一级建造师模拟试题7节
发布时间：2021-07-18
一级建造师模拟试题7节 第1节
年名义利率为 10％，计息期为日，则年实际利率( )。
A．10．46％ B．10．51％
C．10．38％ D．10．25％
正确答案：B
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故损失的选项中，属于较大事故的有（ ）。
A.3人死亡
B.10人死亡
C.15人重伤
D.800万元直接经济损失
E.4000万元直接经济损失
B.10人死亡
C.15人重伤
D.800万元直接经济损失
E.4000万元直接经济损失
答案：A,C,E
解析：
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，1000万以上5000万以下直接经济损失的事故。故本题正确答案选ACE。
《招标投标法》规定的招标方式是（ ）。
A. 公开招标．邀请招标和议标
B. 公开招标和议标
C. 邀请招标和议标
D. 公开招标和邀请招标
A. 公开招标．邀请招标和议标
B. 公开招标和议标
C. 邀请招标和议标
D. 公开招标和邀请招标
答案：D
解析：
2004年建设工程法规真题第13题
根据《中华人民共和国招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
综上所述，本题的正确答案为D。
根据《中华人民共和国招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
综上所述，本题的正确答案为D。
发生质量事故或质量问题后，经处理不影响正常使用的是（ ）。
A.质量缺陷
B.一般质量事故
C.较大质量事故
D.重大质量事故
E.特大质量事故
B.一般质量事故
C.较大质量事故
D.重大质量事故
E.特大质量事故
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P207 / 2019版教材P210
（1）一般质量事故指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。
（2）较大质量事故指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故。
（3）重大质量事故指对工程造成重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有较大影响的事故。
（4）特大质量事故指对工程造成特大经济损失或长时间延误工期，经处理仍对正常使用和工程使用寿命有较大影响的事故。
（5）小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷。
（1）一般质量事故指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。
（2）较大质量事故指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故。
（3）重大质量事故指对工程造成重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有较大影响的事故。
（4）特大质量事故指对工程造成特大经济损失或长时间延误工期，经处理仍对正常使用和工程使用寿命有较大影响的事故。
（5）小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷。
应用s形曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示( )。
A.成本累计偏差
B.进度累计偏差
C.进度局部偏差
D.成本局部偏差
B.进度累计偏差
C.进度局部偏差
D.成本局部偏差
答案：A
解析：
2020/2019教材P97
图1z202032-3累计进度的偏差情况，B-C=CV，即费用累计偏差
图1z202032-3累计进度的偏差情况，B-C=CV，即费用累计偏差
机场泛光照明灯具的灯端电压应满足的条件是（ ）。
A.不大于额定电压的110％
B.不大于额定电压的105％
C.不小于额定电压的80％
D.不小于额定电压的85％
B.不大于额定电压的105％
C.不小于额定电压的80％
D.不小于额定电压的85％
答案：B
解析：
2020版教材页码P111-112
机坪泛光灯供电电缆中性线截面不应小于相线截面;照明灯具的灯端电压不应大于光源额定电压的105% ，亦不宜低于其额定电压的90% 。
机坪泛光灯供电电缆中性线截面不应小于相线截面;照明灯具的灯端电压不应大于光源额定电压的105% ，亦不宜低于其额定电压的90% 。
一级建造师模拟试题7节 第2节
劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（ ）担任。
A、同级工会代表
B、劳动行政部门代表
C、用人单位代表
D、人民法院指定的人员
B、劳动行政部门代表
C、用人单位代表
D、人民法院指定的人员
答案：B
解析：
【知识点】劳动争议的解决方式。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。
下列关于HYAGT—600×2×0．4电缆的读法正确的是（）。
A.600对线径为0．4mm的铝芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆
B.600对线径为0．4mm的铝芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆
C.600对线径为0．4mm的铜芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆
D.600对线径为0．4mm的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆
B.600对线径为0．4mm的铝芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆
C.600对线径为0．4mm的铜芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆
D.600对线径为0．4mm的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆
答案：C
解析：
本题考核的是电缆型号的读法。HYAGT—600×2×0．4电缆的读法是：600对线径为0．4mm的铜芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆。
电力调度设施保护的范围不包括（）
A.电力调度场所
B.电力调度通信设施
C.电网运行控制设施
D.电力调度交通设施
B.电力调度通信设施
C.电网运行控制设施
D.电力调度交通设施
答案：D
解析：
教材P443
4. 电力调度设施保护范围
包括电力调度场所、电力调度通信设施、电网调度自动化设施、电网运行控制设施。
4. 电力调度设施保护范围
包括电力调度场所、电力调度通信设施、电网调度自动化设施、电网运行控制设施。
高速铁路电力工程区间电力电缆应使用（ ）终端、中间头。
A．单芯冷缩
B．单芯热缩
C．三芯冷缩
D．三芯热缩
B．单芯热缩
C．三芯冷缩
D．三芯热缩
答案：A
解析：
本题考核的是电力电缆头制作安装。高速铁路区间电力电缆使用单芯冷缩终端、中间头，站场电力使用三芯冷缩终端、中间头。故选项A正确。
施工成本管理的环节相互作用，由此，施工成本决策的前提是（ ）。
A．施工成本预测
B．施工成本计划
C．施工成本规划
D．施工成本控制
正确答案：A
移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成。其中有线部分完成网络功能，包括( )等。
A.交换
B.用户管理
C.用户终端的接入
D.漫游
E.鉴权
B.用户管理
C.用户终端的接入
D.漫游
E.鉴权
答案：A,B,D,E
解析：
无线部分提供用户终端的接入，利用有限的频率资源在空中可靠地传送语音和数据;有线部分完成网络功能，包括交换、用户管理、漫游、鉴权等。
一级建造师模拟试题7节 第3节
流沙地段施工应首先关注的重点是（ ）。
A.开挖面加固
B.治水
C.尽快衬砌
D.封闭成环
B.治水
C.尽快衬砌
D.封闭成环
答案：B
解析：
2020版教材P261/2019版教材P255
流沙是沙土或粉质粘土在水的作用下丧失其内聚力后形成的，多呈糊浆状，对隧道施工危害极大。由于流沙可引起围岩失稳坍塌，支护结构变形，甚至倒塌破坏。因此，治理流沙必先治水，以减少沙层的含水量为主。
流沙是沙土或粉质粘土在水的作用下丧失其内聚力后形成的，多呈糊浆状，对隧道施工危害极大。由于流沙可引起围岩失稳坍塌，支护结构变形，甚至倒塌破坏。因此，治理流沙必先治水，以减少沙层的含水量为主。
光缆线路工程中，用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（ ）。
A.光时域反射仪 B.光功率计 C.光源 D.偏振模色散测试仪 E.高阻计
A.光时域反射仪 B.光功率计 C.光源 D.偏振模色散测试仪 E.高阻计
答案：B,C
解析：
下列关于拱式明洞构造特点描述错误的是（ ）。
A.拱式明洞能承受较大的垂直压力
B.拱式明洞能承受较大的侧压力
C.内外墙基础相对位移对内力影响较小
D.通常用作洞口接长衬砌的明洞
B.拱式明洞能承受较大的侧压力
C.内外墙基础相对位移对内力影响较小
D.通常用作洞口接长衬砌的明洞
答案：C
解析：
2020版教材P228/2019版教材P222
1）拱式明洞。拱式明洞主要由顶拱和内外边墙组成混凝土或钢筋混凝土结构，整体性较好，能承受较大的垂直压力和侧压力。内外墙基础相对位移对内力影响较大，所以对地基要求较高，尤其外墙基础必须稳固。必要时还可加设仰拱。通常用作洞U接长衬砌的明洞，以及用明洞抵抗较大的塌方推力、范围有限的滑坡下滑力和支撑边坡稳定等。
1）拱式明洞。拱式明洞主要由顶拱和内外边墙组成混凝土或钢筋混凝土结构，整体性较好，能承受较大的垂直压力和侧压力。内外墙基础相对位移对内力影响较大，所以对地基要求较高，尤其外墙基础必须稳固。必要时还可加设仰拱。通常用作洞U接长衬砌的明洞，以及用明洞抵抗较大的塌方推力、范围有限的滑坡下滑力和支撑边坡稳定等。
如果先绘制出时标网络计划，计算各工作的最早时间参数，在根据时间参数确定节点位置。这样的双代号时标网络计划编制方法称为（）。
A.直接绘制法
B.间接绘制法
C.分段绘制法
D.连续绘制法
B.间接绘制法
C.分段绘制法
D.连续绘制法
答案：B
解析：
2020/2019教材P123
间接法绘制：先绘制出时标网络计划，计算各工作的最早时间参数，再根据最 早时间参数在时标计划表上确定节点位置，连线完成，某些工作箭线长度不足以到达该工作的完成节点时，用波形线补足。
间接法绘制：先绘制出时标网络计划，计算各工作的最早时间参数，再根据最 早时间参数在时标计划表上确定节点位置，连线完成，某些工作箭线长度不足以到达该工作的完成节点时，用波形线补足。
《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是()。
A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌
B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意
D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意
B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意
D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意
答案：D
解析：
2020版教材P220 / 2019版教材P219
本题考核的是在文物保护单位保护范围内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
本题考核的是在文物保护单位保护范围内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
关于工程事故犯罪及其刑事责任，以下说法正确的是（ ）
A. 工程重大安全事故罪是单位犯罪，不再对直接责任人员定罪处罚
B. 重大劳动安全事故罪只处罚直接责任人员，不处罚直接主管人员
C. 重大责任事故罪属于自然人犯罪，单位不能成为犯罪主体
D. 串通投标行为属于行政违法，只承担行政责任，不承担刑事责任
B. 重大劳动安全事故罪只处罚直接责任人员，不处罚直接主管人员
C. 重大责任事故罪属于自然人犯罪，单位不能成为犯罪主体
D. 串通投标行为属于行政违法，只承担行政责任，不承担刑事责任
答案：C
解析：
一级建造师模拟试题7节 第4节
根据我国《安全生产事故报告和调查处理条例》的规定，生产安全事故可分为()。
A.重大事故
B.较大事故
C.一般事故
D.特别重大事故
E.工程重大安全事故
B.较大事故
C.一般事故
D.特别重大事故
E.工程重大安全事故
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P267 / 2019版教材P266
本题考核的是生产安全事故的等级。国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故；(2)重大事故；(3)较大事故；(4)一般事故。
本题考核的是生产安全事故的等级。国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故；(2)重大事故；(3)较大事故；(4)一般事故。
建设项目工程总承包方的项目管理目标包括()。
A.施工方的质量目标
B.工程建设的安全管理目标
C.项目的总投资目标
D.工程总承包方的成本目标
E.工程总承包方的进度目标
B.工程建设的安全管理目标
C.项目的总投资目标
D.工程总承包方的成本目标
E.工程总承包方的进度目标
答案：B,C,D,E
解析：
2020/2019教材P9
项目工程总承包方的项目管理主要服务于项目的整体利益和项目总承包方本身的利益，其项目管理的目标包括：(1)工程建设的安全管理目标；(2)项目的总投资目标和项目总承包方的成本目标（其前者是业主方的总投资目标，后者是项目总承包方本身的成本目标）；(3)项目总承包方的进度目标；（4）项目总承包方的质量目标。
项目工程总承包方的项目管理主要服务于项目的整体利益和项目总承包方本身的利益，其项目管理的目标包括：(1)工程建设的安全管理目标；(2)项目的总投资目标和项目总承包方的成本目标（其前者是业主方的总投资目标，后者是项目总承包方本身的成本目标）；(3)项目总承包方的进度目标；（4）项目总承包方的质量目标。
承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ）。
A.与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加
B.造成费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
C.承包商在事件发生后在规定的时间内提出了书面索赔意向通知
D.承包商提供的证据足以支持自己的主张
E.按合同规定不应由承包商承担的风险
A.与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加
B.造成费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
C.承包商在事件发生后在规定的时间内提出了书面索赔意向通知
D.承包商提供的证据足以支持自己的主张
E.按合同规定不应由承包商承担的风险
答案：A,B,C,E
解析：
下列建设工程信息中，属于经济类信息的是（ ）。
A.编码信息
B.质量控制信息
C.工作量控制信息
D.设计技术信息
E.投资控制信息
B.质量控制信息
C.工作量控制信息
D.设计技术信息
E.投资控制信息
答案：C,E
解析：
设备购置费的组成为（ ）。
A．设备原价+采购与保管费
B．设备原价+运费+装卸费
C．设备原价+运费+采购与保管费
D．设备原价+设备运杂费
正确答案：D
设备购置费由设备原价和运杂费构成，采购、保管、装卸费用都包含在运杂费中。
甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（ ）。
A.可以要求丙先行清偿
B.乙可要求甲或丙清偿
C.只能由甲先行清偿
D.不可能由甲或丙共同清偿
B.乙可要求甲或丙清偿
C.只能由甲先行清偿
D.不可能由甲或丙共同清偿
答案：C
解析：
本题考核的是一般保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由 保证人承担保证责任的，为一般保证。
一级建造师模拟试题7节 第5节
重力式方块码头，方块安放时，在立面上有（ ）等几种安放方法。
A.阶梯状安放 B.分段分层安放
C.长段分层安放 D.垂直分层安放
E.水平、垂直混合安放
A.阶梯状安放 B.分段分层安放
C.长段分层安放 D.垂直分层安放
E.水平、垂直混合安放
答案：A,B,C
解析：
输配电架空线路施工工序为勘测定位、基础施工、（ ）等。
A.放线施工、电杆组装、立杆、拉线施工 B.拉线施工、放线施工、电杆组装、立杆
C.立杆、拉线施工、放线施工、电杆组装 D.电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工
A.放线施工、电杆组装、立杆、拉线施工 B.拉线施工、放线施工、电杆组装、立杆
C.立杆、拉线施工、放线施工、电杆组装 D.电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工
答案：D
解析：
输配电架空线路施工工序为：勘测定位→基础施工→电杆组装→立杆、拉线施工→放线施工→导线连接及固定导线。
以下设计变更属于重大设计变更范畴的是（ ）。
A.超过初步设计批准概算
B.连续长度2km 以上的路线方案调整
C.单项工程费用变化超过500 万元的变更
D.变更路面结构类型、宽度和厚度
B.连续长度2km 以上的路线方案调整
C.单项工程费用变化超过500 万元的变更
D.变更路面结构类型、宽度和厚度
答案：A
解析：
有下列情形之一的属于重大设计变更:连续长度10km 以上的路线方案调整的;特大桥的数量或结构形式发生变化的;特长隧道的数量或通风方案发生变化的;互通式立交的数量发生变化的;收费方式及站点位置、规模发生变化的；超过初步设计批准概算的。
水闸按承担的任务可分为（ ）。
A.节制闸
B.进水闸
C.排水闸
D.冲沙闸
E.挡水闸
B.进水闸
C.排水闸
D.冲沙闸
E.挡水闸
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P122 / 2019版教材P124
1.按水闸承担的任务分：节制闸、进水闸、分洪闸、排水闸、挡潮闸、冲沙闸（排沙闸）、排冰闸、排污闸等。
1.按水闸承担的任务分：节制闸、进水闸、分洪闸、排水闸、挡潮闸、冲沙闸（排沙闸）、排冰闸、排污闸等。
《疏浚工程土石方计量标准》JTJ/T321中规定，疏浚丁程设计时计算的工程量， 包括（）。
A.设计断面工程量 B.计算超宽量
C.计算超深量 D.施工期回淤量
E.骤淤量
A.设计断面工程量 B.计算超宽量
C.计算超深量 D.施工期回淤量
E.骤淤量
答案：A,B,C
解析：
甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，甲公司擅自将该批模板进行了处理。后租赁公司同意将该批模板卖给甲建筑公司，则甲建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
B.有效
C.效力待定
D.失效
答案：B
解析：
2020 / 2019版教材P14
没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。
没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。
一级建造师模拟试题7节 第6节
下列对法律责任的基本特征的表述中，正确的是()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.合同违约行为并不需要承担法律责任
C.法律责任即承担不利的后果
D.法律责任的实现由国家强制力作保障
E.合同当事人可以认定和追究对方的法律责任
B.合同违约行为并不需要承担法律责任
C.法律责任即承担不利的后果
D.法律责任的实现由国家强制力作保障
E.合同当事人可以认定和追究对方的法律责任
答案：A,C,D
解析：
2020 / 2019版教材P51
法律责任的特征为：(1)法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务的存在为前提；(2)法律责任即承担不利的后果；(3)法律责任的认定和追究，由专门机构依照法定程序进行；(4)法律责任的实现由国家强制力作保障。
法律责任的特征为：(1)法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务的存在为前提；(2)法律责任即承担不利的后果；(3)法律责任的认定和追究，由专门机构依照法定程序进行；(4)法律责任的实现由国家强制力作保障。
关于建设工程现场文明施工管理的说法，正确的有( )。
A.沿工地四周设立围挡，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于 1．8m
B.“五牌一图”中的一图指的是施工现场总平面图
C.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人
D.施工现场作业区与办公、生活区必须明显划分，确因场地狭窄不能划分的，要有可靠的隔离栏防护措施。
E.施工现场设置排水系统、泥浆、污水、废水有组织的排入下水道和排水河道
B.“五牌一图”中的一图指的是施工现场总平面图
C.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人
D.施工现场作业区与办公、生活区必须明显划分，确因场地狭窄不能划分的，要有可靠的隔离栏防护措施。
E.施工现场设置排水系统、泥浆、污水、废水有组织的排入下水道和排水河道
答案：B,C,D
解析：
1．背景材料：某沥青混凝土路面工程，路面结构形式自上而下依次为：上面层4cmAC-16（Ⅰ）中粒式沥青混凝土、中面层6cmAC-25（Ⅰ）粗粒式沥青混凝土、下面层8cmAC-25（Ⅰ）粗粒式沥青混凝土；工程量为：上面层482200m2、中面层484200m2、下面层470100m2；施工有效工期为200d。施工企业为公路交通大型企业专业施工队伍，为保证工程施工质量，防治沥青路面施工中沥青混合料摊铺时发生离析，沥青混凝土路面压实度不够，平整度及接缝明显，施工单位在施工准备，沥青混合料的拌合，沥青混合料的运输，沥青混合料的摊铺，沥青混合料的压实，接缝的处理等方面做了如下工作：
（1）选用经试验合格的石料进行备料，严格对下承层进行清扫，并在开工前进行实验段铺筑。
（2）根据拌合站的产量，运距合理安排运输车辆，确保运输过程中混合料的质量。
（3）纵缝采用热接缝，梯进式摊铺，反摊铺部分完成，立即骑缝碾压，以除缝迹，并对接缝作了严格控制。
2．问题：
（1）施工准备中，控制石料除了规格和试验外，堆放应注意哪几点？
（2）混合料的运输中应注意的主要问题是什么？
（3）简述横接缝的处理方法。
（1）选用经试验合格的石料进行备料，严格对下承层进行清扫，并在开工前进行实验段铺筑。
（2）根据拌合站的产量，运距合理安排运输车辆，确保运输过程中混合料的质量。
（3）纵缝采用热接缝，梯进式摊铺，反摊铺部分完成，立即骑缝碾压，以除缝迹，并对接缝作了严格控制。
2．问题：
（1）施工准备中，控制石料除了规格和试验外，堆放应注意哪几点？
（2）混合料的运输中应注意的主要问题是什么？
（3）简述横接缝的处理方法。
答案：
解析：
（1）石料应分类堆放；石料堆放场地最好作硬化处理；石料堆放场地四周做好排水。
（2）沥青混合料运输应注意的问题是：保持车厢干净并涂防粘薄膜剂，运输时必须覆盖棚布以防雨和热量损失。
（3）先用3m 直尺检查端部平整度，垂直于路中线切齐清除，在端部涂粘层后继续摊铺，横向接缝的碾压先用双轮双振压路机进行横压，压路机位于压实的部分伸入新铺层的15cm，每压一遍向新铺层移动15～20cm，直到压路机全部移到新铺层，再改为纵向碾压。
（2）沥青混合料运输应注意的问题是：保持车厢干净并涂防粘薄膜剂，运输时必须覆盖棚布以防雨和热量损失。
（3）先用3m 直尺检查端部平整度，垂直于路中线切齐清除，在端部涂粘层后继续摊铺，横向接缝的碾压先用双轮双振压路机进行横压，压路机位于压实的部分伸入新铺层的15cm，每压一遍向新铺层移动15～20cm，直到压路机全部移到新铺层，再改为纵向碾压。
主要检验项目是指()中对安全、卫生、环保和公众利益起决定性的检验项目。
A.单位工程
B.分项工程
C.分部工程
D.主体工程
B.分项工程
C.分部工程
D.主体工程
答案：B
解析：
关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（）。2018真题
A、国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终局制
B、国际工程施工承包合同争议解决中，诉讼是首选方式
C、国际工程施工承包合同争议最有效的解决方式是协商
D、FIDIC合同中，DAB作出的裁决是强制性的
B、国际工程施工承包合同争议解决中，诉讼是首选方式
C、国际工程施工承包合同争议最有效的解决方式是协商
D、FIDIC合同中，DAB作出的裁决是强制性的
答案：C
解析：
本题考查的是施工承包合同争议的解决方式。选项A，在双方的合同中应该约定仲裁的效力，即仲裁决定是否为终局性的。如果合同一方或双方对裁决不服，是否可以提起诉讼，是否可以强制执行等。在我国，仲裁实行一裁终局制。选项B，协商是首选的最基本方式。选项D，DBA提出的裁决不是强制性的，不具有终局性。
关于建设工程进度计划系统的说法正确的是（ ）。
A.建设工程项目进度计划系统是由多个相互独立的进度计划组成的系统
B.进度计划系统一旦建立完成之后即不再需要进行调整
C.项目进度计划系统的建立和完善是一个过程，还需要进行不断的调整，是逐步形成的
D.项目进度计划系统只能按照单层次进行划分
B.进度计划系统一旦建立完成之后即不再需要进行调整
C.项目进度计划系统的建立和完善是一个过程，还需要进行不断的调整，是逐步形成的
D.项目进度计划系统只能按照单层次进行划分
答案：C
解析：
一级建造师模拟试题7节 第7节
下列关于线路平面控制网的描述，正确的有（ ）。
A．CPⅡ控制网宜在初测阶段建立，困难时应在定测前完成
B．CPⅡ采用GPS测量或导线测量方法施测
C．CPⅡ控制网应按要求沿线路布设，并附合于CP工控制网上
D．CPⅡ控制点宜选在距线路中线50～1000m范围内
E．在线路勘测设计起、终点及不同测量单位衔接地段，应联测2个及以上CP Ⅱ控制点作为共用点
B．CPⅡ采用GPS测量或导线测量方法施测
C．CPⅡ控制网应按要求沿线路布设，并附合于CP工控制网上
D．CPⅡ控制点宜选在距线路中线50～1000m范围内
E．在线路勘测设计起、终点及不同测量单位衔接地段，应联测2个及以上CP Ⅱ控制点作为共用点
答案：B,C,E
解析：
建设工程项目决策阶段的组织策划包括()。
A.项目风险管理与工程保险方案
B.决策期的组织结构
C.决策期管理职能分工
D.决策期工作流程
E.资金需求量计划
B.决策期的组织结构
C.决策期管理职能分工
D.决策期工作流程
E.资金需求量计划
答案：B,C,D
解析：
2020/2019教材P31
组织策划其主要工作内容包括：( 1 )决策期的组织结构；( 2 )决策期任务分工；( 3 )决策期管理职能分工；( 4 )决策期工作流程；( 5 )实施期组织总体方案；( 6 )项目编码体系分析。
组织策划其主要工作内容包括：( 1 )决策期的组织结构；( 2 )决策期任务分工；( 3 )决策期管理职能分工；( 4 )决策期工作流程；( 5 )实施期组织总体方案；( 6 )项目编码体系分析。
（2013年真题）具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（ ）。
A.钢塑复合管件
B.镀锌螺纹管件
C.铸铁卡箍式管件
D.不绣钢卡压式管件
B.镀锌螺纹管件
C.铸铁卡箍式管件
D.不绣钢卡压式管件
答案：D
解析：
本题考查的是建筑管道施工技术要求。不锈钢卡压式管件连接技术取代了螺纹、焊接、胶接等传 统给水管道连接技术，具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点。
建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（ ）。
A．发包人和承包人均可
B．仅限发包人
C．仅限监理人
D．仅限承包人
正确答案：A
某技术方案设计年生产能力为100万件，每件售价90元，固定成本每年800万元，变动成本为50元／件，销售税金及附加费5元／件，按量本利模型计算该技术方案可获得的利润为( )。
A、2000万元
B、2700万元
C、3200万元
D、3500万元
B、2700万元
C、3200万元
D、3500万元
答案：B
解析：
2020/2019版教材P34
按量本利模型计算技术方案可获得的利润=100×90－100×50－800－100×5=2700万元。
按量本利模型计算技术方案可获得的利润=100×90－100×50－800－100×5=2700万元。
建（构）筑物的基础沉降观测点应埋设于（ ）。
A.基础底板上 B.地下室外墙上
C.首层外墙上 D.基坑边坡上
A.基础底板上 B.地下室外墙上
C.首层外墙上 D.基坑边坡上
答案：A
解析：
建筑物、构筑物的基础沉降观测点，应埋设于基础底板上。在浇灌底板前和基础浇灌完毕后，应至少各观测1次。（新教材已刪去此部分内容）
热门文章
