可抗力*
（一）不可抗力事件
指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。
如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担。
七、不可抗力*
（一）不可抗力事件
指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。
如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在工程开工前应负责办理（ ）。
A.施工图设计文件的报审
B.设计交底
C.专项施工方案编制
D.施工许可证
E.质量监督手续
B.设计交底
C.专项施工方案编制
D.施工许可证
E.质量监督手续
答案：A,B,D,E
解析：
考点:建设单位的质量责任。建设单位在工程开工前，负责办理有关施工图设计文件审查、工程施工许可证和工程质量监督手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底；在工程施工中，应按国家现行有关工程建设法规、技术标准及合同规定，对工程质量进行检查，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或者相应资质等级的设计单位提出设计方案，经原审查机构审批后方可施工。 @##
建设工程进度调整系统过程的主要工作有()。
A.实际进度与计划进度的对比分析
B.现场实地检查工程进展
C.采取措施调整进度计划
D.分析偏差产生的原因
E.确定后续工作和总工期的限制条件
B.现场实地检查工程进展
C.采取措施调整进度计划
D.分析偏差产生的原因
E.确定后续工作和总工期的限制条件
答案：C,D,E
解析：
二、进度调整的系统过程
㈠分析进度偏差产生的原因
通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，必须深入现场进行调查，分析产生进度偏差的原因。
㈡分析进度偏差对后续工作和总工期的影响
当查明进度偏差产生的原因之后，要分析进度偏差对后续工作和总工期的影响程度，以确定是否应采取措施调整进度计划。
㈢确定后续工作和总工期的限制条件
当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要指关键节点、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。这些限制条件往往与合同条件有关，需要认真分析后确定。
㈣采取措施调整进度计划
采取进度调整措施，应以后续工作和总工期的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。
㈤实施调整后的进度计划
进度计划调整之后，应采取相应的组织、经济、技术措施执行它，并继续监测其执行情况。
㈠分析进度偏差产生的原因
通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，必须深入现场进行调查，分析产生进度偏差的原因。
㈡分析进度偏差对后续工作和总工期的影响
当查明进度偏差产生的原因之后，要分析进度偏差对后续工作和总工期的影响程度，以确定是否应采取措施调整进度计划。
㈢确定后续工作和总工期的限制条件
当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要指关键节点、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。这些限制条件往往与合同条件有关，需要认真分析后确定。
㈣采取措施调整进度计划
采取进度调整措施，应以后续工作和总工期的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。
㈤实施调整后的进度计划
进度计划调整之后，应采取相应的组织、经济、技术措施执行它，并继续监测其执行情况。
质量体系的建立和运行，首要条件是（ ）。
A.编制工作计划
B.分层次教育培训
C.企业领导决策
D.编制质量体系文件
B.分层次教育培训
C.企业领导决策
D.编制质量体系文件
答案：C
解析：
本题考查的是质量管理体系标准。质量体系的建立和运行的步骤一般是：企业领导决策；编制工作计划；分层次教育培训；分析企业特点；落实各项要素；编制质量体系文件。其中首要条件是企业领导决策。
《建设工程监理规范》规定，分部工程经审核和现场检查符合要求后，应由()予以签认。
A、专业监理工程师
B、总监理工程师
C、监理单位技术负责人
D、质量监督机构
B、总监理工程师
C、监理单位技术负责人
D、质量监督机构
答案：B
解析：
总监理工程师职责共有13项，其中第12项是：审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的安全责任包括（ ）。
A.设置安全生产管理机构
B.施工单位负责人对工程项目的安全施工负责
C.配备专职安全生产管理人员
D.施工单位项目负责人在施工前应向作业人员作出安全施工说明
E.及时、如实报告生产安全事故
A.设置安全生产管理机构
B.施工单位负责人对工程项目的安全施工负责
C.配备专职安全生产管理人员
D.施工单位项目负责人在施工前应向作业人员作出安全施工说明
E.及时、如实报告生产安全事故
答案：A,C,E
解析：
《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。第二十三条规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其它有关部门制定。
21年监理工程师试题8卷 第4卷
下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是（ ）。
A.认真实施设计进度计划
B.编制切实可行的设计总进度计划
C.编制阶段性设计进度计划
D.定期比较分析设计完成情况与计划进度
B.编制切实可行的设计总进度计划
C.编制阶段性设计进度计划
D.定期比较分析设计完成情况与计划进度
答案：D
解析：
本题考查的是监理单位的进度监控。在设计工作开始之前，首先应由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。在进度计划实施过程中，监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析。
单位工程质量验收合格的条件除所含各分部工程质量验收合格之外，还包括()。
A.质量控制资料完整
B.所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整
C.主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定
D.施工操作依据、检查记录完整
E.观感质量验收符合要求
B.所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整
C.主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定
D.施工操作依据、检查记录完整
E.观感质量验收符合要求
答案：A,B,C,E
解析：
因不可抗力导致监理人现场的物质损失和人员伤害，由（ ）负责。
A.监理人
B.设计方
C.施工方
D.建设单位
B.设计方
C.施工方
D.建设单位
答案：A
解析：
考点:“建设工程监理合同履行——违约责任”。因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。这是由于监理人不承包工程的实施，因此，在监理人无过错的前提下，由于第三方原因使建设工程遭受损失的，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致监理合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。不可抗力是指合同双方当事人均不能预见、不能避免、不能克服的客观原因引起的事件，根据《合同法》第一百一十七条“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任”的规定，按照公平、合理原则，合同双方当事人应各自承担其因不可抗力而造成的损失、损害。因不可抗力导致监理人现场的物质损失和人员伤害，由监理人自行负责。如果委托人投保的“建筑工程一切险”或“安装工程一切险”的被保险人中包括监理人，则监理人的物质损害也可从保险公司获得相应的赔偿。监理人应自行投保现场监理人员的意外伤害保险。因此，本题的正确答案为A。
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ ）作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场安全员
E.现场技术员
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场安全员
E.现场技术员
答案：B,C
解析：
考点:“《建设工程安全生产管理条例》相关内容”。施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。因此，本题的正确答案为BC。
工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（ ）的特点。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.检验特殊性
D.终检局限性
B.质量波动大
C.检验特殊性
D.终检局限性
答案：D
解析：
而工程项目的终检（竣工验收）
无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。因此，工程项目的终检存在一定的局限性。
无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。因此，工程项目的终检存在一定的局限性。
总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是（ ）。
A.设计交底和图纸会审是否已完成
B.施工许可证是否已办理
C.施工组织设计是否已由总监理工程师签认
D.进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求
B.施工许可证是否已办理
C.施工组织设计是否已由总监理工程师签认
D.进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求
答案：B
解析：
2020版教材P104-108
本题考查的是工程施工质量控制的工作程序。在工程开始前，施工单位须做好施工准备工作，待开工条件具备时，应向项目监理机构报送工程开工报审表及相关资料。专业监理工程师重点审查施工单位的施工组织设计是否已由总监理工程师签认，是否已建立相应的现场质量、安全生产管理体系，管理及施工人员是否已到位，主要施工机械是否已具备使用条件，主要工程材料是否已落实到位。设计交底和图纸会审是否已完成；进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求。审查合格后，则由总监理工程师签署审核意见，并报建设单位批准后，总监理工程师签发开工令。否则，施工单位应进一步做好施工准备，待条件具备时，再次报送工程开工报审表。
本题考查的是工程施工质量控制的工作程序。在工程开始前，施工单位须做好施工准备工作，待开工条件具备时，应向项目监理机构报送工程开工报审表及相关资料。专业监理工程师重点审查施工单位的施工组织设计是否已由总监理工程师签认，是否已建立相应的现场质量、安全生产管理体系，管理及施工人员是否已到位，主要施工机械是否已具备使用条件，主要工程材料是否已落实到位。设计交底和图纸会审是否已完成；进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求。审查合格后，则由总监理工程师签署审核意见，并报建设单位批准后，总监理工程师签发开工令。否则，施工单位应进一步做好施工准备，待条件具备时，再次报送工程开工报审表。
《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计
中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。
Ａ工程建设强制性标准Ｂ监理规划
Ｃ监理实施细则Ｄ施工验收规范__
正确答案：A
某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为（ ）天。
A.17
B.20
C.23
D.24
B.20
C.23
D.24
答案：C
解析：
本题考查的是流水工期的确定。先用“累加数列错位相减取大差法”求流水歩距：
计算流水工期T=（6+4+2）+（4+4+3）=23天。
计算流水工期T=（6+4+2）+（4+4+3）=23天。
21年监理工程师试题8卷 第5卷
在下列质量控制的统计分析方法中，应采用等距抽样的是（ ）。
A.管理用相关图
B.管理用排列图
C.管理用控制图
D.管理用直方图
B.管理用排列图
C.管理用控制图
D.管理用直方图
答案：C
解析：
本题考查的是控制图法。管理用控制图主要用来控制生产过程，使之保持在稳定状态下。并按一定的时间间隔取样、计算、打点，根据点子分布情况，判断生产过程是否有异常原因影响。
在EPC模式条件下,工程的期中付款应( )。A由工程师审查工程量和承包商的结算报告,再决定和签
在ＥＰＣ模式条件下，工程的期中付款应（ ）。
Ａ由工程师审查工程量和承包商的结算报告，再决定和签发支付证书
Ｂ先由工程师签发支付证书，再由业主向承包商支付
Ｃ由业主直接按照合同规定支付
Ｄ由工程师直接按照合同规定支付
正确答案：C
设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（ ）阶段按比例进行分解支付。
A.订立采购合同
B.设备制造完成
C.进场验收合格
D.安装就位
E.工程竣工
B.设备制造完成
C.进场验收合格
D.安装就位
E.工程竣工
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是工程款支付管理。设备制造完成不作为支付节点。
下列情形中，项目监理机构应发出监理通知的有（）。
A.在施工过程中出现不符合设计要求.工程建设标准.合同约定
B.使用不合格的工程材料.构配件和设备
C.施工存在重大质量.安全事故隐患或发生质量.安全事故的
D.在工程质量.造价.进度等方面存在违规行为
E.施工单位拒绝项目监理机构管理的
B.使用不合格的工程材料.构配件和设备
C.施工存在重大质量.安全事故隐患或发生质量.安全事故的
D.在工程质量.造价.进度等方面存在违规行为
E.施工单位拒绝项目监理机构管理的
答案：A,B,D
解析：
考核建设工程监理基本表式及其应用说明。施工单位有下列行为时，项目监理机构应签发《监理通知单》：（1）施工不符合设计要求、工程建设标准、合同约定；（2）使用不合格的工程材料、构配件和设备；（3）施工存在质量问题或采用不适当的施工工艺，或施工不当造成工程质量不合格；（4）实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期；（5）未按专项施工方案施工；（6）存在安全事故隐患；（7）工程质量、造价、进度等方面的其他违法违规行为。选项ABD属于签发工程暂停令的情形。参见教材P154。
在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程
的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为( )。
A．驻厂监造B．设置质量控制点监控
C．跟踪监控D．巡回监控
正确答案：D
下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。
A、招标文件
B、招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答
C、技术文件中提供的地质资料
D、工程师发布的书面指令
E、检查和试验记录
B、招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答
C、技术文件中提供的地质资料
D、工程师发布的书面指令
E、检查和试验记录
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是工程师的索赔管理。选项A，招标文件是业主招标时的要求，内容不一定与合同一致，因为投标人有时可提出比招标要求更高的标准。选项B，现场考察阶段的答疑必须以书面形式发给所有投标人，作为招标文件的一部分，口头解答无正式效力。（本知识点新教材已经删除）
某工程施工时，由于施工单位违反工程质量有关法律法规，造成35人重伤，直接经济损失达50万元，此事故应定为（ ）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
答案：C
解析：
考点:工程质量事故等级划分。较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的（）。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公平性
B.科学性
C.独立性
D.公平性
答案：D
解析：
2020版教材P3
本题考查的是建设工程监理的性质。在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的公平性。
本题考查的是建设工程监理的性质。在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的公平性。
21年监理工程师试题8卷 第6卷
按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人使用的宅基地
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施
B.抵押人使用的宅基地
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施
答案：A
解析：
2020版教材P13-16
本题考查的是担保方式。下列财产可以作为抵押物：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。 下列财产不得抵押: (1)土地所有权;(2) 耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;(3) 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4) 所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5) 依法被查封、扣押、监管的财产;(6) 依法不得抵押的其他财产
本题考查的是担保方式。下列财产可以作为抵押物：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。 下列财产不得抵押: (1)土地所有权;(2) 耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;(3) 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4) 所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5) 依法被查封、扣押、监管的财产;(6) 依法不得抵押的其他财产
某水利工程，发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》 签订了施工合同，项目监理机构批准的施工进度计划见下图（单位：月），合同工期15个 月，各项工作均按最早开始时间安排，匀速进行。
工程实施过程中发生下列事件。
事件1:工作A为深基坑施工，监理人员在日常巡查发现边坡不稳定，存在安全隐患，于是签发了暂停施工指示，要求承包人暂停施工D造成工期拖延1个月，费用增加10万元。
事件2:在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于发包人提出工程变更，使施 工进度受到较大影响。截至第8个月末，未完工作尚需作业时间见下表。承包人向项目监理机构提出了工程延期的要求。
事件3:发包人要求该工程仍按原合同工期完成，承包人需要调整施工进度计划，加 快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。
<1> 、该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些？工作C和工作F的总时差和自由时差分别为多少？
<2> 、事件1中，监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。
<3> 、事件2中，逐项分析第8个月末工作C、工作E、工作F的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度，并说明理由。
<4> 、针对事件2，监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。
<5> 、针对事件3，承包人加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用为多少？
工程实施过程中发生下列事件。
事件1:工作A为深基坑施工，监理人员在日常巡查发现边坡不稳定，存在安全隐患，于是签发了暂停施工指示，要求承包人暂停施工D造成工期拖延1个月，费用增加10万元。
事件2:在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于发包人提出工程变更，使施 工进度受到较大影响。截至第8个月末，未完工作尚需作业时间见下表。承包人向项目监理机构提出了工程延期的要求。
事件3:发包人要求该工程仍按原合同工期完成，承包人需要调整施工进度计划，加 快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。
<1> 、该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些？工作C和工作F的总时差和自由时差分别为多少？
<2> 、事件1中，监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。
<3> 、事件2中，逐项分析第8个月末工作C、工作E、工作F的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度，并说明理由。
<4> 、针对事件2，监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。
<5> 、针对事件3，承包人加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用为多少？
答案：
解析：
1. 关键工作A、工作B、工作D、工作E、工作G、工作I，非关键工作C、工作F、工作H；
工作C总时差为3天，自由时差3天。工作F总时差3个月，自由时差2个月。
2.监理机构不应批准费用增加和工期延误D。
理由：由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工增加的费用和工期延误由承包人承担。
3. 工作C拖后时间3个月，对工期和后续工作无影响。
理由：工作C的总时差和时差都为3个月。
4. 批准工期延期时间为2个月。理由：处于关键路线上的工作E拖后2个月，影响总工期2个月。
5.最佳调整方案为：工作E缩短一个月，增加费用18万元。工作I缩短一个月，增加费用14万元。费用增加合计为32万元。
工作C总时差为3天，自由时差3天。工作F总时差3个月，自由时差2个月。
2.监理机构不应批准费用增加和工期延误D。
理由：由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工增加的费用和工期延误由承包人承担。
3. 工作C拖后时间3个月，对工期和后续工作无影响。
理由：工作C的总时差和时差都为3个月。
4. 批准工期延期时间为2个月。理由：处于关键路线上的工作E拖后2个月，影响总工期2个月。
5.最佳调整方案为：工作E缩短一个月，增加费用18万元。工作I缩短一个月，增加费用14万元。费用增加合计为32万元。
在国际工程项目中，对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所花费用计入（ ）。
A.间接费
B.现场经费
C.直接费
D.其他直接费
B.现场经费
C.直接费
D.其他直接费
答案：A
解析：
国际工程的间接费项目较多，但并无统一的规定，经常遇到的费用项目中包括现场管理费。现场管理费一般包括管理人员和后勤服务人员工资、办公费、差旅交通费、医疗费、劳动保护费、固定资产折旧、工具用具使用费、检验试验费、其他费用。检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。
下列选项中，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.7
B.15
C.20
D.30
B.15
C.20
D.30
答案：D
解析：
2020版教材P20-37
本题考查的是《招标投标法》主要内容。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
本题考查的是《招标投标法》主要内容。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
由于承包人原因造成工程拖期，业主向承包人提出工程拖期索赔时应考虑的因素有()。
A.赶工导致施工成本增加
B.工程拖期后物价上涨
C.工程拖期产生的附加监理费
D.工程拖期引起的货款利息增加
E.工程拖期产生的业主盈利损失
B.工程拖期后物价上涨
C.工程拖期产生的附加监理费
D.工程拖期引起的货款利息增加
E.工程拖期产生的业主盈利损失
答案：C,D,E
解析：
某公路建设项目,采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款,施工合同的签约合同价为5000万元,合同工期为12个月。该工程2009年4月1日开工,2009年11月10日业主提出对原设计进行修改,使施工单位停工待图1个月。在基础施工时,施工单位为保证工程质量,自行将原设计要求的混凝土强度由C18提高到C20。工程交工结算时,施工单位向监理工程师提出费用索赔如下：1由于业主方修改设计图纸延误1个月的有关费用损失：人工窝工费用损失=月工作日×日工作班数×延误月数×工日费×每班工作人数=20×2×1×30×30=3.6（万元）机械设备闲置费用损失=月工作日×日工作班数×每班机械台数×延误月数×机械台班费=20×2×2×1×600=4.8（万元）现场管理费=合同总价÷工期×现场管理费率×延误时间=5000÷12×1.0%×1=4.17（万元）公司管理费=合同价÷工期×公司管理费率×延误时间=5000÷12×6%×1=25.0（万元）利润=合同总价÷工期×利润率×延误时间=5000÷12×5%×1=20.83（万元）合计58.40万元。2由于基础混凝土强度的提高导致费用增加10万元。
【问题】4、监理工程师作出的索赔处理决定是否是终局性的?对当事双方有无强制性约束力?
【问题】4、监理工程师作出的索赔处理决定是否是终局性的?对当事双方有无强制性约束力?
答案：
解析：
4、通常监理工程师作出索赔处理决定不是终局性的,对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对监理工程师的决定不满意,可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括（ ）。
A.投标价格
B.运输费、保险费和其他费用
C.投标书中所报的交货期限
D.偏离招标文件规定的付款条件
E.企业财务状况及银行信用
B.运输费、保险费和其他费用
C.投标书中所报的交货期限
D.偏离招标文件规定的付款条件
E.企业财务状况及银行信用
答案：A,B,C,D
解析：
考点:综合打分法。机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括：投标价格；运输费、保险费和其他费用；投标书中所报的交货期限；偏离招标文件规定的付款条件；备件价格和售后服务；设备的性能、质量、生产能力；技术服务和培训；其他有关内容。
质量管理体系有效运行的要求，可以概括为下列（ ）。
A.全面贯彻
B.行为到位
C.超时管理
D.适中控制
E.有效识别
B.行为到位
C.超时管理
D.适中控制
E.有效识别
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P26-42
质量管理体系的有效运行可以概括为全面贯彻、行为到位、适时管理、适中控制、有效识别、不断完善。
质量管理体系的有效运行可以概括为全面贯彻、行为到位、适时管理、适中控制、有效识别、不断完善。
21年监理工程师试题8卷 第7卷
项目监理机构采用的组织协调方法中，不具有合同效力的有（ ）。
A.会议协调法
B.交谈协调法
C.书面协调法
D.访问协调法
E.情况介绍法
B.交谈协调法
C.书面协调法
D.访问协调法
E.情况介绍法
答案：A,C,D
解析：
会议协调法是建设工程监理中最常用的一种协调方法，包括第一次工地会议、监理例会、专题会议等。
交谈协调法，在实践中，并不是所有问题都需要开会来解决，有时可以采用“交谈”方法，无论是内部协调还是外部协调，交谈协调法的使用频率都是相当高的；
书面协调法，当会议或者交谈不方便或不需要时，或者需要精确地表达自己的意见时，就会用到书面协调的方法，书面协调法的特点是具有合同效力。
黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
所以，选项C具有合同效力，E选项不属于项目监理机构进行组织协调的方法，不符合题意。
交谈协调法，在实践中，并不是所有问题都需要开会来解决，有时可以采用“交谈”方法，无论是内部协调还是外部协调，交谈协调法的使用频率都是相当高的；
书面协调法，当会议或者交谈不方便或不需要时，或者需要精确地表达自己的意见时，就会用到书面协调的方法，书面协调法的特点是具有合同效力。
黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
所以，选项C具有合同效力，E选项不属于项目监理机构进行组织协调的方法，不符合题意。
某工程,建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务,拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。在工程实施过程中,发生如下事件：事件1、监理单位编制建安工程施工招标文件时,建设单位提出投资人资格必须满足以下要求：⑴获得过国家级工程质量奖项⑵在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记⑶拥有国有股份⑷取得安全生产许可证。事件2、建安工程施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同后,在施工中突遇合同中约定属于不可抗力的事件,造成经济损失（见表2-1）和工地全面停工15天。由于合同双方均未投保,建安工程施工单位在合同约定的有效期内,向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。事件3、施工过程中,总监理工程师发现施工单位刚开始采用的一项新工艺,未向项目监理机构报审。事件4、在施工时,装修工程施工单位发现图纸错误,导致装修工程局部无法正常进行,虽然不会影响总工期,但造成了工人窝工等损失。装修工程施工单位向项目监理机构提出变更设计和费用索赔申请。
【问题】2、事件2中,发生的经济损失分别由谁承担?建安工程施工单位总共可获得费用补偿为多少?工程延期要求是否成立?
【问题】2、事件2中,发生的经济损失分别由谁承担?建安工程施工单位总共可获得费用补偿为多少?工程延期要求是否成立?
答案：
解析：
2、（1）建设单位承担的经济损失：①．待安装的设备修理费；②．供水管爆裂修复费；③．水泥损失费；④．留守管理人员工资；⑤．现场清理费；施工单位承担的经济损失为：①现场施工人员受伤医疗补偿费；②应急发电机修复费；③施工作业人员窝工费；（2）费用补偿总额：5+0.5+1.5+0.3=7.3（万元）；（3）工程延期要求成立。
某公司存人银行10万元，年利率为2．79％，共存5年，按复利每半年计息一次，问存款到期后的复本利和为（ ）万元。
A.16．481
B.14．186
C.11．486
D.11．686
B.14．186
C.11．486
D.11．686
答案：C
解析：
已知本金P=10万元，名义利率r=2．79％，计息次数m=2，计息期数n=j，则按年实际利率计算，i=(1÷r／m)m=1=(1+2．79％／2)2-1=2．81％；则F=P(1+i)n=10×(1+2．81％)5=11．486(万元)。
编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（ ）的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂、工期长
B.工程量大、工程技术相对简单
C.工程造价大、工期长
D.工程量大、工期长
B.工程量大、工程技术相对简单
C.工程造价大、工期长
D.工程量大、工期长
答案：D
解析：
随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（ ）已成为世界性的大趋势。
A.质量管理
B.参与方质量认证
C.合同管理
D.第三方质量认证
B.参与方质量认证
C.合同管理
D.第三方质量认证
答案：D
解析：
本题考查的是质量控制基本概念。随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展第三方质量认证已成为世界性的大趋势。
施工进度计划实施中常用的检查方式是（ ）。
A.不定期的现场实地抽查和监督
B.召开施工单位负责人参加的现场会议
C.定期收集工程绩效报表资料
D.邀请建设单位管理人员面对面交流
B.召开施工单位负责人参加的现场会议
C.定期收集工程绩效报表资料
D.邀请建设单位管理人员面对面交流
答案：B
解析：
本题考查的是施工进度的动态检查。在建设工程施工过程中，监理工程师可以通过以下方式获得其实际进展情况：（1）定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料；（2）由驻地监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况。除上述两种方式外，由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议，也是获得建设工程实际进展情况的一种方式。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（ ）
A．资金申请报告和概算
B．开工报告和施工图预算
C．初步设计和概算
D．项目建议书和开工报告
B．开工报告和施工图预算
C．初步设计和概算
D．项目建议书和开工报告
答案：C
解析：
采用直接投资和资本金注入方式：政府需要从投资决策角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算。
质量检验分为（ ）。
A.全数检验
B.抽样检验
C.免检
D.顺序抽样
E.分层抽样
B.抽样检验
C.免检
D.顺序抽样
E.分层抽样
答案：A,B,C
解析：
质量检验分为全数检验、抽样检验和免检三类。
21年监理工程师试题8卷 第8卷
FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)
B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)
答案：B
解析：
本题考查重点是“FIDIC合同文本简介”。《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。因此，本题的正确答案为B。
某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有（ ）。
A.计量118吨，则应补交2吨
B.计量118吨，则应补交1.4吨
C.计量119.6吨，则不再补交
D.计量119.6吨，则应补交0.4吨
E.计量122吨，则退还2吨
B.计量118吨，则应补交1.4吨
C.计量119.6吨，则不再补交
D.计量119.6吨，则应补交0.4吨
E.计量122吨，则退还2吨
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是交货检验。合理磅差为120×0.5%＝0.6吨。选项AB均超出了磅差范围，应按订购数量120吨与实际交货的118吨的差距2吨来补交。交付货物的数量在合理的尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。
下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是（ ）。
A.严格性
B.完整性
C.灵活性
D.准确性
B.完整性
C.灵活性
D.准确性
答案：D
解析：
考点:工程设计招标管理。编制设计要求文件应兼顾三个方面：严格性，文字表达应清楚不被误解；完整性，任务要求全面不遗漏；灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度。
下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是( )。A要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已
下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（ ）。
Ａ要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
Ｂ撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
Ｃ撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
Ｄ撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
Ｅ撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人
正确答案：BE
在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()
A、发包人无权要求交付工程
B、发包人有权要求交付工程
C、发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任
D、发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任
E、承包人可以留置该工程
B、发包人有权要求交付工程
C、发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任
D、发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任
E、承包人可以留置该工程
答案：B,C
解析：
承包人原因造成不能及时结算，有两种处理方式，如发包人要求交付工程的，承包入应当交付；如发包人不要求交付的，承包人仍负责保管。
根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是()
A、改变设计图纸中某建筑物的位置和尺寸
B、将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成
C、增加与工程相关的必要附加工作
D、推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间
B、将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成
C、增加与工程相关的必要附加工作
D、推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间
答案：B
解析：
省略的工作应是不再需要的工程，不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施。
下列选项中，针对固定总价合同表述错误的是（ ）。
A.承包人承担合同履行过程中的主要风险
B.适用于工程范围明确，工程量大、工期长的工程
C.不可就材料价格变动对合同总价进行调值
D.承包人往往会加大不可预见费用，故固定总价合同投标价格偏高
B.适用于工程范围明确，工程量大、工期长的工程
C.不可就材料价格变动对合同总价进行调值
D.承包人往往会加大不可预见费用，故固定总价合同投标价格偏高
答案：B
解析：
采用固定总价合同，承包方要承担合同履行过程中的主要风险，要承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险。在合同执行过程中，发承包双方均不能以工程量、设备和材料价格、工资等变动为理由，提出对合同总价调值的要求。因此，作为合同总价计算依据的设计图纸、说明及相关规定需对工程做出详尽的描述，承包方要在投标时对一切费用上升的因素做出估计并将其包含在投标报价之中。由于承包方可能要为许多不可预见的因素付出代价，所以往往会加大不可预见费用，致使这种合同的投标价格偏高。
固定总价合同的适用范围有：
(1) 工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量应准确而不是估计数字；
(2) 工程量小、工期短，在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小，工程条件稳定；
(3) 工程结构、技术简单，风险小，报价估算方便；
(4) 投标期相对宽裕，承包商可以详细做现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划；
(5) 合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚。
固定总价合同的适用范围有：
(1) 工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量应准确而不是估计数字；
(2) 工程量小、工期短，在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小，工程条件稳定；
(3) 工程结构、技术简单，风险小，报价估算方便；
(4) 投标期相对宽裕，承包商可以详细做现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划；
(5) 合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚。
根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（ ）。
A：设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划
B：发包人无权对设计文件进行审查
C：政府有关部门仅需对设计文件进行备案
D：承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本
B：发包人无权对设计文件进行审查
C：政府有关部门仅需对设计文件进行备案
D：承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本
答案：D
解析：
本题考查的是设计管理。选项A错误，设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度；选项B错误，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求；选项C错误，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助；选项D正确，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。参见教材P117～118。
下一篇：监理工程师考试真题及详解7节
热门文章
