21年监理工程师考试答案7章

考点:监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发。选项A，建设单位要求停工，总监理工程师应经过独立判断，认为有必要暂停施工的，可签发工程暂停令；认为没有必要暂停施工的，不应签发工程暂停令。选项B，施工单位拒绝执行项目监理机构的要求和指令时，总监理工程师应视情况签发工程暂停令。@##

2020教材P37-43
选项D错误，工作D的紧后工作是工作J。

而工程项目的终检（竣工验收）
无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。因此，工程项目的终检存在一定的局限性。

2020教材P214-215
纠偏的主要对象是发包人原因和设计原因造成的投资偏差。

1、工程建设涉及的险种主要包括：建筑工程一切险（及第三者责任险）、安装工程一切险（及第三者责任险）、机器损坏险、机动车辆险、人身意外伤害险、货物运输险等。
2、狭义的工程险则是针对工程的保险，只有建筑工程一切险（及第三者责任险）和安装工程一切险（及第三者责任险）是专门针对工程的保险

考核全过程工程咨询。选项C错误，全过程工程咨询强调技术、经济、管理的综合集成服务；而项目管理服务主要侧重于管理咨询。选项E错误，全过程工程咨询是一种工程建设组织模式，不是一种制度。工程监理、工程招投标等属于制度，制度的本质是“强制性”；而模式的本质是“选择性”。

1．对上述事件的索赔判定如下： (1)事件1中，乙方可以提出索赔要求。?
理由：降水工程由甲方另行发包，是甲方的责任。?
(2)事件2中，乙方可以提出索赔要求。?
理由：场外停水、停电造成的人员窝工是不可预见的客观条件。?
(3)事件3中，乙方可提出索赔要求。?
理由：设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了50m3，超过了招标文件中工程量的10%。?
(4)事件4中，乙方不应提出索赔要求。?
理由：保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。?
(5)事件5中，乙方可提出索赔要求。?
理由：甲方指令增加工作，是甲方的责任。?
2．工期索赔天数具体计算如下：?
(1)事件1中，工作D总时差为8天，推迟2天，尚有总时差6天，不影响工期，因此可索赔工期0天。?
(2)事件2中，8月21日至22日停工，工期延长，可索赔工期2天。?
(3)事件3中，因E为关键工作，可索赔工期：(350-300)÷(300÷6)=1(天)。?
(4)事件5中，因G为关键工作，在此之前增加K，则K也为关键工作，索赔工期1天。?
总计索赔工期=0+2+1+1=4(天)。?
3．费用索赔总额的计算：?
(1)事件1：应索赔费用=12×6+25× 5×(1+20%)=222(元)。?
(2)事件2：人工费=12×16=192(元)；?
机械费=50×2=100(元)。?
(3)事件5：人工费=25×10=250(元)；?
机械费=400×1=400(元)；?
综合收费=250× 80%=200(元)。?
合计费用索赔总额为：222+192+100+250+400+200=1364(元)。

设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明 11 个方面的内容: (1)功能要求(2) 工程范围:1)承包工作2) 工作界区说明3) 发包人的配合工作(3) 工艺安排或要求。(4) 时间要求。(5) 技术要求:1)设计阶段和设计任务;2) 设计标准和规范;3) 技术标准和要求;4) 质量标准;5) 设计、施工和设备监造、试验;6) 样品;7) 发包人提供的其他条件。

考点:《建设工程监理规范》GB／T 50319--2013的主要内容。专业监理工程师可以由具有工程类注册执业资格的人员(如：注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、注册建筑师等)担任，也可由具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。

分部分项工程材料费的构成包括：①材料原价（或供应价格）；②材料运杂费：③运输损耗费；④采购及保管费；⑤检验试验费，是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。

本题考查的是机电及金属结构设备安装质量控制。根据使用材料的不同，基础分为素混凝土基础和钢筋混凝土基础。素混凝土基础主要用于安装静止设备和振动力不大的设备。钢筋混凝土基础主要用于安装大型及有振动力的设备。

2020版教材P 26
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。

项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明签收时间。施工单位应按监理通知单的要求进行整改。整改完毕后，向项目监理机构提交监理通知回复单。项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，并提出复查意见。

本题考查的是工程计量规则的说明。金属材料的质量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等的质量。承运按质量计量的材料的货车，应每天在监理人指定的时间和地点称出空车质量，每辆货车还应标示清晰易辨的标记。对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、质量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的质量或尺寸。

2020版教材P 174
风险分析与评价的任务包括：确定单一风险因素发生的概率；分析单一风险因素的影响范围大小；分析各个风险因素的发生时间；分析各个风险因素的结果，探讨这些风险因素对建设工程目标的影响程度。在单一风险因素量化分析的基础上，考虑多种风险因素对建设工程目标的综合影响、评估风险的程度并提出可能的措施作为管理决策的依据。

2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。风险识别成果是进行风险分析与评价的重要基础。风险识别的最主要成果是风险清单。

我国《合同法》规定，有下列情形之一的合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(z)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益}(5)违法法律、行政法规的强制性规定。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：(1)因重大误解订立的;(z)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同.受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

知识点:明确保险责任。保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。2020版教材P96。

本题考查的是明确保险责任。选项A，当施工采用平行发包的方式时，一般是由发包人投保；选项C，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人；选项E，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保。

2020版教材P159-179
建设单位收到工程竣工报告后，由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。

本题考查的是公路工程施工安全事故管理。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

2020版教材P141-142
本题考核的是分期交付买卖。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。选项A属于试用买卖，选项C属于货样买卖，选项D属于分期付款买卖。

2020版教材P146-147
监理单位法定代表人和项目总监理工程师应当加强工程项目安全生产管理，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。

本题考查的是施工阶段质量控制概述。跟踪检测：监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督。

按D-A-I施工时的时间参数计算见图5-3-5。

计算工期为49天。工期延长△T=49-45=4（天）。所以，工期延长4天合理。 机械在现场的使用时间是20天。工作A的最早完成时间为第21天，工作I的最早开始时间第29天，机械的闲置 时间△T=29-21=8（天）。 应签发机械的闲置赔偿时间△T=8-3=5（天）。

2020版教材P131
本题考查的是施工进度检查方法。施工进度检查主要方法是对比法。即将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，从中发现是否出现进度偏差以及偏差的大小。

本题考核的是监理资料的管理。监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。总监理工程师作为项目监理机构的负责人应根据合同要求，结合监理项目的大小、工程复杂程度配置一至多名专职熟练的资料管理人员具体实施资料的管理工作。

本题考查重点是“协助业主进行物资供应的决策”。协助业主进行物资供应的决策内容有：①根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；②提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；③与业主协商提出对物资供应的要求以及在财务方面应负的责任。根据第②点可知选项B的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为ACE。

本题考查的是建设工程监理合同履行。委托人按期支付酬金是其基本义务。监理人在专用条件约定的支付日的28天后未收到应支付的款项，可发出酬金催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除合同的通知，自通知到达委托人时合同解除。参见教材P98。

2020版教材P102-104
本题考查的是施工质量管理。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担 。

2020教材P190-196
工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。

巡视是监理工程师对现场进行的定期或不定期的巡回检查活动。监理工程师应采取以巡视为主的方式进行施工现场管理,按计划定期巡视施工现场，对施工的主要工程的巡视每天不少于1次，并填写巡视记录。巡视应包括以下主要内容：

(1)施工现场管理人员特别是质量、安全管理人员是否到位,特种作业人员是否持证上岗。

(2)使用的原材料或混合料、构配件和主要施工机械设备是否与批准的一致。

(3)是否按技术标准、工程设计文件、批准的施工组织设计和方案施工

(4)质量、安全、环保和施工标准化等措施是否落实，施工自检和工序交接是否符合规定。

本题考查重点是“建设工程质量管理条例——监督管理”。县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列几个措施： ①要求被检查单位提供工程监理企业资质证书、注册监理工程师注册执业证书，有关工程监理业务的文档，有关质量管理、安全生产管理、档案管理等企业内部管理制度的文件。
②进入被检查单位的施工现场进行检查，查阅相关资料；
③纠正违反有关法律、法规、规定及有关规范和标准的行为。
因此，本题的正确答案为ABC。

本题考查的是工程勘察设计阶段的质量控制。供规划设计用的工程地形图，一般都需要观测。

风险识别的最主要成果是风险清单。风险清单最简单的作用是描述存在的风险并记录可能减轻风险的行为。

2020版教材P115
本题考查的是竣工验收。（1）竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

2020教材P138-146
物资供应单位或施工承包单位编制的物资供应计划必须经监理工程师审核，并得到认可后才能执行。物资供应计划审核的主要内容包括：(1)供应计划是否能按建设工程施工进度计划的需要及时供应材料和设备；(2)物资的库存量安排是否经济、合理；(3)物资采购安排在时间上和数量上是否经济、合理；(4)由于物资供应紧张或不足而使施工进度拖延现象发生的可能性。

卖方交付全部合同设备后，买方支付合同价格 60%的交货款。买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

2020版教材P139-143
本题考查的是组织协调。
项目监理机构应从以下几方面协调项目监理机构内部组织关系：(1)在目标分解的基础上设置组织机构，根据工程特点及工程监理合同约定的工作内容，设置相应的管理部门；(2)明确规定每个部门的目标、职责和权限，最好以规章制度形式作出明确规定；(3)事先约定各个部门在工作中的相互关系；(4)建立信息沟通制度；(5)及时消除工作中的矛盾或冲突。