一级建造师预测试题8章
发布时间：2021-08-08
一级建造师预测试题8章 第1章
工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以（ ）的目的。
A. 达到为项目建设增值
B. 实现项目管理数据集中存储
C. 提高项目管理数据处理效率
D. 达到项目管理数据处理准确性
A. 达到为项目建设增值
B. 实现项目管理数据集中存储
C. 提高项目管理数据处理效率
D. 达到项目管理数据处理准确性
答案：A
解析：
本题主要考查工程管理信息化。
工程管理信息化属于领域信息化的范畴，它与企业信息化也有联系。
工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目建设增值的目的。
综上所述，本题正确选项是A项。
工程管理信息化属于领域信息化的范畴，它与企业信息化也有联系。
工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目建设增值的目的。
综上所述，本题正确选项是A项。
钻孔灌注桩实测项目有（ ）。
A.沉淀厚度
B.钻孔倾斜度
C.孔深
D.桩位
E.钢筋骨架顶面高程
B.钻孔倾斜度
C.孔深
D.桩位
E.钢筋骨架顶面高程
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P329/2019版教材P323
钻孔灌注桩实测项目有：混凝土强度（△）、桩位、孔深（△）、孔径、钻孔倾斜度、沉淀厚度、桩身完整性（△）
钻孔灌注桩实测项目有：混凝土强度（△）、桩位、孔深（△）、孔径、钻孔倾斜度、沉淀厚度、桩身完整性（△）
下列施工用电中不属于二类负荷的是（ ）。
A. 混凝土浇筑施工
B. 供风系统
C. 混凝土预制构件厂
D. 竖井内土方开挖施工
B. 供风系统
C. 混凝土预制构件厂
D. 竖井内土方开挖施工
答案：D
解析：
水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。除隧洞、竖井以外的土石方开挖施工、混凝土浇筑施工、混凝土搅拌系统、制冷系统、供水系统、供风系统、混凝土预制构件厂等主要设备属二类负荷。木材加工厂、钢筋加工厂的主要设备属三类负荷。
为了客观分析企业盈利能力，收集相关分析数据时应当排除的项目有（）。
A、证券买卖等非正常经营项目
B、新开发刚投入生产的经营项目
C、已经或将要停止的营业项目
D、目前处于亏损状态的经营项目
E、会计准则变更带来的累积影响
B、新开发刚投入生产的经营项目
C、已经或将要停止的营业项目
D、目前处于亏损状态的经营项目
E、会计准则变更带来的累积影响
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是盈利能力比率。在分析企业盈利能力时，应当排除以下项目：（1）证券买卖等非正常经营项目；（2）已经或将要停止的营业项目；（3）重大事故或法律更改等特别项目；（4）会计准则或财务制度变更带来的累积影响等因素。
根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，下列关于履约担保的表述中，正确的有（ ）。
A. 承包人应在收到中标函之后28d内提交履约担保
B. 银行保函的货币种类必须是本国货币
C. 提供履约担保的机构必须经过发包人同意
D. 在缺陷责任证书发出14d内发包人应将履约担保退还给承包人
E. 因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担
A. 承包人应在收到中标函之后28d内提交履约担保
B. 银行保函的货币种类必须是本国货币
C. 提供履约担保的机构必须经过发包人同意
D. 在缺陷责任证书发出14d内发包人应将履约担保退还给承包人
E. 因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担
答案：A,C,D
解析：
本题主要考查履约担保。
A项：FIDIC《土木工程施工合同条件》规定承包人应在收到中标通知之后28天内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给发包人。所以A项正确。
C项：履约担保的形式有银行履约保函、履约担保书、履约担保金，所以开具履约保函的银行、开出担保书的担保公司或者保险公司等机构必须经发包人同意。所以C项正确。
D项：FIDIC《土木工程施工合同条件》规定在发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并应在上述缺陷责任证书发出后14天内将该保函退还给承包人。所以D项正确。
B项：FIDIC《土木工程施工合同条件》规定对保函的货币种类没有规定，需双方协商确定。所以B项错误。
E项：除非合同另有规定，执行供履约担保时所发生的费用应由承包人负担。所以E项错误。
综上所述，本题正确选项是ACD项。
A项：FIDIC《土木工程施工合同条件》规定承包人应在收到中标通知之后28天内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给发包人。所以A项正确。
C项：履约担保的形式有银行履约保函、履约担保书、履约担保金，所以开具履约保函的银行、开出担保书的担保公司或者保险公司等机构必须经发包人同意。所以C项正确。
D项：FIDIC《土木工程施工合同条件》规定在发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并应在上述缺陷责任证书发出后14天内将该保函退还给承包人。所以D项正确。
B项：FIDIC《土木工程施工合同条件》规定对保函的货币种类没有规定，需双方协商确定。所以B项错误。
E项：除非合同另有规定，执行供履约担保时所发生的费用应由承包人负担。所以E项错误。
综上所述，本题正确选项是ACD项。
（2010 年真题）道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的（ ）高于石灰土。
A.板体性
B.早期强度
C.抗冻性
D.干缩性
B.早期强度
C.抗冻性
D.干缩性
答案：C
解析：
石灰工业废渣稳定土，应用最多、最广的是石灰粉煤灰类的稳定土，简称二灰稳定土，其特性在石灰工业废渣稳定土中具有典型性。二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。二灰稳定土也具有明显的收缩特性，但小于水泥土和石灰土，也被禁止用于高级路面的基层，而只能做底基层。
一级建造师预测试题8章 第2章
某工程双代号网络计划如下图所示(时间单位：d)，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（ ）。
A.关键线路有2条
B.工作1—3与工作3—6的总时差不等
C.工作4—7与工作5—7的自由时差相等
D.工作2—6的总时差与自由时差相等
E.工作3—6的总时差与自由时差不等
B.工作1—3与工作3—6的总时差不等
C.工作4—7与工作5—7的自由时差相等
D.工作2—6的总时差与自由时差相等
E.工作3—6的总时差与自由时差不等
答案：A,D
解析：
本题考核的是双代号网络计划时间参数的计算。关键线路有：①→②→④→⑥→⑦；①→②→③→⑤→⑥→⑦。工作1—3的总时差=(1-0)d=1d，工作3—6的总时差=(6-5)d=1d。工作4—7的自由时差=(20-11-8)d=1d，工作5— 7的自由时差=(20-11-7)d=2d。工作2—6的总时差=(7-5)d=2d，工作2—6的自由时差=(11-5-4)d=2d。工作3—6的自由时差=(11-5-5)d=1d。
招标人编制工程量清单时，对各专业工程现行《计量规范》中未包括的项目应作补充，则关于该补充项目及其编码的说法，正确的是（ ）。
A、该项目编码应由对应（计量规范）的代码和三位阿拉伯数字组成
B、清单编制人应将补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案
C、清单编制人在最后一个清单项目后面自行补充该项目，不需编码
D、该项目按《计量规范》中相近或相似的清单项目编码
B、清单编制人应将补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案
C、清单编制人在最后一个清单项目后面自行补充该项目，不需编码
D、该项目按《计量规范》中相近或相似的清单项目编码
答案：B
解析：
【知识点】分部分项工程项目清单的编制。编制工程量清单时如果出现《计量规范》附录中未包括的项目，编制人应做补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案。补充项目的编码由对应计量规范的代码X（即01～09）与B和三位阿拉伯数字组成，并应从XB 001起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。
隧道监控量测时，当位移-时间曲线出现反弯点时，则表明围岩（）。
A.刚刚稳定
B.已经稳定
C.不稳定
D.已经跨塌
B.已经稳定
C.不稳定
D.已经跨塌
答案：C
解析：
本题考查的是隧道施工监控量测技术。当位移一时间曲线出现反弯点时，则表明围岩和支护已呈不稳定状态，此时应密切监视围岩动态，并加强支护，必要时暂停开挖。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），垂直运输机械费应列在（ ）中。 (2012)
A.分部分项工程量清单与计价表
B.措施项目清单与计价表
C.其他项目清单与计价汇总表
D.专业工程暂估价表
B.措施项目清单与计价表
C.其他项目清单与计价汇总表
D.专业工程暂估价表
答案：B
解析：
措施项目清单与计价表
措施项目清单的编制应考虑多种因素，除了工程本身的因素外，还要考虑水文、气象、环境、安全和施工企业的实际情况。措施项目清单的设置，需要：
(1)参考拟建工程的常规施工组织设计，以确定环境保护、安全文明施工、临时设施、材料的二次搬运等项目；
(2)参考拟建工程的常规施工技术方案，以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板及支架、脚手架、施工排水、施工降水、垂直运输机械、组装平台等项目；
(3)参阅相关的施工规范与工程验收规范，以确定施工方案没有表述的但为实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；
(4)确定设计文件中不足以写进施工方案，但要通过一定的技术措施才能实现的内容；
(5)确定招标文件中提出的某些需要通过一定的技术措施才能实现的要求
措施项目清单的编制应考虑多种因素，除了工程本身的因素外，还要考虑水文、气象、环境、安全和施工企业的实际情况。措施项目清单的设置，需要：
(1)参考拟建工程的常规施工组织设计，以确定环境保护、安全文明施工、临时设施、材料的二次搬运等项目；
(2)参考拟建工程的常规施工技术方案，以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板及支架、脚手架、施工排水、施工降水、垂直运输机械、组装平台等项目；
(3)参阅相关的施工规范与工程验收规范，以确定施工方案没有表述的但为实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；
(4)确定设计文件中不足以写进施工方案，但要通过一定的技术措施才能实现的内容；
(5)确定招标文件中提出的某些需要通过一定的技术措施才能实现的要求
关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是（ ）。
A、工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现
B、工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象
C、工程监理单位从事监理工作的人员均应是注册监理工程师
D、工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突
B、工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象
C、工程监理单位从事监理工作的人员均应是注册监理工程师
D、工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突
答案：B
解析：
【知识点】监理的工作性质。工程监理的工作性质有如下几个特点：（1）服务性，工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，它提供的是服务，工程监理单位将尽一切努力进行项目的目标控制，但它不可能保证项目的目标一定实现，它也不可能承担由于不是它的责任而导致项目目标的失控；选项A是错误的。（2）科学性，工程监理单位拥有从事工程监理工作的专业人士-监理工程师，它将应用所掌握的工程监理科学的思想、组织、方法和手段从事工程监理活动；选项C是错误的。(3)独立性，指的是不依附性，它在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象（如承包商、材料和设备的供货商等），否则它就不可能自主地履行其义务。(4)公平性，工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了工程监理的公平性，选项D是错误的。所以，选项B是正确的。
环保疏浚的主要技术特点是（ ）。
A．疏浚泥层厚度薄 B．疏浚泥层厚度厚 C．疏浚精度要求高
D．疏浚精度要求20~70cm E．疏浚过程二次污染控制要求严格
D．疏浚精度要求20~70cm E．疏浚过程二次污染控制要求严格
答案：A,C,E
解析：
一级建造师预测试题8章 第3章
背景
2013年4月，一飞行区指标为4E的机场修建滑行道桥，批准的可行性研究报告总投资为100万元。某具有一级机场场道工程专业承包企业资质的施工单位承担了施工任务。施工中发现施工阁有问题，不得不停工。经技术人员反复研究认为施工图设计确有错误，需变更施工图设计，但不属于重大设计变更。施工单位以前施工中也遇到过类似问题并有成功的解决经验，于是就把这一切报告监理和工程指挥部（项目法人代表）。工程指挥部为了保障机场按期通航，认为问题并不复杂，要求施工单位根据以往的成功经验编制施工图设计修改方案。施工单位根据以往的经验编制了施工图设计修改方案。工程指挥部向所在地民航地区管理局提出审批申请。
问题
(1)该工程属于民航机场工程注册建造师执业工程规模中哪一类型？
(2)该工程属于哪一类运输机场工程？
(3)该施工单位是否可以编制施工图设计修改方案？说明理由。
(4)工程指挥部向所在地民航地区管理局提出审批申请是必要的吗？
2013年4月，一飞行区指标为4E的机场修建滑行道桥，批准的可行性研究报告总投资为100万元。某具有一级机场场道工程专业承包企业资质的施工单位承担了施工任务。施工中发现施工阁有问题，不得不停工。经技术人员反复研究认为施工图设计确有错误，需变更施工图设计，但不属于重大设计变更。施工单位以前施工中也遇到过类似问题并有成功的解决经验，于是就把这一切报告监理和工程指挥部（项目法人代表）。工程指挥部为了保障机场按期通航，认为问题并不复杂，要求施工单位根据以往的成功经验编制施工图设计修改方案。施工单位根据以往的经验编制了施工图设计修改方案。工程指挥部向所在地民航地区管理局提出审批申请。
问题
(1)该工程属于民航机场工程注册建造师执业工程规模中哪一类型？
(2)该工程属于哪一类运输机场工程？
(3)该施工单位是否可以编制施工图设计修改方案？说明理由。
(4)工程指挥部向所在地民航地区管理局提出审批申请是必要的吗？
答案：
解析：
分析
(1)该工程属于民航机场工程注册建造师执业工程的中型工程。
(2)该机场飞行区指标虽然为4E，但批准的投资为100万元，属于B类工程。
(3)该施工单位不可以编制施工图设计修改方案。因为，运输机场工程施工图设计应当由具有相应资质的单位编制。
(4)工程指挥部不必要向所在地民航地区管理局提出审批申请。
解析
(1)见《民航机场工程管理与实务》1D436001。
(2)见《民航机场工程管理与实务》1D420011。
(3)见中国民航局令第215号《民用机场建设管理规定》第36条。
(4)见《民航建设工程设计变更及概算调整管理办法》（AP-129-CA-2008-02）的“第十六条：民航建设工程一般设计变更由项目法人审查确认，并应形成书面材料 存档。”
(1)该工程属于民航机场工程注册建造师执业工程的中型工程。
(2)该机场飞行区指标虽然为4E，但批准的投资为100万元，属于B类工程。
(3)该施工单位不可以编制施工图设计修改方案。因为，运输机场工程施工图设计应当由具有相应资质的单位编制。
(4)工程指挥部不必要向所在地民航地区管理局提出审批申请。
解析
(1)见《民航机场工程管理与实务》1D436001。
(2)见《民航机场工程管理与实务》1D420011。
(3)见中国民航局令第215号《民用机场建设管理规定》第36条。
(4)见《民航建设工程设计变更及概算调整管理办法》（AP-129-CA-2008-02）的“第十六条：民航建设工程一般设计变更由项目法人审查确认，并应形成书面材料 存档。”
机电工程项目部与施工单位有洽谈协商记录的单位协调包括()。
A.环保监察单位
B.供电供水单位
C.污水排放单位
D.质量监督单位
E.工程设计单位
B.供电供水单位
C.污水排放单位
D.质量监督单位
E.工程设计单位
答案：B,C,E
解析：
教材P303-304
工程设计单位。与工程试运转相关的市政供水、供气、供热、供电单位。交通市政运输道路管理以及航道、车站、港口、码头等管理单位。通信、污水排放、建筑垃圾处置等管理单位。其他。
工程设计单位。与工程试运转相关的市政供水、供气、供热、供电单位。交通市政运输道路管理以及航道、车站、港口、码头等管理单位。通信、污水排放、建筑垃圾处置等管理单位。其他。
某商品混凝土的目标产量为500立方米，单价为660元，损耗率为5％，实际产量为520立方米，单价为680元，损耗率为3％。受影响的程度依次为产量、单价及损耗率，运用因素分析法分析，损耗率下降使成本减少了()元。
A.3848
B.6864
C.7072
D.17784
B.6864
C.7072
D.17784
答案：C
解析：
2020/2019教材P105
差值目标数为基础 500×660×1.05= 346500
第一次变化产量 520×660×1.05= 360360
346500-360360 =-13860
第二次变化单价 520×680×1.05= 371280
360360-371280= -10920
第三次变化损耗率 520×680×1.03= 364208
371280-364208 =7072
差值目标数为基础 500×660×1.05= 346500
第一次变化产量 520×660×1.05= 360360
346500-360360 =-13860
第二次变化单价 520×680×1.05= 371280
360360-371280= -10920
第三次变化损耗率 520×680×1.03= 364208
371280-364208 =7072
美国建造师学会（AIA）合同文件中，A系列的合同类型主要是用于（ ）。
A、业主与建筑师之间
B、建筑师与咨询机构之间
C、业主与承包人之间
D、国际工程项目
B、建筑师与咨询机构之间
C、业主与承包人之间
D、国际工程项目
答案：C
解析：
教材P334
【知识点】国际常用的施工承包合同条件。根据文件的不同性质，AIA文件分为A、B、C、D、F、G、INT系列。其中：A系列，是关于业主与承包人之间的合同文件；B系列，是关于业主与建筑师之间的合同文件；C系列，是关于建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文件；D系列，是建筑师行业所用的有关文件；F系列，财务管理报表；G系列，是合同和办公管理中使用的文件和表格；INT系列，用于国际工程项目的合同文件（为B系列的一部分)。
【知识点】国际常用的施工承包合同条件。根据文件的不同性质，AIA文件分为A、B、C、D、F、G、INT系列。其中：A系列，是关于业主与承包人之间的合同文件；B系列，是关于业主与建筑师之间的合同文件；C系列，是关于建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文件；D系列，是建筑师行业所用的有关文件；F系列，财务管理报表；G系列，是合同和办公管理中使用的文件和表格；INT系列，用于国际工程项目的合同文件（为B系列的一部分)。
【背景资料】
某井巷工程，建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同．合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将井筒支护3-程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划(如图1所示)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件1：专业分包单位将井筒支护专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在井筒支护施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令．施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。
事件2：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元／月。
事件3：在H工作开始前，为了缩短工期．施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施5-调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H 工作异节奏流水施工横道图(如图2所示)。
【问题】
1．施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路?
2．事件1中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。
3．事件2中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
4．事件3中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照H工作异节奏流水施工横道图格式绘制调整后H工作的施工横道图。
某井巷工程，建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同．合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将井筒支护3-程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划(如图1所示)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件1：专业分包单位将井筒支护专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在井筒支护施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令．施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。
事件2：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元／月。
事件3：在H工作开始前，为了缩短工期．施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施5-调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H 工作异节奏流水施工横道图(如图2所示)。
【问题】
1．施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路?
2．事件1中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。
3．事件2中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
4．事件3中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照H工作异节奏流水施工横道图格式绘制调整后H工作的施工横道图。
答案：
解析：
1．施工总承包单位计划工期能满足合同工期要求。为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧施工线路。 2．监理工程师做法妥当。
理由：专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案以及对总承包单位下达停工令是妥当的。
施工总承包单位做法不妥当。
理由：因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对分包单位下达停工令；而总承包单位与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。
3．事件2中，施工总承包单位不可索赔赶工费。
理由：由于G工作的总时差=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，总承包单位不需要赶工都能按期完成，所以总承包单位不能索赔赶工费。
4．事件3中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距=min[2，1，2]=1个月。
H工作的工期=(3+5-1)×1=7个月，工期可缩短=(11-7)=4个月。
绘制调整后H工作的施工横道图(如图5所示)。
理由：专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案以及对总承包单位下达停工令是妥当的。
施工总承包单位做法不妥当。
理由：因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对分包单位下达停工令；而总承包单位与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。
3．事件2中，施工总承包单位不可索赔赶工费。
理由：由于G工作的总时差=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，总承包单位不需要赶工都能按期完成，所以总承包单位不能索赔赶工费。
4．事件3中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距=min[2，1，2]=1个月。
H工作的工期=(3+5-1)×1=7个月，工期可缩短=(11-7)=4个月。
绘制调整后H工作的施工横道图(如图5所示)。
净化空调系统风管制作时，风管及部件的各个缝隙处应用密封( )密封。
A．胶
B．带
C．填料
D．圈
正确答案：A
一级建造师预测试题8章 第4章
在实践中，通常如果项目分解程度对时间控制合适的话，则对施工成本支出计划可能分解过细的是（ ）。
A.按子项目编制的成本计划
B.按施工进度编制的成本计划
C.按费用构成编制的成本计划
D.按形象进度编制的成本计划
B.按施工进度编制的成本计划
C.按费用构成编制的成本计划
D.按形象进度编制的成本计划
答案：B
解析：
成本计划的编制方式有：（1）按施工成本组成编制成本计划。（2）按施工项目组成编制成本计划。（3）按施工进度编制成本计划。在实践中，编制按施工进度的成本计划，通常如果项目分解程度对时间控制合适，则对施工成本支出计划可能分解过细。
技术方案的现金流量表由（ ）构成。
A. 现金流入
B. 资本金
C. 现金流出
D. 财务计划
E. 净现金流量
A. 现金流入
B. 资本金
C. 现金流出
D. 财务计划
E. 净现金流量
答案：A,C,E
解析：
本题主要考查了技术方案现金流量表。
技术方案现金流量表由现金流入、现金流出和净现金流量构成，其具体内容随技术方案经济效果评价的角度、范围和方法不同而不同，其中主要有投资现金流量表、资本金现金流量表、投资各方现金流量表和财务计划现金流量表。
综上所述，本题正确答案为ACE项。
技术方案现金流量表由现金流入、现金流出和净现金流量构成，其具体内容随技术方案经济效果评价的角度、范围和方法不同而不同，其中主要有投资现金流量表、资本金现金流量表、投资各方现金流量表和财务计划现金流量表。
综上所述，本题正确答案为ACE项。
根据工作量的大小，塔台一个人员岗位可负责（ ）席位的工作。
A.一个
B.最多两个
C.最多三个
D.一个以上
B.最多两个
C.最多三个
D.一个以上
答案：D
解析：
塔台席位的功能划分不等同于运行中的人员岗位。根据工作量的大小，一个岗位可负责一个以上席位的工作。
根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在 ( )之前。
A.作业人员进入新的岗位
B.作业人员进入新的施工现场
C.企业采用新技术
D.企业采用新工艺
E.企业申请办理资质延续手续
B.作业人员进入新的施工现场
C.企业采用新技术
D.企业采用新工艺
E.企业申请办理资质延续手续
答案：A,B,C,D
解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF—2003—0214，属于承包人工作的有()。
A.负责编制施工组织设计
B.科学安排作业计划
C.组织编制年、季、月施工计划
D.负责工程测量定位
E.负责与监理、设计及有关部门联系
B.科学安排作业计划
C.组织编制年、季、月施工计划
D.负责工程测量定位
E.负责与监理、设计及有关部门联系
答案：A,C,D,E
解析：
本题考核的是承包人的义务。承包人的义务包括：(1)负责编制施工组织设计，统一制订各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和收；(2)负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；(3)负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，正确的安全管理做法有（ ）。
A. 所有专项施工方案均应组织专家进行论证，审查
B. 施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果
C. 专项施工方案由专职安全生产管理人员进行现场监督
D. 专项施工方案经施工单位技术负责人签字后即可实施
E. 专项施工方案应由企业法定代表人审批
B. 施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果
C. 专项施工方案由专职安全生产管理人员进行现场监督
D. 专项施工方案经施工单位技术负责人签字后即可实施
E. 专项施工方案应由企业法定代表人审批
答案：B,C
解析：
本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。选项A错误，并不是所有的专项施工方案都组织专家进行论证，审查。选项D、E错误，专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。
一级建造师预测试题8章 第5章
在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制的主体为（ ）。
A．承包方
B．业主
C．监理单位
D．设计单位
E．政府的工程质量监督部门
正确答案：BCDE
在建设工程项目质量控制的系统过程中，事中控制是指（ ）。
A. 对质量活动的行为约束和对质量活动过程和结果的检查与监控
B. 对质量计划的调整和对质量偏差的纠正
C. 对质量活动的行为约束和对质量活动结果的评价认定
D. 对质量活动前准备工作和质量活动过程的监督控制
A. 对质量活动的行为约束和对质量活动过程和结果的检查与监控
B. 对质量计划的调整和对质量偏差的纠正
C. 对质量活动的行为约束和对质量活动结果的评价认定
D. 对质量活动前准备工作和质量活动过程的监督控制
答案：A
解析：
本题考核的是建设工程项目质量控制系统。
质量控制的基本环节：
由上表可知，事中控制是指对质量活动的行为约束和对质量活动过程和结果的检查与监控。
综上所述，本题正确答案为A。
质量控制的基本环节：
由上表可知，事中控制是指对质量活动的行为约束和对质量活动过程和结果的检查与监控。
综上所述，本题正确答案为A。
对建设工程项目信息进行综合分类（即按多维进行分类），第三维是指（ ）。
A.项目管理工作的任务
B.项目的分解结构
C.项目信息的内容
D.项目实施的工作过程
B.项目的分解结构
C.项目信息的内容
D.项目实施的工作过程
答案：A
解析：
2020教材P345 / 2019教材P340
为满足项目管理工作的要求，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类，如：第一维：按项目的分解结构；第二维：按项目实施的工作过程；第三维：按项目管理工作的任务。
为满足项目管理工作的要求，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类，如：第一维：按项目的分解结构；第二维：按项目实施的工作过程；第三维：按项目管理工作的任务。
某繁忙干线铁路增建二线隧道工程，长度4500m，起讫里程为DK85+000～DK89+500，位于西南多雨山区。新建隧道与营业线隧道均为单线隧道，净间距为7～30m。经调查，营业线经过近三十年运营，营业线隧道存在衬砌厚度不够、拱墙背后局部脱空、拱墙有裂缝和局部剥落等病害。新建隧道所穿地层为Ⅳ、Ⅴ级软弱围岩，岩溶发育，有5条富水断层，洞口上方存在较厚松散坡积体。
施工中发生以下事件：
事件1：项目经理部工程部编制了洞口施工技术交底书，主要内容有：洞口边仰坡防护、超前支护、洞口开挖和锚喷支护。经项目总工审查，发现缺少一些关键内容，退回工程部补充完善。
事件2：项目经理部计划在新建隧道完工后，对营业线隧道与既有线路一起加固和大修。4月1日上午8时，新建隧道进行开挖爆破施工，营业线隧道拱顶发生掉块，砸到正通过该隧道的一列货车，导致该货车5节车辆脱轨；事故发生后，项目经理部果断设置防护，并自行组织救援；8时15分，铁路运营部门发现线路中断，立即通知本单位铁路救援队赶往现场救援；铁路救援队于9时20分赶到事发地点，13时50分，脱轨货车拖离现场，14时20分，另一货车限速慢行通过事发地段，随后逐渐恢复正常运营。事故造成直接经济损失达850万元。
【问题】
1．根据背景资料，列出本工程施工安全的主要重大危险源。
2．根据事件1，补充洞口施工技术交底书缺少的关键内容。
3．根据《铁路交通事故应急救援和调查处理规定》，指出事件2中的事故等级，并说明理由。
4．为了防止事件2中事故再次发生，应采取哪些施工安全措施?
施工中发生以下事件：
事件1：项目经理部工程部编制了洞口施工技术交底书，主要内容有：洞口边仰坡防护、超前支护、洞口开挖和锚喷支护。经项目总工审查，发现缺少一些关键内容，退回工程部补充完善。
事件2：项目经理部计划在新建隧道完工后，对营业线隧道与既有线路一起加固和大修。4月1日上午8时，新建隧道进行开挖爆破施工，营业线隧道拱顶发生掉块，砸到正通过该隧道的一列货车，导致该货车5节车辆脱轨；事故发生后，项目经理部果断设置防护，并自行组织救援；8时15分，铁路运营部门发现线路中断，立即通知本单位铁路救援队赶往现场救援；铁路救援队于9时20分赶到事发地点，13时50分，脱轨货车拖离现场，14时20分，另一货车限速慢行通过事发地段，随后逐渐恢复正常运营。事故造成直接经济损失达850万元。
【问题】
1．根据背景资料，列出本工程施工安全的主要重大危险源。
2．根据事件1，补充洞口施工技术交底书缺少的关键内容。
3．根据《铁路交通事故应急救援和调查处理规定》，指出事件2中的事故等级，并说明理由。
4．为了防止事件2中事故再次发生，应采取哪些施工安全措施?
答案：
解析：
1．本工程施工安全的主要重大危险源：营业线运营安全、隧道坍塌、突泥突水、泥石流、隧道爆破。
2．洞口施工技术交底书缺少的关键内容：营业线防护、洞口截排水。
3．根据《铁路交通事故应急救援和调查处理规定》判定事件2为较大事故。因为此事故中断繁忙干线行车6h20min，而大于6h以上的为较大事故。
4．防止事件2中事故再次发生应采取的施工安全措施：(1)先加固营业线隧道，后新建隧道施工；(2)新建隧道采用机械或减震控制爆破或短进尺，弱爆破；(3)加强营业线隧道的监测和观察；(4)新建隧道利用“天窗”时间爆破；(5)建立统一的应急救援体系。
2．洞口施工技术交底书缺少的关键内容：营业线防护、洞口截排水。
3．根据《铁路交通事故应急救援和调查处理规定》判定事件2为较大事故。因为此事故中断繁忙干线行车6h20min，而大于6h以上的为较大事故。
4．防止事件2中事故再次发生应采取的施工安全措施：(1)先加固营业线隧道，后新建隧道施工；(2)新建隧道采用机械或减震控制爆破或短进尺，弱爆破；(3)加强营业线隧道的监测和观察；(4)新建隧道利用“天窗”时间爆破；(5)建立统一的应急救援体系。
建设工程项目进度控制中涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用属于（ ）。
A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
答案：D
解析：
2020/2019教材P146
建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。不同的设计理念、设计技术路线、设计方案会对工程进度产生不同的影响，在设计工作的前期，特别是在设计方案评审和选用时，应对设计技术与工程进度的关系作分析比较。在工程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的可能性。
建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。不同的设计理念、设计技术路线、设计方案会对工程进度产生不同的影响，在设计工作的前期，特别是在设计方案评审和选用时，应对设计技术与工程进度的关系作分析比较。在工程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的可能性。
矿井工程的总承包项目售后服务期一般在（ ）后开始。
A．井上、下所有安装工程施工完毕并验收 B．完成建安工程施工并经单机及系统联动空负荷试运转 C．完成投料试车工作 D．合同约定的质量保修期满
A．井上、下所有安装工程施工完毕并验收 B．完成建安工程施工并经单机及系统联动空负荷试运转 C．完成投料试车工作 D．合同约定的质量保修期满
答案：B
解析：
一级建造师预测试题8章 第6章
火灾探测器包括（ ）。
A.感烟探测器
B.感温探测器
C.感火焰探测器
D.感压探测器
E.可燃气体探测器
B.感温探测器
C.感火焰探测器
D.感压探测器
E.可燃气体探测器
答案：A,B,C,E
解析：
教材P213
（1）火灾探测器：1）感烟探测器。2）感温探测器。3）感火焰探测器。4）可燃气体探测器。
（1）火灾探测器：1）感烟探测器。2）感温探测器。3）感火焰探测器。4）可燃气体探测器。
下列导致现有设备贬值的情形中，属于设备有形磨损的有（ ）。
A：同类设备的再生产价值降低
B：设备长期闲置导致金属件锈蚀
C：设备连续使用导致零部件磨损
D：性能更好、耗费更低的替代设备出现
E：设备使用期限过长引起橡胶件老化
B：设备长期闲置导致金属件锈蚀
C：设备连续使用导致零部件磨损
D：性能更好、耗费更低的替代设备出现
E：设备使用期限过长引起橡胶件老化
答案：B,C,E
解析：
A 是第一种无形磨损，D 是第二种无形磨损。
施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证；④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是（ ）。
A. ②-③-④-①-⑤
B. ②-④-①-③-⑤
C. ④-②-①-③-⑤
D. ④-②-③-①-⑤
A. ②-③-④-①-⑤
B. ②-④-①-③-⑤
C. ④-②-①-③-⑤
D. ④-②-③-①-⑤
答案：C
解析：
本题主要考查施工安全控制程序。
施工安全控制程序包括：确定每项具体建设工程项目的安全目标；编制建设工程项目安全技术措施计划；安全技术措施计划的落实和实施；安全技术措施计划的验证；持续改进。
综上所述，本题正确答案为C。
施工安全控制程序包括：确定每项具体建设工程项目的安全目标；编制建设工程项目安全技术措施计划；安全技术措施计划的落实和实施；安全技术措施计划的验证；持续改进。
综上所述，本题正确答案为C。
施工单位对铁路施工测量质量实行过程检查和最终检查，其中承担过程检查的人员是（ ）。
A.测量队检查人员
B.架子队质检人员
C.安质部质检人员
D.现场监理工程师
B.架子队质检人员
C.安质部质检人员
D.现场监理工程师
答案：A
解析：
隧道初期支护采用钢拱架的主要作用是（ ）。
A.支承加固围岩
B.减缓围岩风化
C.填平补强围岩
D.限制围岩变形
B.减缓围岩风化
C.填平补强围岩
D.限制围岩变形
答案：D
解析：
此题主要考查对隧道锚喷支护作用知识的掌握。锚喷支护的作用有：锚杆的作用有支承围岩、加固围岩、提高层间摩阻力，形成“组合梁”、“悬吊”作用；喷射混凝土的作用有支承围岩、“卸载”、填平补强围岩、覆盖围岩表面减缓风化、阻止围岩松动、分配外力；钢拱架的作用有加强限制围岩变形、作为超前支护的后支点、承受部分松弛荷载。根据以上知识点可知钢拱架的作用有加强限制围岩变形，选项“D”符合题意
在基层上用于浇洒透层的材料包括（ ）。
A.乳化沥青
B.煤沥青
C.液体沥青
D.石灰浆
E.水泥浆
B.煤沥青
C.液体沥青
D.石灰浆
E.水泥浆
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P87/2019版教材P82
该题主要考察的是：透层的一般要求1.根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青、煤沥青作透层油，喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入基层的深度宜不小于5（无机结合料稳定集料基层）~10mm（无机结合料基层），并能与基层联结成为一体。
该题主要考察的是：透层的一般要求1.根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青、煤沥青作透层油，喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入基层的深度宜不小于5（无机结合料稳定集料基层）~10mm（无机结合料基层），并能与基层联结成为一体。
一级建造师预测试题8章 第7章
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），（ ）负责向质监总站进行事故报告。
A.项目法人
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
答案：A
解析：
2020版教材P243 / 2019版教材P246
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水丧[19町]220号）项目法人应履行的职责。负责向质监总站报告工程质量工作。
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水丧[19町]220号）项目法人应履行的职责。负责向质监总站报告工程质量工作。
建设产品的时代性和社会性决定了环境管理的（ ）。
A.复杂性
B.多变性
C.多样性
D.经济性
B.多变性
C.多样性
D.经济性
答案：C
解析：
2020教材P210 / 2019教材P208
产品的时代性和社会性决定了环境管理的多样性。
产品的时代性和社会性决定了环境管理的多样性。
甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自()时起不具有法律效力。
A.合同订立
B.合同生效
C.当事人提起诉讼
D.法院判决生效
B.合同生效
C.当事人提起诉讼
D.法院判决生效
答案：A
解析：
2020版教材P140 / 2019版教材P139
本题考察的是：无效合同的法律后果。 《 合同法 》 规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效 。
本题考察的是：无效合同的法律后果。 《 合同法 》 规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效 。
电压在500kV的架空电力线路保护区是指导线边缘向外侧延伸的距离为（）。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
B.10m
C.15m
D.20m
答案：D
解析：
2020版教材P455 / 2019版教材P443
关于建设工程项目施工质量验收的说法，正确的是（ ）。
A.检验批、分部工程应由专业监理工程师组织验收
B.分项工程的质量验收在分部工程验收的基础上进行
C.检验批是工程验收的最小单元
D.分部工程所含全部分项工程质量验收合格，即可认为该分部工程验收合格
B.分项工程的质量验收在分部工程验收的基础上进行
C.检验批是工程验收的最小单元
D.分部工程所含全部分项工程质量验收合格，即可认为该分部工程验收合格
答案：C
解析：
检验批是由专业监理工程师组织验收的，分部工程师由总监理工程师组织验收的，A选项错误。分部工程的质量验收在分项工程验收的基础上进行，B选项错误。检验批是工程验收的最小单元。C选项正确。分部工程所包含的全部分项工程质量验收合格，仅仅是分部工程验收合格的一部分条件，还包括质量控制资料应完整，有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定，观感质量要符合要求，D选项错误。
质量风险响应就是根据风险评估的结果，针对各种质量风险制定应对策略和编制风险管理计划。常用的质量风险对策包括风险规避、减轻、转移、自留及其组合等策略。那么“设立风险基金”属于响应措施中的（）。
A.规避
B.减轻
C.自留
D.转移
B.减轻
C.自留
D.转移
答案：C
解析：
有计划自留指明知有一定风险，经分析由自己承担风险更为合理，预先做好处理可能造成的质量缺陷和承担损失的准备。可以采取设立风险基金的办法，在损失发生后用基金弥补。
一级建造师预测试题8章 第8章
某水利工程项目分解后，根据工作间的逻辑关系绘制的双代号网络计划如图1F420140-5 所示。工程实施到第12 天末进行检查时各工作进展如下：A、B、C 三项工作已经完成，D 与G 工作分别已完成5 天的工作量，E 工作完成了4 天的工作量。
问题：
（1）该网络计划的计划工期为多少天？
（2）哪些工作是关键工作？
（3）按计划的最早进度，D、E、G 三项工作是否已推迟？推迟的时间是否影响计划工期？
问题：
（1）该网络计划的计划工期为多少天？
（2）哪些工作是关键工作？
（3）按计划的最早进度，D、E、G 三项工作是否已推迟？推迟的时间是否影响计划工期？
答案：
解析：
（1）通过网络计算，总工期41 天。
（2）关键线路的工作为：C → D → R → H → Q → J → M → N。
（3）实际工作分析：
D 工作滞后3 天，预计完成时间为第15 天。因属于关键工作，导致总工期推迟3 天。
E 工作滞后5 天，预计完成时间为第15 天。因有总时差19 天，对总工期不产生影响。
G 工作滞后4 天，预计完成时间为第13 天。因有总时差11 天，对总工期不产生影响。@##
（2）关键线路的工作为：C → D → R → H → Q → J → M → N。
（3）实际工作分析：
D 工作滞后3 天，预计完成时间为第15 天。因属于关键工作，导致总工期推迟3 天。
E 工作滞后5 天，预计完成时间为第15 天。因有总时差19 天，对总工期不产生影响。
G 工作滞后4 天，预计完成时间为第13 天。因有总时差11 天，对总工期不产生影响。@##
水利部建设管理与质量安全中心负责水利工程建设质量监督巡查（ ）工作。
A.下达整改通知
B.检查巡查整改落实情况
C.制订年度巡查计划
D.接受对质量的投诉
E.组织复查
B.检查巡查整改落实情况
C.制订年度巡查计划
D.接受对质量的投诉
E.组织复查
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P219 / 2019版教材P222
水利部建设与管理司负责负责组织指导节水供水重大水利工程建设的质量监督巡查工作，水利部建设管理与质量安全中心（以下简称建安中心）负责具体的实施。部建安中心根据现场巡查情况，下发整改通知，督促整改落实。被查单位原则上应在整改通知下发20个工作日内，将整改落实情况分别报送建设与管理司和建安中心。建安中心负责巡查整改意见的落实，必要时组织复查。
水利部建设与管理司负责负责组织指导节水供水重大水利工程建设的质量监督巡查工作，水利部建设管理与质量安全中心（以下简称建安中心）负责具体的实施。部建安中心根据现场巡查情况，下发整改通知，督促整改落实。被查单位原则上应在整改通知下发20个工作日内，将整改落实情况分别报送建设与管理司和建安中心。建安中心负责巡查整改意见的落实，必要时组织复查。
仪表着陆系统的功能是向正在进行着陆过程中的飞机提供着陆引导信息，包括（ ）。
A.航行通报信息
B.下滑道信息
C.距离信息
D.速度信息
E.航向道信息
B.下滑道信息
C.距离信息
D.速度信息
E.航向道信息
答案：B,C,E
解析：
仪表着陆系统包括方向引导和距离参考系统。方向引导系统包括航向信标(航向道信息) 、下滑信标（下滑道信息）；距离参考系统包括指点信标。距离跑道从远到近分别为外指点标(OM) 、中指点标(MM) 和内指点标(1M) ，提供飞机相对跑道入口的粗略的距离信息。
某基层混凝土工程在进行施工时，为了给上层架设钢筋提供工作面和工作条件，需待垫层铺设一定时间后才能进行上层，这种时间间隔是（ ）时距。
A.STS
B.FTF
C.STF
D.FTS
B.FTF
C.STF
D.FTS
答案：A
解析：
2020/2019教材P127
原文是：1.完成到开始时距（FTSi，j）的连接方法图1Z203032-14表示紧前工作i的完成时间与紧后工作j的开始时间之间的时距和连接方法。例如修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，这种等待的时间就是FTS时距。
P136，例如道路工程中的铺设路基和烧筑路面，待路基开始工作一定时间为路面工程创造一定工作条件之后，路面工程即可开始进行，这种开始工作时间之间的间隔就是STS时距.
原文是：1.完成到开始时距（FTSi，j）的连接方法图1Z203032-14表示紧前工作i的完成时间与紧后工作j的开始时间之间的时距和连接方法。例如修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，这种等待的时间就是FTS时距。
P136，例如道路工程中的铺设路基和烧筑路面，待路基开始工作一定时间为路面工程创造一定工作条件之后，路面工程即可开始进行，这种开始工作时间之间的间隔就是STS时距.
【背景资料】
某水库建防渗墙对土坝心墙进行补强加固。该水库位于某省某县境内的源水中游，总库容79.2亿立方米。电站装机18万千瓦，坝基岩石为砂砾岩。欲对工程进行补强加固，在土石坝的心墙中加做一道混凝土防渗墙。主坝防渗墙兼顾黏土心墙加固和坝基防渗处理。该工程自1974年12月试验施工开始至1977年12月完工，共完成造孔进尺34939m，浇筑槽孔混凝土27433m3。由于汛期和施工力量的组织问题，整个工程分4个阶段断续施工，平均工效5.40m/台日和4.74m/台日。
【问题】
1.简述防渗墙在水利水电工程中的作用。
2.此防渗墙属于哪一类？简述其施工程序。它的参数控制指标是什么？为什么？
3.为了保证此防渗墙的施工质量，在施工过程中应对其进行怎样的检查与控制？
答案：
解析：
【答案要点】
1.防渗墙是在松散透水地基或土石坝（堰）坝体中连续造孔成槽，以泥浆固壁，在泥浆下浇筑混凝土而建成的，起防渗兼加固作用的地下连续墙，是保证地基稳定和大坝安全的工程措施。
2.属于槽孔形防渗墙。施工程序为：平整场地、挖导槽、做导墙、安装挖槽机械设备、制备泥浆注入导槽、成槽、混凝土浇筑成墙。参数控制指标是：导墙。它指示挖槽位置，为挖槽起导向作用；防止槽壁顶部坍塌，保证地面土体稳定。
3.为保证此防渗墙施工质量，在施工中应对槽孔几何尺寸和位置、岩土性质和深度、槽段接头、清孔泥浆的质量及孔底淤积厚度、混凝土浇筑时导管的位置以及导管埋深、浇筑速度和浇筑离程、混凝土原材料等方面进行检查和控制，浇筑时还应对混凝土的坍落度、和易性、扩散度以及机口取样的物理力学指标等技术指标进行严格检查和控制。
某污水处理项目所在地政府每年给予该项目一定金额的财政补贴，在项目财务评价中，该项补贴资金应视为项目的（ ）。
A. 债务资金
B. 一般现金流出
C. 权益资金
D. 一般现金流入
A. 债务资金
B. 一般现金流出
C. 权益资金
D. 一般现金流入
答案：D
解析：
2009年建设工程经济真题第45题
本题主要考查了收入的确认。
在项目评价中，对投入的政府投资资金，应根据资金投入的不同情况进行不同的处理：
（1）全部使用政府直接投资的项目，一般为非经营性项目，不需要进行融资方案分析；
（2）以资本金注入方式投入的政府投资资金，在项目评价中应视为权益资金；
（3）以投资补贴、贷款贴息等方式投入的政府投资资金，对具体项目来说，既不属于权益资金，也不属于债务资金，在项目评价中，应视为一般现金流入（补贴收入）；
（4）以转贷方式投入的政府投资资金，在项目评价中应视为债务资金。
本题属于第（3）中情况，应视为一般现金流入。
综上所述，本题正确答案为D项。
本题主要考查了收入的确认。
在项目评价中，对投入的政府投资资金，应根据资金投入的不同情况进行不同的处理：
（1）全部使用政府直接投资的项目，一般为非经营性项目，不需要进行融资方案分析；
（2）以资本金注入方式投入的政府投资资金，在项目评价中应视为权益资金；
（3）以投资补贴、贷款贴息等方式投入的政府投资资金，对具体项目来说，既不属于权益资金，也不属于债务资金，在项目评价中，应视为一般现金流入（补贴收入）；
（4）以转贷方式投入的政府投资资金，在项目评价中应视为债务资金。
本题属于第（3）中情况，应视为一般现金流入。
综上所述，本题正确答案为D项。
上一篇：2021一级建造师每日一练8卷
下一篇：一级建造师试题6卷
热门文章
