22年一级造价工程师模拟试题9节 第1节
在天然砂料作为混凝土细骨料的质量技术指标中，含泥量宜小于（）。
A.1%
B.3%
C.5%
D.8%
订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（ ）。
A.合同订立
B.合同成立
C.合同生效
D.合同有效
答案：B
解析：
2020版教材P49
本题考查的是合同法。合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见。合同成立的判断依据是承诺是否生效。
燃气管道采用焊接连接时，低压燃气管道焊缝的无损探伤按设计规定行；当设计无规定时，应对每个焊工所焊焊缝按焊口总数不少于（ ）进行抽查。
A.50%
B.30%
C.25%
D.15%
答案：D
解析：
本题考查的是用户燃气系统安装。燃气管道采用焊接连接时，低压燃气管道焊缝的无损探伤按设计规定行；当设计无规定时，应对每个焊工所焊焊缝按焊口总数不少于 15%进行抽查。
对焊法兰的特点（ ）。
A.适用于工况比较苛刻的场合
B.安装拆卸不方便
C.压力范围使用窄
D.易于对中
答案：A
解析：
对焊法兰又称为高颈法兰，适用于工况比较苛刻的场合或应力变化反复及压力温度大幅度波动的管道，高温、高压及低温的管道。
某引水隧洞直径6m，采用钻爆法施工，经施工地质判别围岩为Ⅲ类，支护类型选择（ ）是合适的。
A.不支护
B.局部杆或喷薄层混凝土
C.喷混凝上,系统锚杆加钢筋网
D.系统锚杆加钢筋网，浇筑混凝土衬砌
答案：C
解析：
根据分类结果，评价围岩的稳定性，并作为确定支护类型的依据。
(2016年)对建筑高度低于100m的居民建筑，靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室，宜采用的排烟方式为()。
A.自然排烟
B.机械排烟
C.加压排烟
D.抽吸排烟
答案：A
解析：
除建筑高度超过50m 的一类公共建筑和建筑高度超过100m 的居住建筑外， 靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室， 宜采用自然排烟方式。
在建设项目各阶段中，对工程造价影响程度最高的是（ ）。
A. 设计阶段
B. 决策阶段
C. 施工阶段
D. 竣工验收阶段
答案：B
解析：
根据《建设工程计价》第三章第一节，应选B项。 在项目建设的各阶段中，投资决策阶段影响程度最高，达到70％～90％。应选B项。
22年一级造价工程师模拟试题9节 第2节
根据《合同法》的规定，下列关于要约撤回和撤销的表述中，正确的是( )。
A.要约只能撤销，不能撤回
B.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人
C.受要约人有理由认为要约是不可撤销的．要约不得撤销
D.要约人确定了承诺期限的，要约不得撤销
答案：D
解析：
参考第二章第三节内容，应选D项。 应注意的是：要约既可以撤销，也可以撤回；撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人；受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作，要约不得撤销。
承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（ ）。
A.本周期已完成单价项目的金额
B.本周期应支付的总价项目的金额
C.本周期应扣回的预付款
D.本周期应支付的安全文明施工费
E.本周期完成的计日工价款
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是期中支付申请的内容。选项C 中本周期应扣回的预付款是本周期应扣减的金额。
下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有()。
A:货币资金
B:应收账款
C:预付账款
D:存货
E:预收账款
答案：A,B,C,D
解析：
流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款；流动负债的构成要素一般包括应付账款和预收账款。
关于混凝土配合比设计，说法正确的有()。
A:水灰比需根据粗骨料特性采用回归系数计算确定
B:单位用水量可根据坍落度和骨料特性参照规程选用
C:水泥用量不宜大于550kg/m3
D:砂率可直接用重量法或体积法确定
E:粗细骨料的用量可直接按规程规定选用
答案：A,B,C
解析：
砂率值按规程选用；粗骨料用重量法或体积法确定。
(2014年)锅炉本体安装时，对流式过热器安装的部位应为()。
A.水平悬挂于锅炉尾部
B.垂直悬挂于锅炉尾部
C.包覆于炉墙内壁上
D.包覆于锅炉的炉顶部
答案：B
解析：
该题主要考察的是锅炉本体安装，锅炉本体安装中，过热器是由进、出口联箱及许多蛇形管组装而成的，按照传热方式的不同，过热器可分为低温对流过热器、屏式过热器和高温辐射过热器。对流过热器大都垂直悬挂于锅炉尾部，辐射过热器多半装于锅炉的炉顶部或包覆于炉墙内壁上。
根据《招标投标法实施条例》，下列项目可以不进行招标的是（ ）
A.技术复杂.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择
B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.需要采用不可替代的专利或者专有技术
答案：D
解析：
考点:实施条例－招标范围和方式。有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。
(2017年)若需沿竖井和水中敷设电力电缆，应选用()。
A.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆
B.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆
C.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套双钢带铠装电力电缆
D.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
答案：A
解析：
根据表1.4.7，交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆的适用范围有：竖井，水中，有落差的地方，能承受外力。
22年一级造价工程师模拟试题9节 第3节
下列工作中，属于工程设计阶段造价管理内容的是( )。
A.承发包模式选择
B.审核投资估算
C.编制工程量清单
D.编制工程概算
根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（ ）。
A.建筑安装工程费 B.设备及工、器具购置费
C.建设用地费 D.可行性研究费
答案：B
解析：
：本题考核的是设备及工、器具购置费。设备及工、器具购置费用是由设 备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成的，它是固定资产投资中的积极部分。 见教材第一章第四节P22。
室内给水管水压试验后交付使用之前，应进行的工作有( )。
A.冲洗
B.消毒
C.预膜
D.钝化
答案：A,B
解析：
生活给水系统管道在交付使用之前必须进行冲洗和消毒。冲洗顺序应先室外，后室内；先地下，后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
具有判断网络地址和选择IP 路径的功能，能在多网络互联环境中建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网，该网络设备为（ ）。
A.交换机
B.路由器
C.网卡
D.集线器
答案：B
解析：
2020版教材P406
路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能，能在多网络互联环境中建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网。
（2019年）选定了水泥，砂子和石子的品种后，混凝土配合比设计实质上是要确定( )。
A.石子颗粒级配
B.水灰比
C.灰砂比
D.单位用水量
E.砂率
答案：B,D,E
解析：
从表面上看，混凝土配合比只是计算水泥、砂子、石子、水这四种组成材料的用量。实质上是根据组成材料的情况，确定满足上述四项基本要求的三大参数：水灰比、单位用水量和砂率。
减压阀用于给水分区和用于消防系统时，应采用的减压阀形式为()。
A.减动压式
B.减静压式
C.减动压式或减静压式
D.减动压同时减静压式
答案：D
解析：
2020版教材P225
本题的考点是室内给水系统附件设置要求。 减压阀设置在要求阀后降低水压的部分。减压阀有减动压、减静压之分。用于给水分区的减压阀和用于消防系统的减压阀应采用同时减静压和动压的品种，如比例式减压阀。
单位工程施工图预算中的建筑工程预算的费用，采用工料单价法计算直接费后，再根据规定需要计算的费用项目包括（ ）。
A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费
B.企业管理费、利润、规费、税金
C.企业管理费、工程建设其他费用
D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用
答案：B
解析：
本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。工料单价法，是以分项工程的单价为工料单价，将分项工程量乘以对应分项工程单价后的合计作为单位工程直接费，直接费汇总后，再根据规定的计算方法计取企业管理费、利润、规费和税金，将上述费用汇总后得到该单位工程的施工图预算造价。 2020教材P169-181
22年一级造价工程师模拟试题9节 第4节
下列对预付款保函的叙述正确的是（ ）。
A. 由发包人向承包人提交
B. 应在预付款之前提交
C. 预付款保函的担保金额与预付款金额相同
D. 当预付款被发包人扣回时，银行保函金额不变
答案：C
解析：
根据《建设工程计价》第五章第二节，应选C项。 应注意的是：
(1)预付款保函由承包人在收到预付款的同时向发包人提交。
(2)当预付款被发包人扣回时，银行保函金额相应递减。
我国《建设工程施工合同(示范文本)》和FIDIC施工合同条件均对竣工结算款作 出了规定。下列表述中，符合FIDIC施工合同条件规定的是（ ）。
A.工程师颁发履约证书后84天内，承包商提交最终报表和结清单
B.工程师收到最终报告和结清单后56天内，发出最终支付证书
C.业主收到最终支付证书后28天内最终付款
D,业主收到最终支付证书56天后不支付，承包商有权追究业主违约责任
答案：D
解析：
：根据FIDIC施工合同条件规定，A选项应为工程师颁发履约证书后56天 内，承包商提交最终报表和结清单；
B选项应为工程师收到最终报告和结清单后28天内，发出最终支付证书；
C选项应为业主收到最终支付证书后56天内最終付款；
D选项根据FIDIC施工合同条件20.1承包商的索赔规定，引起索赔的事件或情 况之日起42天内，或在承包商可能建议且由工程师批准的此类其他对间内，承包商 应向工程师提交一份足够详细的索赔报告，所以可以得知在业主收到最终支付证书56 天后98天内不支付，承包商有权追究业主违约责任。所以可以认为D选项是合适妁。
【考核要点】：FIDIC施工合同条件相关规定。
对于政府投资项目而言，作为拟建项目工程造价最高限额的是经有关部门批准的（ ）。
A.投资估算
B.初步设计总概算
C.施工图预算
D.承包合同价
答案：B
解析：
2020版教材P6
工程设计阶段：在限额设计、优化设计方案的基础上编制和审核工程概算、施工图预算。对于政府投资工程而言，经有关部门批准的工程概算，将作为拟建工程项目造价的最高限额。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批（ ）。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.工程概算
D.资金申请报告
答案：D
解析：
本题考查的是工程项目建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，只审批资金申请报告。参见教材P68。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013，装饰装修工程中的油漆、涂料、裱糊工程，其工程量应按图示尺寸以面积计算的有（ ）。
A.踢脚线油漆
B.木扶手及板条油漆
C.抹灰面油漆
D.线条刷涂料
E.织锦缎裱糊
答案：A,C,E
解析：
参考第五章第三节内容，应选A、C、E。 区分油漆、涂料、裱糊工程中各自的计算规则。如：①门油漆、窗油漆，按图示尺寸数量或按设计图示单面洞口面积计算。②木扶手及其板条线条油漆，按图示尺寸以长度计算。③木材面油漆，又分为4类情况，按各自的计算规则进行计算。见表6-2。
建设工程发生质量事故，有关单位应当在（ ）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.12
B.24
C.36
D.48
答案：B
解析：
2020版教材P28
本题考查的是《建设工程质量管理条例》。建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
下列内容中，属于施工图预算重点抽资法审查重点的是()。
A:单位面积用工
B:有相同工程量计算基础的相关工程的数量
C:计费基础
D:常用构配件工程量
答案：C
解析：
重点抽查法是抓住工程预算中的重点进行审查的方法。审查的重点一般是：工程量大或造价较高、工程结构复杂的工程，补充单位估价表，计取的各项费用（计费基础、取费标准等）。重点抽查法的优点是重点突出，审查时间短、效果好。
22年一级造价工程师模拟试题9节 第5节
寿命周期成本为设置费和维持费的合计额，也就是系统在寿命周期内的总费用。费用估算的方法有（）。
A.费用模型估算法
B.参数估算法
C.类比估算法
D.费用项目分别估算法
E.权衡分析法
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P223
本题考核的是寿命周期成本费用估算的方法。费用估算方法包括：费用模型估算法、参数估算法、类比估算法、费用项目分别估算法。注意与寿命周期成本评价方法之间的区别。
关于混凝土骨料的要求的说法，错误的是（ ）
A.骨料最大粒径不应超过钢筋最小净间距的1／3
B.骨料最大粒径不应超过构件断面最小尺寸的1／4
C.对于混凝土实心板，允许采用 DM 为 1/2 板厚的骨料(但 DM≤50 mm)
D.当混凝土搅拌机的容量小于0.8 m3时，DM 不宜超过 80 mm
答案：A
解析：
一般规定 DM不超过钢筋净距的 2/3 -3/4，构件断面最小尺寸的1/4 。A选项错，B选项正确。 对于混凝土实心板，允许采用 DM 为 1/2 板厚的骨料(但 DM≤50 mm) 。C选项正确。 考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
当混凝土搅拌机的容量小于0.8 m3时，DM 不宜超过 80 mm; 当使用大容量搅拌机时，也不宜超过 150 mm， 否则容易打坏搅拌机叶片 。 D选项正确。
路基防护与加固工程，按其作用不同，可以分为（ ）、沿河路基防护和支挡构造物。
A.坡面防护
B.植物防护
C.工程防护
D.公路防护
答案：A
解析：
路基防护与加固工程，按其作用不同，可以分为坡面防护、沿河路基防护和支挡构造物等。一般把防止冲刷和风化，主要起隔离作用的措施称为防护工程。坡面防护主要是用以防护易于冲蚀的土质边坡和易于风化的岩石边坡，应根据边坡的土质、岩性、水文地质条件、坡度、高度及当地材料，采取相应防护措施。坡面防护包括植物防护和工程防护。
根据《标准施工招标文件》对不可抗力导致的后果，正确的说法是( )。
A.永久工程造成的后果由承包人承担
B.停工期间照管工程等的费用由承包人承担
C.不能按期竣工的。承包人应支付逾期竣工违约金
D.发包人要求赶工的．赶工费由发包人承担
答案：D
解析：
参考第六章第三节内容，应选D项。 永久工程以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担，停工期间应监理人要求照管工程的金额也有发包人承担。不按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金。
在承揽国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算与国内工程投标报价相比主要区别是()。
A.不计算折旧费用
B.不计算大修理费用
C.不计算经常修理费用
D.不计算人工费
答案：B
解析：
在计算施工机械台班单价时，其中基本折旧费的计算一般应根据当时的工程情况考虑5年折旧期，较大工程甚至一次折旧完毕。因此，也就不计算大修理费用 。在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械(除去租赁机械)。 2020教材P228-235
关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（ ）。
A. 评标结果只能在交易场所公示
B. 公示对象是全部中标候选人
C. 公示对象是所有投标人
D. 公示的内容包括各评分要素的得分
答案：B
解析：
对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人。同时，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。
围岩分级的目的有（ ）。
A.作为选择施工方法的依据
B.确定结构下部的荷载（松散荷载）
C.进行科学管理及正确评价经济效益
D.给出衬砌结构的类型及其尺寸
E.制定劳动定额.材料消耗标准的基础
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是工程地质对公路工程建设的影响。围岩分级的目的是：（1）作为选择施工方法的依据；（2）进行科学管理及正确评价经济效益；（3）确定结构上的荷载（松散荷载）；（4）给出衬砌结构的类型及其尺寸；（5）制定劳动定额、材料消耗标准的基础，等等。
22年一级造价工程师模拟试题9节 第6节
影响岩石边坡稳定的主要地质因素有（ ）。
A.地质构造
B.岩石的成因
C.岩石的成分
D.岩体结构
E.地下水
答案：A,D,E
解析：
本题考查影响边坡稳定的因素。内在因素有组成边坡岩体土体的性质、地质构造、岩体结构、地应力等，外在因素有地表水和地下水的作用、地震、风化作用、人工挖掘、爆破以及工程荷载等。
当燃气引人管采用地下引入时，应符合的要求不包括（）。
A.穿越建筑物基础时，燃气管道应敷设在套管内．套管与建筑物基础之间的间隙用柔性防腐、防水材料填实
B.引入管管材宜采用元缝钢管
C.湿燃气引入管应坡向室外，坡度不小于0．01
D.引入管管材宜采用铸铁管
答案：D
解析：
本题的考点为燃气引入管安装要求。当燃气引入管采用地下引入时，应符合下列要求：(1)穿越建筑物基础或管沟时，燃气管道应敷设在套管内，套管与引入管、套管与建筑物基础或管沟壁之间的间隙用柔性防腐、防水材料填实；(2)引入管管材宜采用无缝钢管；(3)湿燃气引入管应坡向室外，坡度不小于0．01。
(2015年)涂料涂覆工艺中，为保障环境安全，需要设置废水处理工艺的涂覆方法是( )。
A.电泳涂装法
B.静电喷涂法
C.压缩空气喷涂法
D.高压无空气喷涂法
答案：A
解析：
该题主要考察的是：电泳涂装法的特点，“电泳涂装法的主要特点有：
1)采用水溶性涂料，节省了大量有机溶剂，大大降低了大气污染和环境危害，安全卫生，同时避免了火灾的隐患；
2)涂装效率高，涂料损失小，涂料的利用率可达90%～95%；
3)涂膜厚度均匀，附着力强，涂装质量好，工件各个部位如内层、凹陷、焊缝等处都能获得均匀、平滑的漆膜，解决了其他涂装方法对复杂形状工件的涂装难题；
4)生产效率高，施工可实现自动化连续生产，大大提高劳动效率；
5)设备复杂，投资费用高，耗电量大，施工条件严格，并需进行废水处理。”
下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（ ）
A.施工排本降水 B.文明安全施工C.材料二次搬运— D.环境保护
答案：A
解析：
：应参阅施工技术方案确定项目的包括：夜间施工、大型机械设备进出场 及安拆、混凝土模板与支架、脚手架、施工排水、施工降水、垂直运输机械等项目。 见教材第二章第五节P87。
【考核要点】：参阅施工技术方案确定措施项目的内容。
(2017年)防爆等级低的防爆通风机，叶轮和机壳的制作材料应为()。
A.叶轮和机壳均用钢板
B.叶轮和机壳均用铝板
C.叶轮用钢板、机壳用铝板
D.叶轮用铝板、机壳用钢板
答案：D
解析：
对于防爆等级低的通风机， 叶轮用铝板制作， 机壳用钢板制作， 对于防爆等级高的通风机， 叶轮、机壳则均用铝板制作， 并在机壳和轴之间增设密封装置。
城市燃气供应系统中，目前在中、低压两级系统使用的燃气压送设备有和（ ）。
A．离心式鼓风机
B．往复式压送机
C．螺杆式压送机
D．罗茨式鼓风机
答案：B,D
解析：
压送设备用来提高燃气压力或输送燃气，目前在中、低压两级系统中使用的压送设备有罗茨式鼓风机和往复式压送机。
关于混凝土配合比设计，说法正确的有()。
A:水灰比需根据粗骨料特性采用回归系数计算确定
B:单位用水量可根据坍落度和骨料特性参照规程选用
C:水泥用量不宜大于550kg/m3
D:砂率可直接用重量法或体积法确定
E:粗细骨料的用量可直接按规程规定选用
答案：A,B,C
解析：
砂率值按规程选用；粗骨料用重量法或体积法确定。
22年一级造价工程师模拟试题9节 第7节
在工程经济分析中，内部收益率是考察项目盈利能力的主要评价指标，该指标的特点是（ ）。
A.内部收益率需要事先设定一个基准收益率来确定
B.内部收益率能够直接衡量项目初期投资的收益程度
C.内部收益率考虑了项目在整个计算期内的经济状况
D.内部收益率取决于外部参数和投资过程的现金流量
答案：C
解析：
内部收益率的优点如下：
（1）内部收益率考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况。
（2）内部收益率能够直接衡量项目未回收投资的收益率
工程项目新开工时间是指( )。
A.设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始的H期
B.工程地质勘查开始施工的日期
C.公路工程需要进行大量土石方工程的，以开始施工土方、石方工程的H期
D.施工用临时道路开始施工的日期
E.平整场地开始施工的日期
答案：A,C
解析：
参考第三章第一节内容，应选A、C项。 工程项目新开工时间是指：
(1)设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始的日期。
(2)不需开槽的工程，以正式开始打桩的日期。
(3)铁路、公路、水库等工程需要进行大量土石方工程的，以开始施工土方、石方工程的日期。
它是煤气发生设备的部分，用于含有少量粉尘的煤气混合气体的分离，该设备为（ ）。
A.焦油分离机
B.电气滤清器
C.煤气洗涤塔
D.旋风除尘哥
答案：C
解析：
煤气发生设备主要包括煤气发生炉、煤气洗涤塔、电气滤清器、竖管和煤气发生附属设备五部分。煤气洗涤塔，洗涤塔由塔体，塔板，再沸器，冷凝器组成。由于洗涤塔是进行粗分离的设备，所以塔板数量一般较少，通常不会超过十级。洗涤塔适用于含有少量粉尘的混合气体分离。
当山坡上的填方路基有斜坡下滑倾向时应采用（ ） 。
A. 护肩路基
B. 填石路基
C. 护脚路基
D. 填土路基
根据《通用安装工程工程最计算规范》(GB 50856-2013)，给排水、采暖管道室内外界限划分正确的有（）。
A.给水管以建筑物外墙皮1.5米为界，入口处设阀门者以阀门为界
B.排水管以建筑物外墙皮3米为界，有化粪池时以化粪地为界
C.采暖管地下引入室内以室内第一个阀门为界，地上引入室内以墙外三通为界
D.采暖管以建筑物外墙皮1.5米为界，入口处设阀门者以阀门为界
答案：A,D
解析：
(1)给水管道室内外界限划分：以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者以阀门为界。
(2)排水管道室内外界限划分：以出户第一个排水检查井为界。
(3)采暖管道室内外界限划分：以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者以阀门为界。
(4)燃气管道室内外界限划分：地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界，地上引入室内的管道以墙外三通为界。
（2019年）某建筑物设计基础底面以下有2 3m厚的湿陷性黄土需采用换填加固，回填材料应优先采用( )。
A.灰土
B.粗砂
C.砂砾土
D.粉煤灰
答案：A
解析：
灰土地基是将基础底面下要求范围内的软弱土层挖去，用一定比例的石灰与土在最佳含水量情况下，充分拌和分层回填夯实或压实而成。适用于加固深1~4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等，还可用作结构的辅助防渗层。
建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于()。
A:工程设计
B:工程招标
C:工程施工
D:工程结算
答案：A
解析：
工程造价控制贯穿于项目建设全过程的同时，应注重工程设计阶段的造价控制。工程造价控制的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策完成后，控制工程造价的关键就在于设计。
22年一级造价工程师模拟试题9节 第8节
在自动控制系统组成中，为改善系统动态和静态特性而附加的装置是（ ）。
A．控制器
B．放大变换环节
C．校正装置
D．反馈环节
答案：C
解析：
校正装置。为改善系统动态和静态特性而附加的装置。如果校正装置串联在系统的前向通道中，称为串联校正装置；如果校正装置接成反馈形式，称为并联校正装置，又称局部反馈校正。
母线的作用是汇集、分配和传输电能。母线按材质划分有（ ）。
A.镍合金母线
B.钢母线
C.铜母线
D.铝母线
答案：B,C,D
解析：
裸母线分硬母线和软母线两种。硬母线又称汇流排，软母线包括组合软母线。按材质母线可分为铝母线、铜母线和钢母线等三种；按形状可分为带形、槽形、管形和组合软母线等四种；按安装方式，带形母线有每相l片、2片、3片和4片，组合软母线有2根、3根、10根、14根、18根和36根等。
施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。
A、和解协议书
B、造价认定书
C、行政调解书
D、仲裁调解书
答案：D
解析：
本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。
施工组织总设计的施工部署中，拟订总体施工方案应重点组织安排()。
A:施工工艺流程
B:工程量确定
C:施工方法和施工机械设备
D:人力资源和物质资源
答案：C
解析：
施工组织总设计中要拟定一些主要工程项目的施工方案，这些项目通常是建设项目中工程量大、施工难度大、工期长，对整个建设项目的建成起关键性作用的建筑物，以及全场范围内工程量大、影响全局的特殊分项工程。其内容包括确定工程量、施工方法、施工工艺流程、施工机械设备等。其中，施工方法和施工机械设备应重点组织安排。本知识点新教材已删除。
母线安装时，母线引下线从右至左排列，正确的相序为()。
A.N、 C、 B、 A
B.N、 A、 B、 C
C.A 、B、 C、 N
D.C、 B、 A、 N
答案：A
解析：
2020版教材P360
某加压站工艺管道系统如图10．6．Ⅱ。
说明：
1．本图为氧气加压站的部分工艺管道。该管道系统工作压力为3．2MPa。图中标注尺寸标高以“m”计，其他均以“mm”计。
2．管道：采用碳钢无缝钢管，系统连接均为电弧焊；管件：弯头采用成品冲压弯头，三通现场挖眼连接。
3．阀门、法兰：所有法兰均为碳钢对焊法兰；阀门型号除图中说明外，均为J41H—25，采用对焊法兰连接。
4．管道支架为普通支架，其中：φ133×6管支架共5处，每处26kg；φ108×5管支架共20处，每处25kg。
5．管道安装完毕作水压试验，然后对L3-φ108×5管道焊口均作X光射线无损探伤，胶片规格为80×150，其焊口数量为6个。
6．管道安装就位后，所有管道外壁均刷油漆。缓冲罐引出管线13-φ108×5采用岩棉管壳(厚度为60mm)作绝热层，外缠铝箔保护层。
相关费用计算条件如下：
(1)部分分部分项工程量清单项目的工料单价见表10．6．Ⅱ-1。
(2)无缝钢管φ133×6的每10m工程量耗用9．41m管材，其单价为100元／m；管道刷油每10m2耗用3kg油漆，其单价为10元／kg。
(3)管理费、利润分别按人工费的85％和60％计。
问题：
1．依据工程量清单计算规则计算分部分项工程量，并将工程量和计算过程填人表10．6．Ⅱ-2的相应栏目内。
2．依据《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856--2013编列出管道(编码：030802002)及管道支架(编码：030815001)的分部分项工程量清单，并填人表10．6．Ⅱ-3中。
3．根据表10．6．Ⅱ-3中的内容，计算无缝钢管φ133×6项的分部分项工程量清单综合单价，并填入表10．6．Ⅱ-4中。
(计算结果均保留两位小数)
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批（ ）。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.工程概算
D.资金申请报告
答案：D
解析：
本题考查的是工程项目建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，只审批资金申请报告。参见教材P68。
22年一级造价工程师模拟试题9节 第9节
(2013年)由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用()。
A.计划进度日期的价格指数
B.实际进度日期的价格指数
C.A和B中较低者
D.A和B中较高者
答案：D
解析：
于发包人原因导致工期延误的，则对于计划进度日期(或竣工日期）后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数中较高者作为现行价格指数。
在串通投标和弄虚作假的情形中，视为投标人相互串通投标的为（）。
A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
C.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出
D.集团组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
E.投标人之间协商投标报价
答案：A,B,C
解析：
1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；②投标人之间约定中标人；③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（ ）。
A.基本建设项目概况
B.基建结余资金等分配情况
C.主要技术经济指标的分析、计算情况
D.主要实物工程量分析
答案：D
解析：
2020版教材P292
竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算报告的重要组成部分，其内容主要包括：（1）基本建设项目概况；（2）会计账务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况；（3）基建结余资金等分配情况；（4）主要技术经济指标的分析、计算情况；（5）基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议；（6）决算与概算的差异和原因分析；最新题库，考前【黑钻押题】，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com （7）需说明的其他事项。
某承包商承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图4-1所示。
图4.1 施工网络进度计划（时间单位：月）
工程实施到第5个月末检查时，A2工作刚好完成，B1工作已进行了1个月。
在施工过程中发生了如下事件：建/设工程/教育|网整理
事件1：A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确，经与业主、设计单位协商确认，将原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包商提出以下索赔：建/设工程/教育|网整理
设计变更使A1工作施工时间增加1个月，故要求将原合同工期延长1个月。
事件2：工程施工到第6个月，遭受飓风袭击，造成了相应的损失，承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔，经业主工程师审核后的内容如下：
（1）部分已建工程遭受不同程度破坏，费用损失30万元；
（2）在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏，造成损失5万元；用于工程上待安装设备（承包商供应）损坏，造成损失1万元：（3）由于现场停工造成机械台班损失3万元，人工窝工费2万元；
（4）施工现场承包商使用的临时设施损坏，造成损失1.5万元；业主使用的临时用房破坏，修复费用1万元：
（5）因灾害造成施工现场停工0.5个月，索赔工期0.5个月；
（6）灾后清理施工现场，恢复施工需费用3万元。
事件3：A3工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1.5个月，发生人员窝工和机械闲置费用4万元（有签证）
问题：
1．不考虑施工过程中发生各事件的影响，在答题纸中的图4.1（施工网络进度计划）中标出第5个月末的实际进度前锋线，并判断如果后续工作按原进度计划执行，工期将是多少个月？
2．分别指出事件1中承包商的索赔是否成立并说明理由。
3．分别指出事件2中承包商的索赔是否成立并说明理由。
4．除事件1引起的企业管理费的索赔费用之外，承包商可得到的索赔费用是多少？合同工期可顺延多长时间？
答案：
解析：
问题1：（2分）
如果后续工作按原进度计划执行，该工程项目将被推迟两个月完成，工期为15个月。
问题2：（1分）
工期索赔成立。（1分）因地质资料不准确属业主的风险，（1分）且A1工作是关键工作。（1分）
问题3：（12分）
（1）索赔成立。（0.5分）因不可抗力造成的部分已建工程费用损失，应由业主支付。（1.5分）
（2）承包商用于施工的机械损坏索赔不成立，（0.5分）因不可抗力造成各方的损失由各方承担。（1分）
用于工程上待安装设备损坏、索赔成立，（0.5分）虽然用于工程的设备是承包商供应，但将形成业主资产，所以业主应支付相应费用。（1分）
（3）索赔不成立，（0.5分）因不可抗力给承包商造成的该类费用损失不予补偿。（1.5分）
（4）承包商使用的临时设施损坏的损失索赔不成立，（0.5分）业主使用的临时用房修复索赔成立，（0.5分）因不可抗力造成各方损失由各方分别承担。（1分）
（5）索赔成立，（0.5分）因不可抗力造成工期延误，经业主签证，可顺延合同工期。（1分）
（6）索赔成立，（0.5分）清理和修复费用应由业主承担。（1分）
问题4：（3分）
（1）索赔费用：30+1+1+3+4=39（万元）（1.5分）
（2）合同工期可顺延1.5个月。（1.5分）
评分说明：
问题1中前锋线只要有一处画错不得分。
两个以上交通标志在一根支柱上并设时，其从左到右排列正确的顺序是（ ）。
A、禁令、警告、指示
B、指示、警告、禁令
C、警告、指示、禁令
D、警告、禁令、指示
答案：D
解析：
2020版教材P92
本题考查的是道路主要公用设施。标志板在一根支柱上并设时，应按警告、禁令、指示的顺序，先上后下，先左后右地排列。
根据《注册造价师管理办法》，以欺骗手段取得造价工程师注册被撤销的，（ ）年内不得再次申请注册。
A、1
B、2
C、3
D、4
答案：C
解析：
本题考查的是造价工程师执业资格考试、注册和执业。不予注册的情形：以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册被撤销， 自被撤销注册之日起至申请注册之日止不满3年的。参见教材P10。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，关于金属结构工程量计算，说法正确的是（ ）。
A.钢桁架工程量应增加铆钉质量
B.钢桁架工程量中应扣除切边部分质量
C.钢屋架工程量中螺栓质量不另计算
D.钢屋架工程量中应扣除孔眼质量
答案：C
解析：
2020版教材P410
（1）钢屋架。以榀计量时，按设计图示数量计算；
以吨计量时，按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。
（2）钢托架、钢桁架、钢架桥。按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。
选项A，钢桁架工程量不增加铆钉质量；
选项B，不扣除切边的质量；
选项D，钢屋架工程量中不应扣除孔眼质量。
