21年一级建造师试题9章
发布时间：2021-07-10
21年一级建造师试题9章 第1章
某安装公司签订了20MWp并网光伏发电项目的施工总承包合同，主要工作内容：光伏场区发电设备及线路（包括光伏阵列设备、逆变及配电设备、箱式变压器、35KV电缆集电线路等）安装工程、35KV架空线路安装工程、开关站安装工程（包括一次设备、母线和二次设备）等。
安装公司项目部进场后，认真开展项目开工前的各项准备工作，项目经理组织编制了机电安装工程施工组织总设计,技术人员编制了主要施工方案,方案中的绿色施工管理的重点是草原土壤保护。
施工前,施工方案编制人员向作业人员进行了安全技术交底,光伏场区集电线路设计为35kV直埋电缆,根据施工方案要求,采用机械开挖电缆沟,电缆埋好后为了不影响草原农作物生长，埋深是0.9米，采用YJV型电缆，电缆的接地电阻值是12Ω，沟底有少量碎石，施工人员在沟底铺设一层细沙，完成直埋电缆工程的相关工作。
35KV架空线路安装结束后，进行了绝缘子和线路的绝缘电阻值的测量等线路试验内容，均符合要求。
汇流箱安装位置符合设计要求，垂直度偏差小于1.5mm，光伏组件采用螺栓进行固定，安装符合设计要求。
【问题】
1.本工程在绿色施工管理中,对草原土壤保护的要求有哪些？
2.直埋电缆的敷设有哪些错误的地方？正确的做法是什么？直埋电缆敷设的相关工作还有哪些具体内容？
3.35KV架空线路还有哪些试验内容？
4.光伏组件和汇流箱的安装还有哪些要求可以避免安装过程中发生触电危险。
5.光伏发电设备及系统调试包含哪些内容？
安装公司项目部进场后，认真开展项目开工前的各项准备工作，项目经理组织编制了机电安装工程施工组织总设计,技术人员编制了主要施工方案,方案中的绿色施工管理的重点是草原土壤保护。
施工前,施工方案编制人员向作业人员进行了安全技术交底,光伏场区集电线路设计为35kV直埋电缆,根据施工方案要求,采用机械开挖电缆沟,电缆埋好后为了不影响草原农作物生长，埋深是0.9米，采用YJV型电缆，电缆的接地电阻值是12Ω，沟底有少量碎石，施工人员在沟底铺设一层细沙，完成直埋电缆工程的相关工作。
35KV架空线路安装结束后，进行了绝缘子和线路的绝缘电阻值的测量等线路试验内容，均符合要求。
汇流箱安装位置符合设计要求，垂直度偏差小于1.5mm，光伏组件采用螺栓进行固定，安装符合设计要求。
【问题】
1.本工程在绿色施工管理中,对草原土壤保护的要求有哪些？
2.直埋电缆的敷设有哪些错误的地方？正确的做法是什么？直埋电缆敷设的相关工作还有哪些具体内容？
3.35KV架空线路还有哪些试验内容？
4.光伏组件和汇流箱的安装还有哪些要求可以避免安装过程中发生触电危险。
5.光伏发电设备及系统调试包含哪些内容？
答案：
解析：
1.（1）保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
（2）污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
（3）防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管，对现场地面造成污染时应及时进行清理。
（4）对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运。
（5）施工后应恢复施工活动破坏的植被。
2.（1）错误的地方有：
①农田下敷设电缆埋深0.9 m，应该是不小于1m。
②采用YJV型电缆，电缆的接地电阻值是12Ω。直埋电缆一般使用铠装电缆。在铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地，接地电阻不得大于10Ω。
（2）直埋电缆工程的敷设还应该符合以下要求：
①电缆敷设后，上面要铺100mm厚的软土或细沙，再盖上混凝土保护板，覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm，或用砖代替混凝土保护板。
②直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。
③电缆中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。
④电缆引入建筑物、隊道时，要穿在管中，并将管口堵塞，防止渗水。
⑤电缆互相交叉，与非热力管和管道交叉，穿越公路时，都要穿在保护管中，保护管长度超出交叉点1m，交叉净距不应小于250mm，保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
⑥严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。
3.35KV架空线路的试验内容还应包括有：
（1）检查线路各相两侧的相位应一致。
（2）冲击合闸试验。
（3）测量杆塔的接地电阻值，应符合设计的规定。
（4）导线接头测试
4.（1）光伏组件之间的接线在组串后应进行光伏组件串的开路电压和短路电流的测试，施工时严禁接触组串的金属带电部位。
（2）检查汇流箱部件应完好且接线不松动，所有开关和熔断器处于断开状态。在汇流箱的光伏组件串电缆接引前，必须确保没有电压，确认光伏组件侧和逆变器侧均由明显的断开点。
5.光伏设备及系统调试主要包括光伏组件串测试、跟踪系统调试、逆变器调试、二次系统调试、其他电气设备调试。
（2）污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
（3）防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管，对现场地面造成污染时应及时进行清理。
（4）对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运。
（5）施工后应恢复施工活动破坏的植被。
2.（1）错误的地方有：
①农田下敷设电缆埋深0.9 m，应该是不小于1m。
②采用YJV型电缆，电缆的接地电阻值是12Ω。直埋电缆一般使用铠装电缆。在铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地，接地电阻不得大于10Ω。
（2）直埋电缆工程的敷设还应该符合以下要求：
①电缆敷设后，上面要铺100mm厚的软土或细沙，再盖上混凝土保护板，覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm，或用砖代替混凝土保护板。
②直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。
③电缆中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。
④电缆引入建筑物、隊道时，要穿在管中，并将管口堵塞，防止渗水。
⑤电缆互相交叉，与非热力管和管道交叉，穿越公路时，都要穿在保护管中，保护管长度超出交叉点1m，交叉净距不应小于250mm，保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
⑥严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。
3.35KV架空线路的试验内容还应包括有：
（1）检查线路各相两侧的相位应一致。
（2）冲击合闸试验。
（3）测量杆塔的接地电阻值，应符合设计的规定。
（4）导线接头测试
4.（1）光伏组件之间的接线在组串后应进行光伏组件串的开路电压和短路电流的测试，施工时严禁接触组串的金属带电部位。
（2）检查汇流箱部件应完好且接线不松动，所有开关和熔断器处于断开状态。在汇流箱的光伏组件串电缆接引前，必须确保没有电压，确认光伏组件侧和逆变器侧均由明显的断开点。
5.光伏设备及系统调试主要包括光伏组件串测试、跟踪系统调试、逆变器调试、二次系统调试、其他电气设备调试。
下列流动资产中，流动性最小的是（ ）。
A.短期投资
B.货币资金
C.待摊费用
D.存货
B.货币资金
C.待摊费用
D.存货
答案：D
解析：
流动资产包括现金、银行存款、应收款项、短期投资、存货等。在企业的流动资产中，存货的流动性最小，在发生清偿事件时，存货蒙受的损失将大于其他流动资产。现金是企业流动性最强的资产。
工程勘察报告《不良地质现象》中应包括：不良地质现象的性质、分布与发育程度、形成原因及（）。
A.防治措施与建议 B.设计方案
C.施工方案 D.科研方案
A.防治措施与建议 B.设计方案
C.施工方案 D.科研方案
答案：A
解析：
关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是（ ）。
A.建设单位的名称应以营业执照上的名称为准
B.合同标的是财产
C.履行地点为项目所在地
D.违约责任是当事人违反合同义务的责任
E.有关施工组织设计的内容为履行方式条款
A.建设单位的名称应以营业执照上的名称为准
B.合同标的是财产
C.履行地点为项目所在地
D.违约责任是当事人违反合同义务的责任
E.有关施工组织设计的内容为履行方式条款
答案：A,C,D,E
解析：
根据有关规定，建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准；履行地点为工程项目（不动产）所在地；违约责任是当事人违反合同义务的责任；合同标的是完成工程项目；有关施工组织设计的内容即为履行方式条款。故应选ACDE 项。
预拌混凝土进入现场应检查的内容有（ ）。
A.合格证书
B.配合比单
C.申请单
D.混凝土试件强度报告
E.水泥、砂、石子、外加剂、掺合料原材复试报告和合格证
B.配合比单
C.申请单
D.混凝土试件强度报告
E.水泥、砂、石子、外加剂、掺合料原材复试报告和合格证
答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P224 / 2019教材P226
（10）预拌混凝土：检查预拌混凝土出场合格证书及配套的水泥、砂、石子、外加剂、掺合料原材复试报告和合格证、混凝土配合比单、混凝土试件强度报告。
（10）预拌混凝土：检查预拌混凝土出场合格证书及配套的水泥、砂、石子、外加剂、掺合料原材复试报告和合格证、混凝土配合比单、混凝土试件强度报告。
堆载预压工程在堆载过程中应每天进行沉降、位移、孔隙水等观测，对设置竖向排水体的地基、基底中心沉降每昼夜应小于()。
A.10mm
B.15mm
C.20mm
D.30mm
B.15mm
C.20mm
D.30mm
答案：A
解析：
利用水泥沥青等胶结材料，将松散的废物胶结包裹起来，减少有害物质从废物中向外迁移、扩散，使得废物对环境的污染减少。此做法属于固体废物处置的()。
A.填埋
B.稳定和固化
C.堆肥
D.压实浓缩
B.稳定和固化
C.堆肥
D.压实浓缩
答案：B
解析：
2020教材P251 / 2019教材P248
固体废物处理主要方法有： (1) 回收利用 (2) 减量化处理 (3) 焚烧 (4) 稳定和固化 (5) 填埋
固体废物处理主要方法有： (1) 回收利用 (2) 减量化处理 (3) 焚烧 (4) 稳定和固化 (5) 填埋
甲施工企业在银行，力、理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证，能够质押的是()。
A．存款单
B．仓单
C．房屋所有权证书
D．提单
E．汇票
正确答案：ABDE
关于施工现场消防管理的说法， 正确的有（ ）。
A.动火证当日有效
B.施工现场严禁吸烟
C.应配备义务消防人员
D.易燃材料仓库应设在上风方向
E.油漆料库内应设置调料间
B.施工现场严禁吸烟
C.应配备义务消防人员
D.易燃材料仓库应设在上风方向
E.油漆料库内应设置调料间
答案：A,B,C
解析：
易燃材料仓库应设置在水源充足、消防车能驶到的地方，并应设置在下风方向；油漆料库与调料间应分开设置。
21年一级建造师试题9章 第2章
债权债务概括转移的关键条件是（ ）。
A．转让人与承受人达成合同转让协议
B．原合同必须有效
C．原合同必须为双务合同
D．符合法定程序
正确答案：A
所有设备安装的平面位置和标高，应以确定的（）为基准进行测量。
A.标高线
B.建筑物轴线
C.基准线和基准点
D.工艺布置图
B.建筑物轴线
C.基准线和基准点
D.工艺布置图
答案：C
解析：
某矿的斜井深度为1500m，断面为25m2，坡度为-15。。需采用矿车提升装置。据地质资料显示，井筒涌水量为25m3／h。施工单位在井口安装了阻车器，并在井口下方安设了一道挡车栏，在下部装矸地点的上方安设了一道挡车栏。在7月8日9：00左右，发生一起矿车跑车事故，造成井下工作人员2人死亡，3人重伤。得知消息后，施工单位的负责人立即组织人员进行抢救，并安排专人将矿车提升至地面，同时恢复生产。7月8日14时许，施工单位负责人将事故报告县级安全生产监督管理部门，事后经调查，造成直接经济损失450万元。
【问题】
1．用于斜井的装岩设备有哪些
2．防跑车装置的设置是否合理说明理由。
3．在本案例中，应该设置几级排水如何确定水泵流量
4．发生的安全事故等级属于什么等级，事故等级的划分依据是什么
5．施工单位的负责人做法是否合理说明理由。
【问题】
1．用于斜井的装岩设备有哪些
2．防跑车装置的设置是否合理说明理由。
3．在本案例中，应该设置几级排水如何确定水泵流量
4．发生的安全事故等级属于什么等级，事故等级的划分依据是什么
5．施工单位的负责人做法是否合理说明理由。
答案：
解析：
1．斜井施工装矸除特殊情况采用人工装矸外，基本都实现了机械装矸。常用的装矸机械有耙斗装岩机、挖掘机、装载机等。其中耙斗装岩机适用于任何坡度的斜井，有利于平行作业。2．防跑车装置的设置不合理。
理由：斜井施工提升防跑车是斜井提升的重要安全措施，通常所说的“一坡三挡”就是防跑车的主要措施，“一坡三挡”即在斜井上口人口前设置阻车器，在变坡点下方略大于一列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，在下部装车点上方再设置一套挡车栏，除此之外，还必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止的防跑车防护装置。而本案例中，只设置了两档，不符合规定。故防跑车设置不合理。
3．斜井的排水方式应视涌水量大小和斜井的长度而定，一般采取三级排水。设置如下：
(1)一级排水站：工作面排水。
(2)二级排水站：设在工作面后面适当的位置，位置的确定原则：距工作面施工设备至少5m；要考虑一级排水设备扬程的允许，并有10％的富余量。
(3)三级排水站：三级排水站的移动次数不宜过多．二级排水站排上来的水通过三级排水站排到地面。三级排水站的临时水仓容量要大于二级排水站临时水仓的容量。
确定水泵流量：根据《煤矿安全规程》规定，矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力．应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的70％。工作和备用水泵的总能力．应当能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。
检修水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的25％。
水泵流量：V=24÷20×25=30m3／h。故井下水泵流量为V≥30m3／h。
4．本案例中发生的安全事故属于一般事故。
划分依据是根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
本案例中造成直接经济损失450万元．2人死亡，3人重伤。故安全事故属于一般事故。
5．施工单位的负责人做法不合理。
理由：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
理由：斜井施工提升防跑车是斜井提升的重要安全措施，通常所说的“一坡三挡”就是防跑车的主要措施，“一坡三挡”即在斜井上口人口前设置阻车器，在变坡点下方略大于一列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，在下部装车点上方再设置一套挡车栏，除此之外，还必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止的防跑车防护装置。而本案例中，只设置了两档，不符合规定。故防跑车设置不合理。
3．斜井的排水方式应视涌水量大小和斜井的长度而定，一般采取三级排水。设置如下：
(1)一级排水站：工作面排水。
(2)二级排水站：设在工作面后面适当的位置，位置的确定原则：距工作面施工设备至少5m；要考虑一级排水设备扬程的允许，并有10％的富余量。
(3)三级排水站：三级排水站的移动次数不宜过多．二级排水站排上来的水通过三级排水站排到地面。三级排水站的临时水仓容量要大于二级排水站临时水仓的容量。
确定水泵流量：根据《煤矿安全规程》规定，矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力．应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的70％。工作和备用水泵的总能力．应当能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。
检修水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的25％。
水泵流量：V=24÷20×25=30m3／h。故井下水泵流量为V≥30m3／h。
4．本案例中发生的安全事故属于一般事故。
划分依据是根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
本案例中造成直接经济损失450万元．2人死亡，3人重伤。故安全事故属于一般事故。
5．施工单位的负责人做法不合理。
理由：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
焊接工艺评定的步骤包括（）。
A.焊接工艺评定的委托
B.分析进度计划检查结果
C.拟定预焊接工艺规程
D.施焊试件
E.试件检验、签发报告
B.分析进度计划检查结果
C.拟定预焊接工艺规程
D.施焊试件
E.试件检验、签发报告
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P60 / 2019版教材P49
焊接工艺评定步骤：
1、焊接工艺评定的委托
2、拟定预焊接工艺流程
3、施焊试件
4、试件检验
5、签发报告
焊接工艺评定步骤：
1、焊接工艺评定的委托
2、拟定预焊接工艺流程
3、施焊试件
4、试件检验
5、签发报告
下列桩基类型中，不属于按桩的使用功能分类的是（ ）。
A.水平受荷桩
B.竖向抗拔桩
C.复合受荷桩
D.竖向受荷桩
B.竖向抗拔桩
C.复合受荷桩
D.竖向受荷桩
答案：D
解析：
2020版教材P117/2019版教材P113
按桩的使用功能分类：竖向抗压桩；竖向抗拔桩；水平受荷桩；复合受荷桩。
按桩的使用功能分类：竖向抗压桩；竖向抗拔桩；水平受荷桩；复合受荷桩。
关于斜拉桥受力特点的说法，错误的是（ ）。2014年
A．主梁为多点弹性支承
B．主梁高跨比小，自重轻
C．斜拉索相当于减小了偏心距的体外索
D．斜拉索的水平分力相当于梁体混凝土的预压力
B．主梁高跨比小，自重轻
C．斜拉索相当于减小了偏心距的体外索
D．斜拉索的水平分力相当于梁体混凝土的预压力
答案：C
解析：
斜拉桥
（1）斜拉索相当于增大了偏心距的体外索，充分发挥抵抗负弯矩的能力，节约钢材；
（2）斜拉索的水平分力相当于混凝土的预压力；
（3）主梁多点弹性支承，高跨比小，自重轻，提高跨径。
（1）斜拉索相当于增大了偏心距的体外索，充分发挥抵抗负弯矩的能力，节约钢材；
（2）斜拉索的水平分力相当于混凝土的预压力；
（3）主梁多点弹性支承，高跨比小，自重轻，提高跨径。
开展（ ）的重要手段就是运用目标管理方法，将组织的质量总目标逐级进行分解，使之形成自上而下的质量目标分解体系和自下而上的质量目标保证体系，发挥组织系统内部每个工作岗位、部门在实现质量总目标过程中的作用。
A. 全方位质量管理
B. 全过程质量管理
C. 全员参与质量管理
D. 重要部位质量管理
A. 全方位质量管理
B. 全过程质量管理
C. 全员参与质量管理
D. 重要部位质量管理
答案：C
解析：
本题主要考查质量管理。
三全管理的思想和方法：
开展全员参与质量管理就是运用目标管理方法，将组织的质量总目标逐级进行分解，使之形成自上而下的质量目标分解体系和自下而上的质量目标保证体系，发挥组织系统内部每个工作岗位、部门在实现质量总目标过程中的作用。
综上所述，本题正确答案为C。
三全管理的思想和方法：
开展全员参与质量管理就是运用目标管理方法，将组织的质量总目标逐级进行分解，使之形成自上而下的质量目标分解体系和自下而上的质量目标保证体系，发挥组织系统内部每个工作岗位、部门在实现质量总目标过程中的作用。
综上所述，本题正确答案为C。
堆石坝过渡料压实检查，试坑直径为最大粒径的（ ）倍，试坑深度为碾压层厚。
A.1～2
B.2～3
C.3～4
D.4～5
B.2～3
C.3～4
D.4～5
答案：C
解析：
2020版教材P90 / 2019版教材P92
垫层料试坑直径不小于最大料径的4倍，试坑深度为碾压层厚。过渡料试坑直径为最大料径的3-4倍，试坑深度为碾压层厚。堆石料试坑直径为坝料最大料径的2-3倍，试坑直径最大不超过2m。试坑深度为碾压层厚。@##
垫层料试坑直径不小于最大料径的4倍，试坑深度为碾压层厚。过渡料试坑直径为最大料径的3-4倍，试坑深度为碾压层厚。堆石料试坑直径为坝料最大料径的2-3倍，试坑直径最大不超过2m。试坑深度为碾压层厚。@##
背景资料
某机电安装公司承建了某市医院的机电安装工程，内容包括：变配电所工程、建筑电气工程、通风与空调工程、给水排水工程和锅炉安装工程等。其中变配电所应提前受电为其建筑设备的试运转等提供条件。分承包合同约定：分承包工程的完工日期应与总体工程同步完工，以便按期启动整个单位工程的竣工验收。在施工过程中发生了以下事件：
事件1：为使变配电所建设顺利开展，机电安装公司受业主委托进行用电申请，并向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。
事件2：变配电所完工受电后交由业主方运行管理，随之提前办理了竣工验收手续。
事件3：在给水排水的隐蔽工程中，监理工程师要求将一段未检验就隐蔽的地下管线挖开验收，结果质量符合要求，但机电安装公司对此要求5000元的经济赔偿。
问题
1．简述事件1中用电申请所需提供的资料。
2．对于事件2，机电安装公司是否可以提前办理竣工验收手续说明理由。
3．该医院工程办理竣工备案应当提交哪些文件
4．针对事件3，分包商能否得到经济赔偿简述理由。
某机电安装公司承建了某市医院的机电安装工程，内容包括：变配电所工程、建筑电气工程、通风与空调工程、给水排水工程和锅炉安装工程等。其中变配电所应提前受电为其建筑设备的试运转等提供条件。分承包合同约定：分承包工程的完工日期应与总体工程同步完工，以便按期启动整个单位工程的竣工验收。在施工过程中发生了以下事件：
事件1：为使变配电所建设顺利开展，机电安装公司受业主委托进行用电申请，并向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。
事件2：变配电所完工受电后交由业主方运行管理，随之提前办理了竣工验收手续。
事件3：在给水排水的隐蔽工程中，监理工程师要求将一段未检验就隐蔽的地下管线挖开验收，结果质量符合要求，但机电安装公司对此要求5000元的经济赔偿。
问题
1．简述事件1中用电申请所需提供的资料。
2．对于事件2，机电安装公司是否可以提前办理竣工验收手续说明理由。
3．该医院工程办理竣工备案应当提交哪些文件
4．针对事件3，分包商能否得到经济赔偿简述理由。
答案：
解析：
1．用户申请用电时，应向供电企业提供用电工程项目资料主要有：用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。 2．机电安装公司可以提前办理竣工验收手续。理由是：①变配电所是一个独立的专业工程，施工完毕并受电运行，已具备预期功能，可以在征得建设单位同意后，单独办理竣工验收或中间交工手续；②从运行管理角度看，运行管理人员的资格认可要由业主或用户向工程所在地供电管理部门办理，还要建立相应的运行管理制度和维护保养制度，早日验收进入规范的运行有利于安全用电。?
3．建设单位办理竣工备案应当提交以下文件:
(1)工程竣工验收备案表。
(2)工程竣工验收报告，应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工罔设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件。
(3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。
(4)法律规定应当由消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。
(5)施T.单位签署的工程质量保修书。
(6)法律法规规定的必须提供的其他文件。?
4．不能得到经济赔偿。理由是：隐蔽工程在隐蔽前必须经监理工程师检验通过后方可隐蔽，而事件3中要求开挖检验的隐蔽地下管线在隐蔽前并没有经监理工程师检验，所以该开挖费用不应予以赔偿。? ?
3．建设单位办理竣工备案应当提交以下文件:
(1)工程竣工验收备案表。
(2)工程竣工验收报告，应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工罔设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件。
(3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。
(4)法律规定应当由消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。
(5)施T.单位签署的工程质量保修书。
(6)法律法规规定的必须提供的其他文件。?
4．不能得到经济赔偿。理由是：隐蔽工程在隐蔽前必须经监理工程师检验通过后方可隐蔽，而事件3中要求开挖检验的隐蔽地下管线在隐蔽前并没有经监理工程师检验，所以该开挖费用不应予以赔偿。? ?
21年一级建造师试题9章 第3章
当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置（ ），以减小外应力和温度应力；同时，也有利于散热，降低混凝土的内部温度。
A．沉降缝
B．温度缝
C．变形缝
D．后浇带
正确答案：D
沉降缝、温度缝、变形缝等都是永久缝，而后浇缝则是施工中的临时缝，可用于解决基础不均匀沉降、混凝土的热胀冷缩和千缩变形等。
某施工单位承建一项建筑机电工程，施工单位组建项目部具体实施，项目部电气施工班组负责建筑电气和智能化分部分项的施工。
施工前，电气工长根据施工图编制了“电缆需用计划”、“电缆用量统计表”，作为施工图预算、成本分析和材料采购的依据，电缆盘运到现场并具备敷设条件后，电工班组按照“电缆需用计划”组织实施了电缆敷设及电缆接头制作。施工中建设单位增加几台小功率排污泵，向项目部下达施工指令，项目部以无设计变更为由拒绝执行。
在电缆敷设后的检查中，动力照明电缆和智能化电缆分层独立桥架敷设，发现两种电缆桥架内，都有中间接头，并列电缆的中间接头位置相同。电气施工班组按照电缆敷设的施工程序完工并经检查合格后，在各回路电缆装设标志牌，进行了质量验收。
工程竣工后，监理单位总监理工程师组织进行了竣工验收，验收合格后，施工单位在竣工验收合格后 10 天在施工单位所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
问题：
1、电工班组按照“电缆需用计划”实施电缆敷设的做法是否正确?合理减少电缆接头的措施有哪些?
2、建设单位增加排污泵，项目部拒绝执行是否正确?指出设计变更的程序。
3、指出电缆中间接头位置有哪些错误，如何整改?
4、电缆敷设分项工程质量验收合格的规定有哪些?
5、在竣工验收中，存在哪些不妥之处？指出正确的做法。
施工前，电气工长根据施工图编制了“电缆需用计划”、“电缆用量统计表”，作为施工图预算、成本分析和材料采购的依据，电缆盘运到现场并具备敷设条件后，电工班组按照“电缆需用计划”组织实施了电缆敷设及电缆接头制作。施工中建设单位增加几台小功率排污泵，向项目部下达施工指令，项目部以无设计变更为由拒绝执行。
在电缆敷设后的检查中，动力照明电缆和智能化电缆分层独立桥架敷设，发现两种电缆桥架内，都有中间接头，并列电缆的中间接头位置相同。电气施工班组按照电缆敷设的施工程序完工并经检查合格后，在各回路电缆装设标志牌，进行了质量验收。
工程竣工后，监理单位总监理工程师组织进行了竣工验收，验收合格后，施工单位在竣工验收合格后 10 天在施工单位所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
问题：
1、电工班组按照“电缆需用计划”实施电缆敷设的做法是否正确?合理减少电缆接头的措施有哪些?
2、建设单位增加排污泵，项目部拒绝执行是否正确?指出设计变更的程序。
3、指出电缆中间接头位置有哪些错误，如何整改?
4、电缆敷设分项工程质量验收合格的规定有哪些?
5、在竣工验收中，存在哪些不妥之处？指出正确的做法。
答案：
解析：
1.①不正确。“电缆需用计划”属于敷设前的设计，不能作为施工的依据。
②按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。
2.①正确。②建设单位工程师组织总监理工程师、造价工程师论证变更是否技术可行、造价影响程度。建设单位工程师将论证结果报项目经理或总经理同意后，通知设计单位工程师，设计单位工程师认可变更方案，进行设计变更，出变更图纸或变更说明。变更图纸或变更说明由建设单位发至监理工程师，监理工程师发至承包商。
3.并列电缆中间接头位置相同是错误的，改为：并列敷设的电缆，有中间接头时应将接头位置错开，明敷电缆的中间接头应用托板托置固定。
4.分项工程质量验收合格的规定：分项工程所含的检验批质量均应验收合格；分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。
5.监理单位组织进行竣工验收不妥，应由建设单位组织进行竣工验收；施工单位在竣工验收合格后第 20 天在施工单位所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案不妥，应为建设单位在竣工验收合格后 15 天内在工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
②按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。
2.①正确。②建设单位工程师组织总监理工程师、造价工程师论证变更是否技术可行、造价影响程度。建设单位工程师将论证结果报项目经理或总经理同意后，通知设计单位工程师，设计单位工程师认可变更方案，进行设计变更，出变更图纸或变更说明。变更图纸或变更说明由建设单位发至监理工程师，监理工程师发至承包商。
3.并列电缆中间接头位置相同是错误的，改为：并列敷设的电缆，有中间接头时应将接头位置错开，明敷电缆的中间接头应用托板托置固定。
4.分项工程质量验收合格的规定：分项工程所含的检验批质量均应验收合格；分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。
5.监理单位组织进行竣工验收不妥，应由建设单位组织进行竣工验收；施工单位在竣工验收合格后第 20 天在施工单位所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案不妥，应为建设单位在竣工验收合格后 15 天内在工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
关于和解的说法，正确的是（ ）。
A、和解只能在一审开庭审理前进行
B、和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式
C、和解不可以与仲裁诉讼程序相结合
D、当事人自行达成的和解协议具有强制执行力
B、和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式
C、和解不可以与仲裁诉讼程序相结合
D、当事人自行达成的和解协议具有强制执行力
答案：B
解析：
P331-334
本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。选项A错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进人诉讼或仲裁程序；选项C错误，和解也可与仲裁、诉讼程序相结合；选项D错误，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力。
本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。选项A错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进人诉讼或仲裁程序；选项C错误，和解也可与仲裁、诉讼程序相结合；选项D错误，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力。
关于水利水电工程施工分包,下列说法中正确的是（ ）。
A.建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
B.设备租赁和材料委托采购属于分包、转包管理范围
C.承包人应在分包合同签订后 10 个工作日内，送发包人备案
D.施工总承包单位可以将承包工程中的任一分部工程发包给分包单位
B.设备租赁和材料委托采购属于分包、转包管理范围
C.承包人应在分包合同签订后 10 个工作日内，送发包人备案
D.施工总承包单位可以将承包工程中的任一分部工程发包给分包单位
答案：A
解析：
B 选项：设备租赁和材料委托采购不属于分包、转包管理范围。承包人可以自行进行设备租赁或材料委托采购，但应对设备或材料的质量负责。C 选项：承包人应在分包合同签订后 7 个工作日内，送发包人备案。D 选项：水利建设工程的主要建筑物的主体结构不得进行工程分包。
1．背景材料：某三跨预应力混凝土连续钢构桥，跨度为90m ＋ 155m ＋ 90m，箱梁宽14m，底板宽7m，箱梁高度由根部的8.5m 渐变到跨中的3.5m，根据设计要求，0 号、1 号块混凝土为托架浇筑，然后拼装挂篮，用悬臂浇筑法对称施工，挂篮采用自锚式桁架结构。施工单位根据该桥的特点，制订了详细的施工流程，其中对箱梁悬臂浇筑阶段的主要施工工序
如下：
（1）在两主墩的两侧安装托架并预压，架立模板，绑扎0 号、1 号块钢筋，浇筑混凝土并张拉预应力筋。
（2）拼装挂篮，用堆载法预压挂篮，以消除挂篮的非弹性变形。
（3）按设计标高值加预加抬高量值架立模板、绑扎钢筋、浇筑各个节段的箱梁混凝土，张拉预应力筋。
（4）拆除模板，移动挂篮，开始下一个节段的施工。
（5）在整个悬臂浇筑过程中，定时进行箱梁节段标高的测量，以及应力和温度的观测，整个测量完全满足设计和施工技术规范的要求。
2．问题：
（1）施工单位在0 号、1 号块施工完成后拼装挂篮是否正确？
（2）采用堆载法预压挂篮除了消除非弹性变形外，还有哪些目的？
（3）张拉完预应力筋后能否开始做下一节段的施工？为什么？
如下：
（1）在两主墩的两侧安装托架并预压，架立模板，绑扎0 号、1 号块钢筋，浇筑混凝土并张拉预应力筋。
（2）拼装挂篮，用堆载法预压挂篮，以消除挂篮的非弹性变形。
（3）按设计标高值加预加抬高量值架立模板、绑扎钢筋、浇筑各个节段的箱梁混凝土，张拉预应力筋。
（4）拆除模板，移动挂篮，开始下一个节段的施工。
（5）在整个悬臂浇筑过程中，定时进行箱梁节段标高的测量，以及应力和温度的观测，整个测量完全满足设计和施工技术规范的要求。
2．问题：
（1）施工单位在0 号、1 号块施工完成后拼装挂篮是否正确？
（2）采用堆载法预压挂篮除了消除非弹性变形外，还有哪些目的？
（3）张拉完预应力筋后能否开始做下一节段的施工？为什么？
答案：
解析：
（1）不正确，应该先对支座作临时固结。
（2）还应测出挂篮在不同荷载下的实际变形量，供挠度控制中修正立模标高。
（3）不能，因为还需对管道进行压浆。
（2）还应测出挂篮在不同荷载下的实际变形量，供挠度控制中修正立模标高。
（3）不能，因为还需对管道进行压浆。
《中华人民共和国企业所得税法》中的应纳税所得额，是指企业每一纳税年度的收入总额减除()
A.允许弥补的以前年度亏损
B.免税收入
C.各项扣除费用
D.不征税收入
E.减免的所得税
B.免税收入
C.各项扣除费用
D.不征税收入
E.减免的所得税
答案：A,B,C,D
解析：
应纳税所得额是指企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。企业应纳税所得额的计算，以权责发生制为原则．属于当期的收入和费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用；不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，均不作为当期的收入和费用。
在进行设备更新方案的比选的时候，进行逐年滚动比较的时候，应首先计算比较新旧设备的（ ）．
A、技术寿命
B、有效寿命
C、物质寿命
D、经济寿命
B、有效寿命
C、物质寿命
D、经济寿命
答案：D
解析：
2020版教材58 / 2019版教材P57
逐年滚动比较。该原则是指在确定最佳更新时机时，应首先计算比较现有设备的剩余经济寿命和新设备的经济寿命，然后利用逐年滚动计算方法进行比较。
逐年滚动比较。该原则是指在确定最佳更新时机时，应首先计算比较现有设备的剩余经济寿命和新设备的经济寿命，然后利用逐年滚动计算方法进行比较。
关于建筑安装工程费按照工程造价形成划分，说法正确的是（ ）。
A.由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成
B.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成
C.由人工费、材料费、施工机具使用费、间接费、规费、税金组成
D.由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、间接费、规费、税金组成
B.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成
C.由人工费、材料费、施工机具使用费、间接费、规费、税金组成
D.由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、间接费、规费、税金组成
答案：B
解析：
2020教材P303 / 2019教材P305
二、按造价形成划分建筑安装工程费按照费用形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成。
二、按造价形成划分建筑安装工程费按照费用形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成。
关于招标代理机构的说法，正确的有（ ）
A.招标代理机构是社会中介组织
B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标
C.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务
D.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系
E.由评标委员会指定招标代理机构
B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标
C.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务
D.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系
E.由评标委员会指定招标代理机构
答案：A,C,D
解析：
工程招标代理机构不可以参与同一招标工程的投标；由招标人委托招标代理机构， 任何单位和个人不得非法干涉。
21年一级建造师试题9章 第4章
下列关于灌注桩排桩支护施工要求，说法错误的是（ ）。
A. 灌注桩排桩应采用间隔成桩的施工顺序
B. 水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强度提高一个强度等级进行配置
C. 灌注桩顶应充分泛浆，高度不应小于1000mm
D. 截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜小于200mm
B. 水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强度提高一个强度等级进行配置
C. 灌注桩顶应充分泛浆，高度不应小于1000mm
D. 截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜小于200mm
答案：C
解析：
P83
施工图预算审查的方法中，（ ）适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。
A.分组计算审查法
B.对比审查法
C.筛选审查法
D.重点审查法
B.对比审查法
C.筛选审查法
D.重点审查法
答案：C
解析：
施工图预算的审查可采用全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点审查法、分解对比审查法等。筛选审查法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。
以下关于曲线段中桩桩距的描述，正确的是（ ）。
A.圆曲线应为25m，缓和曲线应为10m
B.圆曲线应为20m，缓和曲线应为10m
C.圆曲线应为25m，缓和曲线应为15m
D.圆曲线应为20m，缓和曲线应为15m
B.圆曲线应为20m，缓和曲线应为10m
C.圆曲线应为25m，缓和曲线应为15m
D.圆曲线应为20m，缓和曲线应为15m
答案：B
解析：
通常情况下，玻璃幕墙上悬开启窗最大的开启角度是（ ）。
A.30°
B.40°
C.50°
D.60°
B.40°
C.50°
D.60°
答案：A
解析：
本题考查的是玻璃幕墙工程施工方法和技术要求。幕墙开启窗的开启角度不宜大于
30°，开启距离不宜大于300mm。参见教材P187。
30°，开启距离不宜大于300mm。参见教材P187。
背景资料
某 10 万t 级高桩煤码头工程，桩基采用预应力混凝土大管桩，上部结构为钢筋混凝土梁
板，业主通过招标选定了某监理单位，沉桩及上部结构主体工程由某单位中标组织了煤码头
项目部施工承包，并在施工合同中明确，装、卸煤设备安装工程由主体工程中标的施工单位
通过招标选择具有相应资质的设备安装单位，另行发包；预应力混凝土大管桩由业主指定供
应单位供桩，并运抵现场，并与之签订了合同。
施工过程中，供桩单位因种种原因发生了供桩数量、时间等没有及时到货，部分桩的质
量没有达到规范要求质量标准等情况，使主体工程的沉桩进度滞后了12 天，并进而使装、卸
煤设备安装工程的进度滞后了10 天。
问题：
对于预应力大管桩，可否视为“甲供构件”？为什么？大管桩的进场验收应由哪个单位
来组织？应有哪些单位参加？验收的主要项目有哪些？
某 10 万t 级高桩煤码头工程，桩基采用预应力混凝土大管桩，上部结构为钢筋混凝土梁
板，业主通过招标选定了某监理单位，沉桩及上部结构主体工程由某单位中标组织了煤码头
项目部施工承包，并在施工合同中明确，装、卸煤设备安装工程由主体工程中标的施工单位
通过招标选择具有相应资质的设备安装单位，另行发包；预应力混凝土大管桩由业主指定供
应单位供桩，并运抵现场，并与之签订了合同。
施工过程中，供桩单位因种种原因发生了供桩数量、时间等没有及时到货，部分桩的质
量没有达到规范要求质量标准等情况，使主体工程的沉桩进度滞后了12 天，并进而使装、卸
煤设备安装工程的进度滞后了10 天。
问题：
对于预应力大管桩，可否视为“甲供构件”？为什么？大管桩的进场验收应由哪个单位
来组织？应有哪些单位参加？验收的主要项目有哪些？
答案：
解析：
可视为“甲供”构件。
因为供桩单位是业主选定的，业主与之有供货合同，码头主体施工单位与供桩单位无合
同关系。
桩验收由码头主体工程施工单位负责组织。业主、供桩单位、监理单位参加。
验收的主要项目有：桩的质量、数量及相关的质量证明材料。
因为供桩单位是业主选定的，业主与之有供货合同，码头主体施工单位与供桩单位无合
同关系。
桩验收由码头主体工程施工单位负责组织。业主、供桩单位、监理单位参加。
验收的主要项目有：桩的质量、数量及相关的质量证明材料。
重力式结构抛石基床的主要作用是（）。
A.加固地基的作用 B.填充开挖的基槽
C.整平基础及扩散应力 D.消除地基沉降
A.加固地基的作用 B.填充开挖的基槽
C.整平基础及扩散应力 D.消除地基沉降
答案：C
解析：
知识产权作为一种无形财产权，其法律特征包括()。
A.财产权和人身权的双重属性
B.专有性
C.地域性
D.期限性
E.级别性
B.专有性
C.地域性
D.期限性
E.级别性
答案：A,B,C,D
解析：
2020 / 2019版教材P24
知识产权的法律特征：财产权和人身权的双重属性；专有性；地域性；期限性。
知识产权的法律特征：财产权和人身权的双重属性；专有性；地域性；期限性。
某办公楼工程，建筑面积 5500 平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为 1.5米，地质勘查报告中地基基础持力层为中沙层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示：
在工程施工中发生如下事件：
事件 1：土方 2 施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理工期延误 6 天。
事件 2：承台梁 1 施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期 3 天。
事件 3：基础 2 施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期 5 天。
【问题】
1.指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
2.针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。
3.对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？
4.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡上绘制施工实际进度横道图。
在工程施工中发生如下事件：
事件 1：土方 2 施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理工期延误 6 天。
事件 2：承台梁 1 施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期 3 天。
事件 3：基础 2 施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期 5 天。
【问题】
1.指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
2.针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。
3.对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？
4.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡上绘制施工实际进度横道图。
答案：
解析：
1.网络计划的关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥；该基础工程的计划工期为 20 天。
2.事件 1：施工总承包单位可以提出工期索赔，索赔天数为（6-4）=2 天。
理由：地基持力层存在软弱层，与地质勘查报告中提供的持力层为中砂层不符，为施工单位不可预见原因造成的工期延误，属于非承包人原因；虽然土方 2 工作不是关键工作，且有 4 天的总时差，但延误的时间已经超了总时差，故可以提出工期索赔，能索赔（6-4）=2 天。
事件 2：施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：因为基础工程钢材为业主方提供，由于钢材未按时进场导致工期延误，由业主方承担，属于非承包方原因。但是承台梁 1 为非关键工作，存在 4 天总时差，实际延误时间为 3 天，没有超过总时差，所以工期索赔不成立。
事件 3：施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：虽然基础 2 为关键工作，延误 5 天对工期产生了影响，但是造成工程质量事故的返工是由于承包方自身原因造成的，所以不可以提出索赔。
3.（1）总工期能顺延 2 天，业主确认的调整工期为 20+2=22 天；
（2）如下图所示：新的关键线路为：①→②→④→⑤→⑥，所以考虑各种原因延误，本工程实际工期为 3+（3+6）+（7+5）+3=3+9+12+3=27 天。
4.（1）上述事件发生后，关键路线发生了变化，新的关键路线变为①→②→④→⑤→⑥；
（2）实际进度横道图如下图所示：
2.事件 1：施工总承包单位可以提出工期索赔，索赔天数为（6-4）=2 天。
理由：地基持力层存在软弱层，与地质勘查报告中提供的持力层为中砂层不符，为施工单位不可预见原因造成的工期延误，属于非承包人原因；虽然土方 2 工作不是关键工作，且有 4 天的总时差，但延误的时间已经超了总时差，故可以提出工期索赔，能索赔（6-4）=2 天。
事件 2：施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：因为基础工程钢材为业主方提供，由于钢材未按时进场导致工期延误，由业主方承担，属于非承包方原因。但是承台梁 1 为非关键工作，存在 4 天总时差，实际延误时间为 3 天，没有超过总时差，所以工期索赔不成立。
事件 3：施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：虽然基础 2 为关键工作，延误 5 天对工期产生了影响，但是造成工程质量事故的返工是由于承包方自身原因造成的，所以不可以提出索赔。
3.（1）总工期能顺延 2 天，业主确认的调整工期为 20+2=22 天；
（2）如下图所示：新的关键线路为：①→②→④→⑤→⑥，所以考虑各种原因延误，本工程实际工期为 3+（3+6）+（7+5）+3=3+9+12+3=27 天。
4.（1）上述事件发生后，关键路线发生了变化，新的关键路线变为①→②→④→⑤→⑥；
（2）实际进度横道图如下图所示：
监理机构对不符合要求的施工有权要求承包人改正，情况严重时，报告业主同意后可
（ ）。
（ ）。
A．停工 B．暂停施工
C．部分暂停施工 D．边施工边整改
C．部分暂停施工 D．边施工边整改
答案：C
解析：
21年一级建造师试题9章 第5章
地下燃气管道与构筑物的水平间距无法满足安全距离时，应（ ）。
A、将管道设于管道沟或刚性套管内
B、采用管桥
C、埋高绝缘装置
D、采用加厚的无缝钢管
B、采用管桥
C、埋高绝缘装置
D、采用加厚的无缝钢管
答案：A
解析：
2020教材P233 / 2019教材P234
2）无法满足上述安全距离时，应将管道设于管道沟或刚性套管的保护设施中，套管两端应用柔性密封材料封堵。
2）无法满足上述安全距离时，应将管道设于管道沟或刚性套管的保护设施中，套管两端应用柔性密封材料封堵。
对金属、水泥、道砟等工程材料必须坚持()的原则。
A.先检验后使用
B.先使用后检验
C.边使用边检验
D.以上均可
B.先使用后检验
C.边使用边检验
D.以上均可
答案：A
解析：
下列关于我国仲裁基本制度的说法，错误的是（ ）。
A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉
B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理
C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会不予受理
D.仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权
B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理
C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会不予受理
D.仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权
答案：A
解析：
裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼。
关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是()。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算
答案：A
解析：
2020版教材P169 / 2019版教材P168
劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的1 年仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。
劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的1 年仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。
经常性安全教育的形式主要有()。
A.事故现场会
B.安全生产会议
C.安全操作规程培训
D.张贴安全生产招贴画
E.安全活动日
B.安全生产会议
C.安全操作规程培训
D.张贴安全生产招贴画
E.安全活动日
答案：A,B,D,E
解析：
本题考核的是经常性安全教育的形式。经常性安全教育的形式有：每天的班前班后会上说明安全注意事项；安全活动日；安全生产会议；事故现场会；张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志等。
1．背景
某安装工程公司经过招投标、评标、决标，与某机场建设部门订立了新建航站楼弱电系统工程项目施工合同，同时某建筑企业承担了航站楼土建工程的建设任务。施工过程中，发生了如下事件：
事件一：在施工过程中，为保证工程质量，安装公司改进了部分线缆的接续工艺，人工费增加了2万元；
事件二：广播系统控制点位考虑不充分，现需增加50个点位；
事件三：因建筑企业施工质量问题，造成部分墙体坍塌，致使部分已安装在该区域的扬声器摔坏，安装公司部分测试设备被坍塌的墙体砸坏。
2．问题
(1)上述事件安装公司可以提出索赔要求吗?为什么?
(2)如需索赔，在合同法中索赔期限是如何规定的?
(3)“因墙体坍塌造成设备损坏”事件的索赔报告应包括哪几部分内容?
某安装工程公司经过招投标、评标、决标，与某机场建设部门订立了新建航站楼弱电系统工程项目施工合同，同时某建筑企业承担了航站楼土建工程的建设任务。施工过程中，发生了如下事件：
事件一：在施工过程中，为保证工程质量，安装公司改进了部分线缆的接续工艺，人工费增加了2万元；
事件二：广播系统控制点位考虑不充分，现需增加50个点位；
事件三：因建筑企业施工质量问题，造成部分墙体坍塌，致使部分已安装在该区域的扬声器摔坏，安装公司部分测试设备被坍塌的墙体砸坏。
2．问题
(1)上述事件安装公司可以提出索赔要求吗?为什么?
(2)如需索赔，在合同法中索赔期限是如何规定的?
(3)“因墙体坍塌造成设备损坏”事件的索赔报告应包括哪几部分内容?
答案：
解析：
(1)事件一不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应由安装公司承担。事件二可以提出索赔要求，增加控制点位属于设计变更，为机场建设部门责任。事件三可以提出索赔要求，因为机场建设部门将墙体土建工程委托给了建筑公司，是机场建设部门的责任。
(2)索赔事件发生后的28d内，安装工程公司向监理工程师发出索赔意向通知。当该索赔事件持续发生时，应该阶段性地发出索赔意向通知，并在索赔事件结束后的28d内向监理工程师送交总的索赔意向通知。发出索赔意向通知后的28d，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果安装工程公司未能按时间提出索赔报告，则失去就该项事件请求补偿的权利。
(3)索赔报告应包括以下4部分内容：
1)总述：概要论述“因墙体坍塌造成设备损坏”事件发生的日期和过程；安装公司为此付出的努力和附加开支；安装公司的具体索赔要求。
2)论证部分：与合同相比较，已造成了实际的额外费用损失，且造成费用增加的原因不是安装公司的过失。
3)索赔款项、工期的计算。
4)证据部分。
保证施工质量是安装公司的责任，其应在招投标阶段对该项措施的成本进行充分估算。机场建设部门提出增加控制点位，安装公司不应直接答应，而应先由机场建设部门、设计单位、监理单位、施工单位协商，经确认后由设计单位发出相应的图纸及说明，并办理签发手续后，再进行施工。
(2)索赔事件发生后的28d内，安装工程公司向监理工程师发出索赔意向通知。当该索赔事件持续发生时，应该阶段性地发出索赔意向通知，并在索赔事件结束后的28d内向监理工程师送交总的索赔意向通知。发出索赔意向通知后的28d，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果安装工程公司未能按时间提出索赔报告，则失去就该项事件请求补偿的权利。
(3)索赔报告应包括以下4部分内容：
1)总述：概要论述“因墙体坍塌造成设备损坏”事件发生的日期和过程；安装公司为此付出的努力和附加开支；安装公司的具体索赔要求。
2)论证部分：与合同相比较，已造成了实际的额外费用损失，且造成费用增加的原因不是安装公司的过失。
3)索赔款项、工期的计算。
4)证据部分。
保证施工质量是安装公司的责任，其应在招投标阶段对该项措施的成本进行充分估算。机场建设部门提出增加控制点位，安装公司不应直接答应，而应先由机场建设部门、设计单位、监理单位、施工单位协商，经确认后由设计单位发出相应的图纸及说明，并办理签发手续后，再进行施工。
大中型水电工程项目设计阶段包括（ ）。
A、预可行性研究
B、可行性研究
C、初步设计
D、招标设计
E、施工图设计
B、可行性研究
C、初步设计
D、招标设计
E、施工图设计
答案：A,B,D,E
解析：
【知识点】水利水电工程设计阶段的划分和任务。大中型水电工程项目设计阶段包括预可行性研究阶段、可行性研究阶段、招标设计阶段、施工图设计阶段。
井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的（）划分的部分。
A.不同工程材料
B.不同施工年度
C.不同工程部位
D.不同施工工种
B.不同施工年度
C.不同工程部位
D.不同施工工种
答案：B
解析：
2020版教材页码P146-147
跨年度施工的井筒、巷道等单位工程，可以按施工年度划分为子单位工程。单位工程和子单位工程的地位是相同的。
跨年度施工的井筒、巷道等单位工程，可以按施工年度划分为子单位工程。单位工程和子单位工程的地位是相同的。
发承包双方在进行招标工程合同价款约定时，若出现中标人投标文件与招标文件不一致的情况，正确的做法是（ ）。
A、以中标人投标文件为准
B、以招标文件为准
C、由双方重新商定不一致的条款
D、选择有利于招标人的条款
B、以招标文件为准
C、由双方重新商定不一致的条款
D、选择有利于招标人的条款
答案：A
解析：
教材P252
本题考查的是合同价款的约定。实行招标的工程合同价款应由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。
本题考查的是合同价款的约定。实行招标的工程合同价款应由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。
21年一级建造师试题9章 第6章
利用微生物的代谢作用，去除污水中有机物质的城市污水处理方法是（ ）。
A．物理处理法
B．生物处理法
C．化学处理法
D．污水处理产生的污泥处置
正确答案：B
焊条选择时可以考虑选用比母材( )焊条。
A.同一强度级别
B.低一强度级别
C.高一强度级别
D.相同或高一强度级别
B.低一强度级别
C.高一强度级别
D.相同或高一强度级别
答案：B
解析：
教材P44
在焊接结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的不利情况下，应考虑选用比母材强度低的焊条。@##
在焊接结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的不利情况下，应考虑选用比母材强度低的焊条。@##
在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（ ）。
A：向建设主管部门报告
B：向工程师发出书面索赔意向通知
C：收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失
D：向工程师递交正式索赔报告
B：向工程师发出书面索赔意向通知
C：收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失
D：向工程师递交正式索赔报告
答案：B
解析：
为完成工程项目施工，发生于该工程施工过程中招标人要求计列的费用项目为（ ）。
A.措施项目
B.零星工作项目
C.分类分项工程项目
D.其他项目
B.零星工作项目
C.分类分项工程项目
D.其他项目
答案：D
解析：
2020版教材P314 / 2019版教材P313
工程量清单计价规范其他项目的基本概念。其他项目指为完成工程项目施工，发生于该工程施工过程中招标人要求计列的费用项目。
工程量清单计价规范其他项目的基本概念。其他项目指为完成工程项目施工，发生于该工程施工过程中招标人要求计列的费用项目。
关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的有（ ）。
A.在结构地面、墙面及顶面根据图纸，用墨斗弹好隔墙定位边线及门窗洞口线
B.刚性连接按结构净高尺寸减20mm；柔性连接比刚性连接高15mm
C.隔墙板厚度选用，最小厚度单层板不小于90mm
D.胶粘剂要随配随用，并应在30min内用完
E.安装顺序应从门洞口处向两端依次进行，门洞两侧宜用整块板；无门洞的墙体，应从中间向两边安装
B.刚性连接按结构净高尺寸减20mm；柔性连接比刚性连接高15mm
C.隔墙板厚度选用，最小厚度单层板不小于90mm
D.胶粘剂要随配随用，并应在30min内用完
E.安装顺序应从门洞口处向两端依次进行，门洞两侧宜用整块板；无门洞的墙体，应从中间向两边安装
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P145 / 2019教材P144
（2） 放线 根据图纸在结构地面、墙面及顶面，用墨斗弹好隔墙定位边线及门窗洞口线，并按板 幅宽弹分档线。线放好后报相关部门验线。4） 安装隔墙板 将板的上端与上部结构底面用水泥砂浆或胶粘剂粘结，下部用木楔顶紧后空隙间填人 1:3 水泥砂浆或细石混凝土。隔墙板安装顺序应从门洞口处向两端依次进行，门洞两侧 宜用整块板； 无门洞的墙体， 应从一端向另一端顺序安装。条板与条板拼缝、条板顶端与 主体结构粘结采用胶粘剂。加气混凝土隔墙胶粘剂一般采用建筑胶聚合物砂浆， GRC 空心混凝土隔墙胶粘剂一 般采用建筑胶粘剂， 增强水泥条板、轻质混凝土条板、 预制混凝土板等则采用丙烯酸类聚 合物液状胶粘剂。胶粘剂要随配随用，并应在 30min 内用完。② 预制钢筋混凝土隔墙板高度以按房间高度净空尺寸预留 25mm 空隙为宜， 与结构 墙体间每边预留 10mm 空隙为宜。勾缝砂浆用 1: 2水泥砂浆，按用水量的20% 掺人胶粘剂对于C选项，在规范《建筑轻质条板隔墙技术》JGJT 157-2014中有提及。但是只是单层条板隔墙作为户内分室隔墙，厚度不宜小于90mm。
（2） 放线 根据图纸在结构地面、墙面及顶面，用墨斗弹好隔墙定位边线及门窗洞口线，并按板 幅宽弹分档线。线放好后报相关部门验线。4） 安装隔墙板 将板的上端与上部结构底面用水泥砂浆或胶粘剂粘结，下部用木楔顶紧后空隙间填人 1:3 水泥砂浆或细石混凝土。隔墙板安装顺序应从门洞口处向两端依次进行，门洞两侧 宜用整块板； 无门洞的墙体， 应从一端向另一端顺序安装。条板与条板拼缝、条板顶端与 主体结构粘结采用胶粘剂。加气混凝土隔墙胶粘剂一般采用建筑胶聚合物砂浆， GRC 空心混凝土隔墙胶粘剂一 般采用建筑胶粘剂， 增强水泥条板、轻质混凝土条板、 预制混凝土板等则采用丙烯酸类聚 合物液状胶粘剂。胶粘剂要随配随用，并应在 30min 内用完。② 预制钢筋混凝土隔墙板高度以按房间高度净空尺寸预留 25mm 空隙为宜， 与结构 墙体间每边预留 10mm 空隙为宜。勾缝砂浆用 1: 2水泥砂浆，按用水量的20% 掺人胶粘剂对于C选项，在规范《建筑轻质条板隔墙技术》JGJT 157-2014中有提及。但是只是单层条板隔墙作为户内分室隔墙，厚度不宜小于90mm。
通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备，下列不属于通用机械的是（ ）。
A.压缩机
B.锅炉设备
C.输送设备
D.风机
B.锅炉设备
C.输送设备
D.风机
答案：B
解析：
教材P10～11
机电工程项目通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备，主要有：泵、风机、压缩机、输送设备。
机电工程项目通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备，主要有：泵、风机、压缩机、输送设备。
某拟建项目的建筑安装工程费为500万元，设备及工器具购置费为30万元，工程建设其他费为20万元，按本项目实施进度计划，项目建设期为3年，项目建设前期为1年，投资分年使用比例为：第1年30%，第2年40%，第3年30%，建设期内年平均价格总水平上涨率为6%，则该项目价差预备费为（ ）万元。
A、9.54
B、26.20
C、30.37
D、83.74
B、26.20
C、30.37
D、83.74
答案：D
解析：
2020版教材P189 / 2019版教材P183
第1年价差预备费=（500+30）*30%*（1.06*1.06^0.5-1）=14.52第2年价差预备费=（500+30）*40%*（1.06*1.06*1.06^0.5-1）=33.25第3年价差预备费=（500+30）*30%*（1.06^2*1.06*1.06^0.5-1）=35.97价差预备费=83.74
第1年价差预备费=（500+30）*30%*（1.06*1.06^0.5-1）=14.52第2年价差预备费=（500+30）*40%*（1.06*1.06*1.06^0.5-1）=33.25第3年价差预备费=（500+30）*30%*（1.06^2*1.06*1.06^0.5-1）=35.97价差预备费=83.74
债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（ ）担保。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
B.质押
C.抵押
D.留置
答案：C
解析：
抵押是指债务人或者第三人不转移对所拥有财产的占有，选C。
在项目合同中，一般约定的付款方式不采用（ ）的形式。
A.工程预付款
B.工程进度款
C.应急工程专用款
D.工程结算
B.工程进度款
C.应急工程专用款
D.工程结算
答案：C
解析：
工程款的付款方式由多种，这些付款形式都应在合同中列出，规定付款条件、方式、支付期限等要求，一般不允许随意引起支付。这些款项主要有工程预付款、工程进度款、竣工结算和退还保留金等。应急用款一般是企业内部的使用要求，不列入支付内容。
21年一级建造师试题9章 第7章
高桩码头工程施工组织设计编制中，“工程规模”主要阐述表示工程特征的 ( )、停靠船型和等级、码头及引桥的数量、主要尺度、标高和主要结构形式、码头前沿水深、后方道路堆场的数量和面积、主要装卸设备的规格和数量等。
A.标准值 B.数值
C.代表值 D.统计值
A.标准值 B.数值
C.代表值 D.统计值
答案：C
解析：
当建设工程项目只有一个单项工程时,单项工程综合概算（实为总概算）还应包括工程建设其他费用概算,其他费用包括（ ）。
A、建设期利息和固定资产投资方向调节税
B、建设期利息和预备费
C、预备费和设备购置费
D、预备费和固定资产投资方向调节税
B、建设期利息和预备费
C、预备费和设备购置费
D、预备费和固定资产投资方向调节税
答案：B
解析：
2020版教材P218 / 2019版教材P212
单项工程综合概算是以其所包含的建筑工程概算表和设备及安装工程概算表为基础汇总编制的。当建设工程项目只有一个单项工程时,单项工程综合概算（实为总概算）还应包括工程建设其他费用概算（含建设期利息、预备费）。
单项工程综合概算是以其所包含的建筑工程概算表和设备及安装工程概算表为基础汇总编制的。当建设工程项目只有一个单项工程时,单项工程综合概算（实为总概算）还应包括工程建设其他费用概算（含建设期利息、预备费）。
下列选项中，关于风险率的说法不正确的是（ ）。
A.招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应在综合单价中予以考虑
B.招标文件中未明确投标人要承担风险，投标人可完全不考虑风险费
C.风险费通常以风险费率的形式进行计算
D.当出现的风险内容在招标文件规定的风险范围内时，合同价款不做调整
B.招标文件中未明确投标人要承担风险，投标人可完全不考虑风险费
C.风险费通常以风险费率的形式进行计算
D.当出现的风险内容在招标文件规定的风险范围内时，合同价款不做调整
答案：B
解析：
招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应在综合单价中予以考虑，通常以风险费率的形式进行计算。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在招标文件规定的范围（幅度）内时，综合单价不得变动，合同价款不做调整。招标文件中未明确投标人要承担风险，投标人也应适当考虑风险费。
从合同的计价方式看，FIDIC1999年版《施工合同条件》（新红皮书）是（ ）合同。
A. 单价
B. 固定总价
C. 可调总价
D. 成本加酬金
A. 单价
B. 固定总价
C. 可调总价
D. 成本加酬金
答案：A
解析：
本题主要考查FIDIC系列合同条件的合同计价方式。
因此，FIDIC1999年版《施工合同条件》（新红皮书）是单价合同。
综上所述，本题正确选项为A项。
因此，FIDIC1999年版《施工合同条件》（新红皮书）是单价合同。
综上所述，本题正确选项为A项。
以渗透系数自大到小排列顺序正确的是（ ）。
A．黏土>砂壤土>粉砂>细砂
B．黏土>砂壤土>细砂>粉砂
C．细砂>粉砂>砂壤土>黏土
D．粉砂>细砂>砂壤土>黏土
正确答案：C
下列索赔事件中，可成为业主向承包商提起索赔的事件是（ ）。
A．由承包人提出并经监理工程师批准的工程变更
B．各种额外的试验、检验，结果未发现问题
C．因不可抗力引起工期延误、费用增加
D．承包商未按合同条件向分包人付款
正确答案：D
世界气象组织规定，中心最大风力为()级的风暴称为强热带风暴。
A.6～8
B.8～9
C.10～11
D.≥12
B.8～9
C.10～11
D.≥12
答案：C
解析：
某大型海上工程孤立墩混凝土承台施工，其混凝土的配合比为1：1．5：2．50，水灰比为0．40，水泥用量为444kg／m3。承台的平面尺寸为10m×10m，承台底标高为-0．5m，顶标高为+3．5m。9根直径1．2m的钢管桩伸入承台混凝土中2m(桩芯混凝土已提前灌注完成)。施工水域潮汐为规则半日潮，施工期低潮位-1．0m、高潮位+2．5m。
承台施工用非水密模板，承台混凝土分3层浇筑，底层混凝土浇筑厚度为1．0m，规范对赶潮浇筑混凝土的施工要求是在混凝土初凝前其顶面不能被水淹(混凝土的初凝时间为1．5h)。
问题：
(1)承台混凝土的浇筑量是多少?承台底层混凝土的浇筑量是多少?
(2)何时开始浇筑承台底层混凝土对赶潮施工最有利?
(3)用有效生产能力为50m3／h的混凝土拌合船浇筑承台底层混凝土可否满足规范对赶潮浇筑混凝土的施工要求?
(4)为浇筑承台底层混凝土拌合船至少要备料水泥、砂、石子、水多少(材料的损耗率按5％计)?
(5)为使承台使用年限达到50年不大修，保证其耐久性的首选措施是什么?
承台施工用非水密模板，承台混凝土分3层浇筑，底层混凝土浇筑厚度为1．0m，规范对赶潮浇筑混凝土的施工要求是在混凝土初凝前其顶面不能被水淹(混凝土的初凝时间为1．5h)。
问题：
(1)承台混凝土的浇筑量是多少?承台底层混凝土的浇筑量是多少?
(2)何时开始浇筑承台底层混凝土对赶潮施工最有利?
(3)用有效生产能力为50m3／h的混凝土拌合船浇筑承台底层混凝土可否满足规范对赶潮浇筑混凝土的施工要求?
(4)为浇筑承台底层混凝土拌合船至少要备料水泥、砂、石子、水多少(材料的损耗率按5％计)?
(5)为使承台使用年限达到50年不大修，保证其耐久性的首选措施是什么?
答案：
解析：
(1)承台混凝土的浇筑量：10× 10×4-9×3．14×0．62×2=379．6m3。
承台底层混凝土浇筑量：10× 10× 1-9×3．14×0．62×1=89．8m3。
(2)在落潮的过程中，当潮位落至-0．5m(承台底模板刚露出水面)时开始浇筑混凝土对赶潮水施工最为有利。
(3)
【第一种思路】
潮水从+2．5m降至-1．0m(总计3．5m)的时间是6h12．5min(6．21h)。
潮水每涨(落)1m所需时间为：6．21／3．5=1．77h。
潮水从-0．5m落至-1．0m再涨至+0．5m(底层混凝土顶面)所需时间：1．77×(0．5+0．5+1．0)=3．54h。
用有效生产能力50m3／h的混凝土拌合船浇筑底层混凝土所需时间：89．8／50=1．8h。底层混凝土浇筑时间与混凝土初凝时间的和为：1．8+1．5=3．3h。
3．54h>3．3h，所以用有效生产能力50m3／h的混凝土拌合船浇筑底层混凝土是可以满足规范对赶潮浇筑混凝土施工要求的。
【第二种思路】
底层混凝土浇筑完成并初凝结束的时间是：3．3h。
3．3h的时间内潮水从-0．5m降至-1．0m再涨至的标高是：
(3．3／1．77)-(0．5+0．5+0．5)=1．86-1．5=+0．36m
还没有淹没底层混凝土的顶面(+0．5m)。
所以是可以满足规范对赶潮浇筑混凝土施工要求的。
(4)备料
1)水泥：444×89．8×(1+5％)=41．9t。
2)砂：444×1．50×89．8×(1+5％)=62．9t。
3)石子：444×2．50×89．8×(1+5％)=104．8t。
4)水：444×0．4×89．8×(1+5％)=16．76t。
(5)首选的保证措施是：选用高性能混凝土。
(1)承台混凝土的浇筑量：10× 10×4-9×3．14×0．62×2=379．6m3。
承台底层混凝土浇筑量：10× 10× 1-9×3．14×0．62×1=89．8m3。
(2)在落潮的过程中，当潮位落至-0．5m(承台底模板刚露出水面)时开始浇筑混凝土对赶潮水施工最为有利。
(3)
【第一种思路】
潮水从+2．5m降至-1．0m(总计3．5m)的时间是6h12．5min(6．21h)。
潮水每涨(落)1m所需时间为：6．21／3．5=1．77h。
潮水从-0．5m落至-1．0m再涨至+0．5m(底层混凝土顶面)所需时间：1．77×(0．5+0．5+1．0)=3．54h。
用有效生产能力50m3／h的混凝土拌合船浇筑底层混凝土所需时间：89．8／50=1．8h。底层混凝土浇筑时间与混凝土初凝时间的和为：1．8+1．5=3．3h。
3．54h>3．3h，所以用有效生产能力50m3／h的混凝土拌合船浇筑底层混凝土是可以满足规范对赶潮浇筑混凝土施工要求的。
【第二种思路】
底层混凝土浇筑完成并初凝结束的时间是：3．3h。
3．3h的时间内潮水从-0．5m降至-1．0m再涨至的标高是：
(3．3／1．77)-(0．5+0．5+0．5)=1．86-1．5=+0．36m
还没有淹没底层混凝土的顶面(+0．5m)。
所以是可以满足规范对赶潮浇筑混凝土施工要求的。
(4)备料
1)水泥：444×89．8×(1+5％)=41．9t。
2)砂：444×1．50×89．8×(1+5％)=62．9t。
3)石子：444×2．50×89．8×(1+5％)=104．8t。
4)水：444×0．4×89．8×(1+5％)=16．76t。
(5)首选的保证措施是：选用高性能混凝土。
轻轨交通高架桥上部结构优先采用预应力混凝土结构，其次才是钢结构，须有足够的竖向和横向（ ）。
A、强度
B、刚度
C、稳定性
D、A+B+C
B、刚度
C、稳定性
D、A+B+C
答案：B
解析：
2020教材P111 / 2019教材P112
一、（5）上部结构优先采用预应力混凝土结构，其次才是钢结构，须有足够的竖向和横向刚度
一、（5）上部结构优先采用预应力混凝土结构，其次才是钢结构，须有足够的竖向和横向刚度
21年一级建造师试题9章 第8章
项目计算期指项目财务评价中为动态分析所设定的期限，包括（ ）。
A.投产期和运营期
B.建设期和运营期
C.投产期和达产期
D.建设期和达产期
B.建设期和运营期
C.投产期和达产期
D.建设期和达产期
答案：B
解析：
项目计算期指项目财务评价中为动态分析所设定的期限，包括建设期和运营期。
根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是()。
A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明
B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式
C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明
D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式
C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明
D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
答案：A
解析：
2020版教材P95 / 2019版教材P94
投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清说明，应当书面通知该投标人。投标人的澄清说明，应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清说明，不得接受投标人主动提出的澄清说明。
投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清说明，应当书面通知该投标人。投标人的澄清说明，应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清说明，不得接受投标人主动提出的澄清说明。
成本分析报告的内容应与成本核算对象的划分和成本核算内容相一致。应包括的内容有（）。
A.人工费分析
B.材料费分析
C.周转性材料费用分析
D.机械费分析
E.变更设计分析
B.材料费分析
C.周转性材料费用分析
D.机械费分析
E.变更设计分析
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材页码P373-378
成本分析报告的内容应与成本核算对象的划分和成本核算内容相一致。应包括以下内容：①人工费分析；②材料费分析；③周转性材料费用分析；④机械费分析；⑤分包成本分析；⑥现场经费分析；⑦安全设施费分析；⑧成本盈亏异常情况的分析等。
成本分析报告的内容应与成本核算对象的划分和成本核算内容相一致。应包括以下内容：①人工费分析；②材料费分析；③周转性材料费用分析；④机械费分析；⑤分包成本分析；⑥现场经费分析；⑦安全设施费分析；⑧成本盈亏异常情况的分析等。
轴心受拉和小偏心受拉构件中的钢筋接头，不宜绑接，直径不大于（ ）mm的钢筋，宜采用焊接。
A.18
B.22
C.32
D.25
B.22
C.32
D.25
答案：C
解析：
2020版教材P134/2019版教材P130
4.钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可采用，绑扎接头的钢筋直径不宜大于28mm，对轴心受压和偏心受压构件中的受压钢筋可不大于32mm;轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。@##
4.钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可采用，绑扎接头的钢筋直径不宜大于28mm，对轴心受压和偏心受压构件中的受压钢筋可不大于32mm;轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。@##
下列砌体工程的各部位中，不得设置脚手眼的有（ ）。
A.120mm厚墙
B.240mm厚墙
C.宽度为1.2m的窗间墙
D.过梁上与过梁成60°角的三角形范围内
E.梁或梁垫下及其左右500mm范围内
B.240mm厚墙
C.宽度为1.2m的窗间墙
D.过梁上与过梁成60°角的三角形范围内
E.梁或梁垫下及其左右500mm范围内
答案：A,D,E
解析：
2020教材P116 / 2019教材P115
不得在下列墙体或部位设置脚手眼：（1）120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；（2）过梁上与过梁成60。角的三角形范围及过梁净跨度1／2的高度范围内；（3）宽度小于1m的窗间墙；（4）门窗洞口两侧石砌体300mm，其他砌体200mm范围内；转角处石砌体600mm，其他砌体450mm范围内；（5）梁或梁垫下及其左右500mm范围内；（6）设计不允许设置脚手眼的部位；（7）轻质墙体；（8）夹心复合墙外叶墙。故本题的正确选项应为“ADE”。
不得在下列墙体或部位设置脚手眼：（1）120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；（2）过梁上与过梁成60。角的三角形范围及过梁净跨度1／2的高度范围内；（3）宽度小于1m的窗间墙；（4）门窗洞口两侧石砌体300mm，其他砌体200mm范围内；转角处石砌体600mm，其他砌体450mm范围内；（5）梁或梁垫下及其左右500mm范围内；（6）设计不允许设置脚手眼的部位；（7）轻质墙体；（8）夹心复合墙外叶墙。故本题的正确选项应为“ADE”。
某沿海地区一办公楼工程，建筑面积 34000 ㎡，地下 3 层，地上 18 层，钢筋混凝土框架结构。地基土层为粉质黏土和粉细砂，地下水为潜水，地下水位-5m。基础为筏板基础，埋深13m，基础底板混凝土厚 1600m，水泥采用普通硅酸盐水泥。施工过程中，发生下列事件：
事件一：由于地下有污水，基坑为淤泥质土基坑，施工单位制定了采用土钉墙支护方案，并报项目监理机构。项目监理机构认为不妥，要求修改。
事件二：施工降排水过程中，施工单位直接将抽出的水排放到市政管网。施工中一次将地下水降到-13.3m 时，施工单位认为地下水不会对施工产生影响随即停止了降水；然后采用挖掘机开始进行土方开挖，为保证工期进度，项目经理指示直接挖到基础标高-13m。
问题：
1、事件一中，监理机构认为采用土钉墙支护方案不妥是否正确，如果不正确请写出可以采用哪种支护方式？
2、事件一中，适用用于本工程的基坑支护方案还有哪些？
3、降排的地下水还可以直接用于施工现场哪些方面？（至少写出三项）
4、指出事件二中的不妥之处，并分别写出正确做法
事件一：由于地下有污水，基坑为淤泥质土基坑，施工单位制定了采用土钉墙支护方案，并报项目监理机构。项目监理机构认为不妥，要求修改。
事件二：施工降排水过程中，施工单位直接将抽出的水排放到市政管网。施工中一次将地下水降到-13.3m 时，施工单位认为地下水不会对施工产生影响随即停止了降水；然后采用挖掘机开始进行土方开挖，为保证工期进度，项目经理指示直接挖到基础标高-13m。
问题：
1、事件一中，监理机构认为采用土钉墙支护方案不妥是否正确，如果不正确请写出可以采用哪种支护方式？
2、事件一中，适用用于本工程的基坑支护方案还有哪些？
3、降排的地下水还可以直接用于施工现场哪些方面？（至少写出三项）
4、指出事件二中的不妥之处，并分别写出正确做法
答案：
解析：
1、事件一中，监理机构认为采用土钉墙支护方案不妥是正确的。
因为本工程中，基坑为淤泥质圭基坑，按规定，采用土钉墙施工时，基坑深度不宜大于 6m;从基坑侧壁安全等级上来说，基坑深度超过 10m，为一级基坑，而土钉墙施工一般适用于基坑侧壁安全等级为二级、三级的基坑，所以监理机构认为采用土钉墙支护方案不妥是正确的。
本工程可以采用灌注桩排桩支护、地下连续墙支护等方式。
2、降排水方案还有：喷射井点降水、真空降水管井。
3、降排的地下水还可以用于：现场绿化、道路洒水降尘、车辆冲洗、冲洗厕所等；
4.事件二中的不妥之处及正确做法如下：
不妥之一：施工降排水过程中，施工单位直接将抽出的水排放到市政管网。；
正确做法：将抽出的水收集再次利用（现场绿化、道路洒水降尘、车辆冲洗等）。
不妥之二：施工中一次将地下水降到-13.3m 时，施工单位认为地下水不会对施工产生影响随即停止了降水；
正确做法：施工中地下水位应保持在基坑底面以下 0.5-1.5m,本工程中基础底面为 13 米，所以应将水位降到至少-13.5m 至-14.5m。
不妥之三：采用挖掘机开始进行土方开挖，为保证工期进度，项目经理指示直接挖到基础标高-13m。；
正确做法：采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在基底标高以上预留 200~300 厚土层人工开挖。
因为本工程中，基坑为淤泥质圭基坑，按规定，采用土钉墙施工时，基坑深度不宜大于 6m;从基坑侧壁安全等级上来说，基坑深度超过 10m，为一级基坑，而土钉墙施工一般适用于基坑侧壁安全等级为二级、三级的基坑，所以监理机构认为采用土钉墙支护方案不妥是正确的。
本工程可以采用灌注桩排桩支护、地下连续墙支护等方式。
2、降排水方案还有：喷射井点降水、真空降水管井。
3、降排的地下水还可以用于：现场绿化、道路洒水降尘、车辆冲洗、冲洗厕所等；
4.事件二中的不妥之处及正确做法如下：
不妥之一：施工降排水过程中，施工单位直接将抽出的水排放到市政管网。；
正确做法：将抽出的水收集再次利用（现场绿化、道路洒水降尘、车辆冲洗等）。
不妥之二：施工中一次将地下水降到-13.3m 时，施工单位认为地下水不会对施工产生影响随即停止了降水；
正确做法：施工中地下水位应保持在基坑底面以下 0.5-1.5m,本工程中基础底面为 13 米，所以应将水位降到至少-13.5m 至-14.5m。
不妥之三：采用挖掘机开始进行土方开挖，为保证工期进度，项目经理指示直接挖到基础标高-13m。；
正确做法：采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在基底标高以上预留 200~300 厚土层人工开挖。
关于安全生产许可证管理规定中，下列理解正确的是()。
A.施工企业法定代表人变更的不影响安全使用许可证的效力
B.施工企业破产倒闭，应当将安全生产许可证交回注销
C.企业丢失安全生产许可证，补办后应立即到公众媒体上声明作废
D.在安全生产许可证有效期内，施工单位未发生死亡事故，安全生产许可证期满后自动延期
B.施工企业破产倒闭，应当将安全生产许可证交回注销
C.企业丢失安全生产许可证，补办后应立即到公众媒体上声明作废
D.在安全生产许可证有效期内，施工单位未发生死亡事故，安全生产许可证期满后自动延期
答案：B
解析：
2020版教材P225 / 2019版教材P224
二、安全生产许可证的有效期 安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。 建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。施工企业破产倒闭，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。
二、安全生产许可证的有效期 安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。 建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。施工企业破产倒闭，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。
膨胀土路堤填筑应按照（ ）的原则组织施工。
A.集中力量、分段完成
B.流水施工、依次完成
C.集中力量、一次完成
D.平行施工、分段完成
B.流水施工、依次完成
C.集中力量、一次完成
D.平行施工、分段完成
答案：A
解析：
膨胀土路堤填筑应按照集中力量、分段完成的原则组织施工。
工程质量事故分类为（ ）。
A.质量缺陷
B.一般质量事故
C.较大质量事故
D.重大质量事故
E.特大质量事故
B.一般质量事故
C.较大质量事故
D.重大质量事故
E.特大质量事故
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P207 / 2019版教材P210
根据《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第99号），工程质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响，分类为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。
根据《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第99号），工程质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响，分类为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。
21年一级建造师试题9章 第9章
下列属于营业线Ⅰ级施工的是()。
A.繁忙干线封锁线路3h以上
B.干线封锁线路4h以上
C.影响信联闭设备4h以上的施工
D.干线封锁2h及以上的大型上跨铁路结构物施工
B.干线封锁线路4h以上
C.影响信联闭设备4h以上的施工
D.干线封锁2h及以上的大型上跨铁路结构物施工
答案：D
解析：
地下燃气管道不得在（ ）下面穿越。
A. 电车轨道
B. 大型建筑物
C. 小型建筑物
D. 大型构筑物
E. 热力管沟
B. 大型建筑物
C. 小型建筑物
D. 大型构筑物
E. 热力管沟
答案：B,C,D
解析：
地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物（不包括架空的建筑物和大型构筑物）的下面穿越。地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。P234。@##
瓦斯突出、窒息事故后的紧急处理做法，正确的是（ ）。
A.首先是设法撤离灾区人员
B.首先抢救遇险人员
C.切断电源
D.避免后续操作引起的二次火花
E.切断电源同时做到停止通风
B.首先抢救遇险人员
C.切断电源
D.避免后续操作引起的二次火花
E.切断电源同时做到停止通风
答案：A,B,C,D
解析：
对于发生瓦斯突出、窒息事故后的紧急处理做法，包括首先应设法撤离灾区人员，抢救遇险人员；视情况切断灾区电源；通知救护队；迅速成立救灾指挥部，启动应急救援预案，设立若干抢救组各行其责；尽快恢复通风系统，排除爆炸产生的有毒有害气体，寻找遇难人员。在处理瓦斯爆炸事故的过程中，必须注意： (1)切断灾区电源时，应防止切断电源可能产生电火花，引起再次爆炸；
(2)正确调度通风系统，尽快排除灾区的有害气体，控制事故范围，这是处理瓦斯爆炸事故的关键；
(3)安全快速地恢复掘进巷道或无风区域的通风，避免再次爆炸。
(2)正确调度通风系统，尽快排除灾区的有害气体，控制事故范围，这是处理瓦斯爆炸事故的关键；
(3)安全快速地恢复掘进巷道或无风区域的通风，避免再次爆炸。
堆石体的干密度一般用（ ）测定。
A.灌水法
B.灌砂法
C.环刀取样
D.灌浆法
B.灌砂法
C.环刀取样
D.灌浆法
答案：A
解析：
2020版教材P86 / 2019版教材P89
堆石因其空隙大，一般用灌水法测定。当砂烁料因缺乏细料而架空时，也用灌水法测定。
堆石因其空隙大，一般用灌水法测定。当砂烁料因缺乏细料而架空时，也用灌水法测定。
某分项工程的混凝土成本数据如下表所示。应用因素分析法分析各因素对成本的影响程度，可得到的正确结论是（ ）。
A.由于产量增加50立方米，成本增加21300元
B.实际成本与目标成本的差额为56320元
C.由于单价提高40元，成本增加35020元
D.由于损耗下降2%，成本减少9600元
B.实际成本与目标成本的差额为56320元
C.由于单价提高40元，成本增加35020元
D.由于损耗下降2%，成本减少9600元
答案：B
解析：
实际成本与目标成本的差额=（850×640×1.03）-（800×600×1.05）=56320元。
利率是各国发展国民经济的重要杠杆之一，关于利率的说法正确的是（ ）。
A：利率的高低首先取决于金融市场上借贷资本的供求状况
B：利率是由贷款发生利润的一种再分配
C：利率是衡量资金时间价值的相对尺度
D：贷款期限越短，不可预见因素越多，利率越高
B：利率是由贷款发生利润的一种再分配
C：利率是衡量资金时间价值的相对尺度
D：贷款期限越短，不可预见因素越多，利率越高
答案：C
解析：
利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低；利息是由贷款的一种再分配；利息是由贷款发生的一种再分配；贷款期限越长，不可预见因素越多，利率越高。
电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地（ ）备案。
A.城市建设管理机关
B.城市规划管理机关
C.电信运营商
D.电信管理机关
B.城市规划管理机关
C.电信运营商
D.电信管理机关
答案：D
解析：
P364
国际工程投标报价的策略包括()。
A.生存策略
B.补偿策略
C.竞争策略
D.开发策略
E.协调策略
B.补偿策略
C.竞争策略
D.开发策略
E.协调策略
答案：A,B,C,D
解析：
本题考核的是国际工程投标报价的策略。国际工程投标报价的策略包括：生存策略、补偿策略、开发策略、竞争策略、盈利策略。
背景资料：某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的 75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为 3%，合同总工期为 32个月。
某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费 82000.00万元，措施费 20500.00万元，其他项目费 12800.00万元，暂列金额 8200.00万元，规费 2470.00万元，税金 3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为 8750.00万元，功能系数为 0.33； B方案成本为 8640.00万元，功能系数为 0.35；C方案成本为 8525.00万元，功能系数为 0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：1、特大暴雨造成停工 7天，开发商要求总包单位安排 20人留守现场照管工地，发生费用 5.60万元。2、本工程设计采用了某种新材料， 总包单位为此支付给检测单位检验试验费 4.60万元，要求开发商承担。3、工程主体完工 3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长 2个月拆除。为此要求开发商支付 2个月脚手架租赁费 68.00万元。4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息 1142.00万元。
【问题】
1.偿债能力评价还包括哪些指标？
2.对总包合同实施管理的原则有哪些？
3.计算本工程签约合同价（单位万元，保留 2位小数）。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些？
4.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后 3位），并确定选择哪个方案。
5.总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。
某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费 82000.00万元，措施费 20500.00万元，其他项目费 12800.00万元，暂列金额 8200.00万元，规费 2470.00万元，税金 3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为 8750.00万元，功能系数为 0.33； B方案成本为 8640.00万元，功能系数为 0.35；C方案成本为 8525.00万元，功能系数为 0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：1、特大暴雨造成停工 7天，开发商要求总包单位安排 20人留守现场照管工地，发生费用 5.60万元。2、本工程设计采用了某种新材料， 总包单位为此支付给检测单位检验试验费 4.60万元，要求开发商承担。3、工程主体完工 3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长 2个月拆除。为此要求开发商支付 2个月脚手架租赁费 68.00万元。4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息 1142.00万元。
【问题】
1.偿债能力评价还包括哪些指标？
2.对总包合同实施管理的原则有哪些？
3.计算本工程签约合同价（单位万元，保留 2位小数）。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些？
4.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后 3位），并确定选择哪个方案。
5.总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。
答案：
解析：
【答案 1】还包括：借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率。（经济：经济效果评价指标体系）
【答案 2】原则包括：依法履约原则、诚实信用原则、全面履行原则、协调合作原则、维护权益原则、动态管理原则。P295
【答案 3】（1）签约合同价=82000.00+20500.00+12800.00+2470.00+3750.00=121520.00万元
(2)还包括：使用范围、计价方式、竞争费用、风险处理、工程量计算规则。
【答案 4】（1）A方案成本系数=8750.00/（8750.00+8640.00+8525.00）=0.338
B方案成本系数=8640.00/（8750.00+8640.00+8525.00）=0.333
C方案成本系数=8525.00/（8750.00+8640.00+8525.00）=0.329
（2）A方案价值系数=0.33/0.338=0.976
B方案价值系数=0.35/0.333=1.051
C方案价值系数=0.32/0.329=0.973
(3）选择 B方案。
【答案 5】（1）7天工期索赔成立，5.60万元的费用索赔成立
理由：特大暴雨属于不可抗力，工期应当予以顺延，按照发包商要求派人留守现场照管工地的费用应当由开发商承担。
(2）4.60万元费用索赔成立。
理由：新材料的试验费属于开发商应当承担范围，因此费用索赔成立。
(3）68.00万元费用索赔成立
理由：脚手架留置时间延长是因为配合开发商施工的，因此属于建设单位责任，费用索赔成立。
4）垫资利息 1142.00万元索赔不成立。
理由：当事人对垫资没有约定的，承包人请求的支付利息的，不予支持。
【答案 2】原则包括：依法履约原则、诚实信用原则、全面履行原则、协调合作原则、维护权益原则、动态管理原则。P295
【答案 3】（1）签约合同价=82000.00+20500.00+12800.00+2470.00+3750.00=121520.00万元
(2)还包括：使用范围、计价方式、竞争费用、风险处理、工程量计算规则。
【答案 4】（1）A方案成本系数=8750.00/（8750.00+8640.00+8525.00）=0.338
B方案成本系数=8640.00/（8750.00+8640.00+8525.00）=0.333
C方案成本系数=8525.00/（8750.00+8640.00+8525.00）=0.329
（2）A方案价值系数=0.33/0.338=0.976
B方案价值系数=0.35/0.333=1.051
C方案价值系数=0.32/0.329=0.973
(3）选择 B方案。
【答案 5】（1）7天工期索赔成立，5.60万元的费用索赔成立
理由：特大暴雨属于不可抗力，工期应当予以顺延，按照发包商要求派人留守现场照管工地的费用应当由开发商承担。
(2）4.60万元费用索赔成立。
理由：新材料的试验费属于开发商应当承担范围，因此费用索赔成立。
(3）68.00万元费用索赔成立
理由：脚手架留置时间延长是因为配合开发商施工的，因此属于建设单位责任，费用索赔成立。
4）垫资利息 1142.00万元索赔不成立。
理由：当事人对垫资没有约定的，承包人请求的支付利息的，不予支持。
上一篇：2021一级建造师答疑精华5卷
热门文章
