21年监理工程师考试真题及详解8篇
21年监理工程师考试真题及详解8篇 第1篇
B.承担货物装船后的一切费用
C.负责租船或订舱,支付费用
D.负责办理保险及支付保险费
E.提供出口国有关方面签发的证件
B、延期事件发生在非关键线路上,且延长的时间未超过总时差
C、工作延长的时间超过其相应总时差,且由承包单位自身原因引起
D、项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析
事件1:当年12月中旬开工后不久即受到传染病流行的严重干扰。4个月后疫情得到有效控制,业主迅速提出了调整计划、加快施工进度的要求,同时也给监理单位下达了进度考核指标;由于征地拆迁问题,致使承包人施工的18km路段上有3km无法进行,造成了人员、设备的闲置待工;7月份开始,国内钢材价格上涨,承包人认为无力承受。因此承包人对以上问题按程序提出了相关的索赔要求。
事件2:其中隧道施工考虑到围岩类别为IV类时隧道每循环进尺为3m,初期支护距掌子面约50m,二次衬砌距离掌子面100m,施工采用全断面开挖,设计使用钢格栅拱架,为了达到初期支护平整的要求,施工单位在使用钢格栅拱架处将钢筋网挂在内侧,同时对于超挖较多处立模板进行喷射处理。为确保初期支护的喷射混凝土厚度,监理采用每20m开孔检查喷射混凝土厚度。在一次上级检查中,发现锚杆的垫板40%左右悬挂在锚杆上,未垫在围岩上受力;钢格栅拱架背后填片石;有10m初期支护的超挖部分施工单位在回填中使用浆砌片石,业主单位要求工程有问题部分全部返工(返工部分约17万元人民币),同时,认为监理严重失职,要求按《建设工程质量管理条例》对相关责任人进行处罚,同时处监理单位2万元罚款。现场监理认为锚杆受力,垫板不受力影响不大,钢格栅拱架背后填片石也起到了支撑围岩的作用,超挖回填浆砌片石可行,业主的判断不正确,处罚不合理。
问题:
1.事件1中:
(1)你对业主加快施工进度,并对监理进行进度考核一事有何看法?
(2)承包人及监理单位为加快施工进度应采取哪些主要措施?
(3)监理工程师应如何处理承包人的索赔要求?
2.事件2中:
(1)施工单位在施工中是否存在问题?
(2)监理单位的检查方法是否存在问题?简述理由。
(3)监理对检查出的问题的解释是否成立?简述理由。
(4)业主的处罚是否合理?
(1)业主加快施工进度,对监理进行进度考核是不恰当的。因为题目中所述的业主提出调整计划,加快施工进度的要求,是因为受传染病流行的严重影响,这是不可预见的风险,是业主应该承担的风险,由此造成的工期拖延应该给予承包人顺延,如果业主要求调整计划,加快施工进度,则属于变更,应按变更程序办理并增加加快施工进度的费用。此外,监理单位不是合同工程的具体实施者,仅负责业主与承包人所签订合同履行过程中的协调管理及监督检查义务。施工进度主要是承包人的责任,因此一般在施工合同中约定有拖期违约损失偿金和提前竣工奖金,所
以业主对监理进行进度考核是不恰当的。
(2)承包人加快施工进度应采取的主要措施:①组织方面的措施:组织增加机械设备和劳力;调换素质较高的人员进场,加强施工现场管理;增加每天施工时间,但需上报监理工程师批准。②技术方面的措施:改进施工技术,缩短工艺时间;采用性能先进的施工机械;将顺序作业法改为流水作业法或平行作业法等。监理单位为加快施工进度则主要采取管理方面的措施:督促检查承包人的施工进度计划及执行情况,审查承包人的施工方案,使满足施工进度要求的进度计划顺利实施。
(3)监理工程师在收到承包人的索赔要求后,应及时处理,主要应进行以下主要工作:审核承包人的索赔申请;判定索赔成立原则;对索赔报告的审查和核定(即根据监理记录和其他资料与实际调查的结果,审核索赔金额);与承包人协商补偿;报业主批准后签发索赔申请报告。
根据题目中背景所提到的情况,对承包人的索赔要求可进行以下处理:①对受传染病影响,使工期受到的延误,应给予工期顺延。如果业主要求加快施工进度,则应增加加快施工进度的费用。②由于征地拆迁使承包人部分人员、机械设备的闲置待工,由于是业主的责任,应按承包人实际情况进行补偿,其中对闲置的机械设备应按租赁费或台班折旧费给予补偿。③对承包人提出的钢材价格的上涨,不能批准索赔。因为这是承包人投标时应考虑的风险,如果合同中约定有价格调整,则可按有关价格调整的规定进行,而不能进行索赔。
2.事件2中:
(1)施工单位存在的问题:
根据《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90—2015) 的规定:
①IV级围岩开挖采用3m循环进尺(不符合IV级围岩开挖支护每循环不得大于2榀钢架约1~1.5m)。
②高速公路隧道均为二车道以上的大断面隧道,IV级围岩采用全断面法开挖(宜采用台阶法开挖)。
③初期支护约距离掌子面50m(初期支护应紧跟开挖面及时施作)。
④二次衬砌距离掌子面100m( IV级围岩二衬距离掌子面不得大于90m)。
⑤超挖较多处采用模喷混凝土或浆砌片石。
⑥钢格栅拱架背后回填片石。
⑦锚杆垫板未紧贴岩面(螺帽未拧紧)。
(2)监理单位的检查方法存在问题,采用20m开孔检查喷射混凝土厚度不符合规范要求。规范规定每10延米至少检查1个断面,每个断面从拱顶中线起每隔2m凿孔检查1个点。
(3)监理对检查出的问题的解释是不成立的。理由:垫板是否安装好,对锚杆的支护效果影响很大;钢拱架背后填片石,使初期支护不能与围岩密贴,不能形成整体(共同)受力结构;超挖回填宜视不同的部位,采用不同的材料。
(4)根据监理与业主签订的合同,有奖罚条款时,罚款是合理的,否则罚款是不合理的;本案例中,现场监理人员不称职,应要求监理单位更换;若按《建设工程质量管理条例》罚款应由;行政主管部门执行。
B.工程建设程序
C.规划红线范围
D.工程地质资料
B.安全生产许可证
C.分包合同的支付方式是否合理
D.专职管理人员和特种作业人员的资格
E.类似工程业绩
B.联合体未提交共同投标协议
C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
B.识别建设工程风险因素
C.建设工程风险分解
D.识别建设工程风险事件及其后果
21年监理工程师考试真题及详解8篇 第2篇
B.计划工作预算投资(BCWS)=已完成工作量×预算单价
C.已完工作实际投资(ACWP)=已完成工作量×实际单价
D.投资偏差(CV)=已完工作实际投资(ACWP)-已完工作预算投资(BCWP)
已完工作预算投资(BCW2020版教材P)=已完成工作量×预算单价;
计划工作预算投资(BCWS)=计划工作量×预算单价;
已完工作实际投资(ACW2020版教材P)=已完成工作量×实际单价;
投资偏差(CV)=已完工作预算投资(BCW2020版教材P)-已完工作实际投资(ACW2020版教材P)。
B.设备购置费
C.设备出厂价与运杂费之和
D.设备出厂价
B.提出项目竣工验收申请报告
C.编制归还贷款和其他债务计划
D.聘任或解聘项目高级管理人员
B、施工方案不合理
C、合同条款有遗漏
D、施工设备供应不足
E、施工安全措施不当
B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产
C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产
B.建设单位临时设施的维修费
C.环境影响评价费
D.建设单位临时设施的租赁费
E.施工单位临时设施费
B.14
C.15
D.28
21年监理工程师考试真题及详解8篇 第3篇
事件1:项目监理机构审查了施工单位报送的试验室资料,内容包括:试验室资质等级,试验人员资格证书。
监理员组织审查后认为报送的资料不全,要求施工单位补充。
事件2:建设单位采购的一批材料进场后,施工单位未向项目监理机构报验即准备用于工程,项目监理机构发现后立即给予制止并要求报验。检验结果表明这批材料质量不合格。施工单位要求建设单位支付该批材料检验费用,建设单位拒绝支付。
事件3:专业监理工程师确定的施工控制测量成果及保护措施的检查、复核,包括:施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书;施工平面控制网。
事件4:工程竣工验收阶段,施工单位完成自检工作后,填写了工程竣工验收报审表,并将全部竣工资料报送项目监理机构申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收,即签署了工程竣工验收报审表,并向建设单位提交了工程质量评估报告。建设单位收到工程质量评估报告后,即将该工程正式投入使用。
事件5:总监理工程师要求专业监理工程师组织分部工程验收,确定的验收标准为:所含分项工程均应检验合格;质量控制资料应完整。
问题:
1.事件1做法是否妥当,项目监理机构对试验室的审查还应包括哪些内容?
2.分别指出事件2中施工单位和建设单位做法的不妥之处,并说明理由。项目监理机构应如何处置这批材料?
3.指出事件3中专业监理工程师确定的施工控制测量成果及保护措施的检查、复核内容是否齐全,如果不全请补充。
4.事件4中,指出总监理工程师做法的不妥之处,写出正确做法。建设单位的做法是否正确?说明理由。
5.事件5中,指出总监理工程师做法的不妥之处,写出正确做法。
事件1中,试验室审查由专业监理工程师组织审查,补充的内容有:
(1)试验室的试验范围;(2)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;(3)试验室管理制度。
2.事件2中:
(1)施工单位不妥之处:未报验建设单位采购的进场材料即开始使用;
理由:建设单位供应的材料使用前,由施工单位负责检验。
(2)建设单位不妥之处:拒绝支付材料检验费用;
理由:检验费用由建设单位承担。
(3)项目监理机构的处置:应要求将这批材料撤出施工现场。
3.事件3中:
不全,还应当包括:高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。
4.事件4中:
(1)总监理工程师未组织工程竣工预验收不妥。
正确做法:总监理工程师应组织工程竣工预验收,并签署单位工程竣工验收报审表。
(2)建设单位的做法不正确。
理由:建设单位收到工程质量评估报告后,应组织工程验收。验收合格并备案后方可使用该工程。
5.事件5中,不妥之处有2个,第一个为总监理工程师要求专业监理工程师组织分部工程验收不妥,应当由总监组织;
第二个不妥之处为验收标准不全,还应当包括:有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定;观感质量应符合要求。
B.资本金注入
C.贷款贴息
D.投资补助
E.转贷
B.巡回监控
C.定点监控
D.跟踪监控
B.组织
C.技术
D.经济
E.设计
【问题】2、该项目“监理计划”的内容是否完整?若不完整,请说明还缺少哪些内容,并将其中的缺项名称写出来。
B.详勘阶段的勘察成果应满足初步设计的深度要求
C.勘察报告应有完成单位的公章和法人代表签字
D.勘察评估报告由专业监理工程师组织编制
B.承包人在施工过程中毁约
C.发生不可抗力导致合同无法履行
D.承包人破产倒闭使合同不能履行
E.因宏观经济形势变化,发包人要求推迟完工时间
21年监理工程师考试真题及详解8篇 第4篇
B.该担保方式是抵押
C.施工企业应当将汇票交付债权人
D.双方应当办理登记
E.汇票仍由施工企业保管
2.质押分为动产质押和权利质押 ①质权自出质人交付质押财产时设立; ②质权人在债务履行期届满前,不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。 【可以质押的权利】 (1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单; (2)依法可以转让的股份、股票; (3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权; (4)依法可以质押的其他权利。 【注意】不动产只能抵押,不能质押。 能转让的权利可以质押;不能转让的权利不得质押
B.8d
C.12d
D.16d
B.合同价格即承包人完成施工、竣工后的工程结算总价,包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额
C.发包人应按照合同约定方式预留保证金,保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%
D.发包人有权扣留与未履行缺陷责任剩余工作所需金额相应的质量保证金
E.公式法调价仅适用于工程量清单中单价支付部分
B.有利于质量控制
C.合同关系简单
D.有利于建设单位在更广范围内选择施工单位
E.有利于投资控制
B、分项工程
C、检查点
D、控制点
B.保修期限
C.保修要求
D.保修责任
E.保修费用
B.向有关部门提出各种审批手续的延误
C.计划安排不周密导致停工待料
D.施工图纸供应不及时和不配套
E.有关方拖欠资金
21年监理工程师考试真题及详解8篇 第5篇
B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C.发包人组织进行验收之日
D.工程接收证书颁发日
B.隐蔽工程验收、分项(部)工程质量验收制度
C.监理工作报告制度
D.单位工程验收、单项工程验收制度
(1) 图纸会审及设计交底制度;
(2) 施工组织设计审核制度;
(3) 工程开工、复工审批制度;
(4) 整改制度,包括签发监理通知单和工程暂停令等;
(5) 平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度;
(6) 工程材料、半成品质量检验制度;
(7) 隐蔽工程验收、分项(部)工程质量验收制度;
(8) 单位工程验收、单项工程验收制度;
(9) 监理工作报告制度等;
(10) 安全生产监督检查制度;
(11) 质量安全事故报告和处理制度;
(12) 技术经济签证制度;
(13) 工程变更处理制度;
(14) 现场协调会及会议纪要签发制度;
(15) 施工备忘录签发制度;
(16) 工程款支付审核、签认制度;
(17) 工程索赔审核、签认制度等。
选项A属于项目监理机构内部工作制度,选项A错误。
B.要坚持实事求是
C.要熟悉建设工程合同有关条款
D.要提高专业技术能力
E.要提高综合分析判断问题的能力
①要具有良好的职业道德;
②要坚持实事求是;
③要熟悉建设工程合同有关条款;
④要提高专业技术能力;
⑤要提高综合分析判断问题的能力。
B、办理施工临时用地手续
C、施工用电接入现场
D、做好施工现场邻近建筑物的保护措施
E、提供施工现场的安全防护设施
B.公用供电网停电
C.施工机械未按时到场
D.分包商返工
E.施工场地未按时提供
B.与限制民事行为能力人订立的合同
C.与无权代理人代订的合同
D.有其他违背诚实信用原则的行为
E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
①假借订立合同,恶意进行磋商;
②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;
③有其他违背诚实信用原则的行为。
B.投标截止时间止,投标人少于3家的
C.投标人投诉中标人的
D.经评标委员会评审后否决所有投标的
E.招标人不接受评标评审结果的
21年监理工程师考试真题及详解8篇 第6篇
B.二级,三级
C.三级,二级
D.三级,三级
B.由分包单位承担主要责任
C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任
D.由分包单位承担责任,总承包单位不承担责任
B.由项目监理机构根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计确定
C.开工前,项目监理机构确定旁站的关键部位、关键工序,并书面通知施工单位
D.应将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序
1)检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况;
2)在现场监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;
3)核查进场建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;
4)做好旁站记录,保存旁站原始资料。
⑸对施工中出现的偏差及时纠正,保证施工质量。发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的,应责令施工单位立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向专业监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达暂停令,指令施工单位整改。
⑹对需要旁站的关键部位、关键工序的施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站记录的,专业监理工程师或总监理工程师不得在相应文件上签字。工程竣工验收后,项目监理机构应将旁站记录存档备查。
B.4年
C.2年
D.1年
B、主要
C、次要
D、其他
B、简单随机抽样
C、整群抽样
D、多阶段抽样
B、一个自然人或法人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币 5 万元
C、有限责任公司设董事会,其成员为 3~19 人
D、有限责任公司由 50 个以下股东出资设立
21年监理工程师考试真题及详解8篇 第7篇
B.缩短后的持续时间不能大于其最短持续时间
C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
D.缩短持续时间的工作能变成非关键工作
E.缩短后对非关键工作无影响
B.包括承包商在工程实施中遇见的其他障碍和污染物
C.不包括地下和水文条件
D.不包括气侯条件
E.承包商有权提出工期和费用和利润索赔
B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算
B.其他主要人员的配备是否合理
C.资源配备计划的合理性
D.施工方案的合理性
<1> 、请列式计算评标价格。
商务偏差调整额=300×2%=6万美元
技术偏差调整额=300×3%=9万美元
(2)计算进口环节税:
进口关税=CIF×进口关税税率=300×10%=30万美元
增值税=(CIF+进口关税+消费税)×增值税税率=(300+30+0)×17%=56.1万元
进口环节税=30+0+56.1=86.1万美元
(3)计算国内运保费:
国内运保费=10/6.4+(300+86.1)×2‰=2.3347万美元
(4)计算评标价格:
评标价格=CIF+投标价格调整额+进口环节税+国内运保费=300+18+86.1+2.3347=406.4347万美元。
B、①→③→②→④→⑤
C、③→②→①→④→⑤
D、②→①→④→③→⑤
B.联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力
C.联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任
D.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争
21年监理工程师考试真题及详解8篇 第8篇
某综合办公大楼工程建设项目,合同价为3 8 5 6万元人民币,工期为2年。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工。在正式签订工程施工承包合同前,发包人(建设单位)和承包人(施工单位)草拟了一份《建设工程施工合同》,供双方再斟酌。其中包括如下条款:(1)合同文件的组成与解释顺序依次为:①合同协议书;②招标文件;③投标函及其附录;④中标通知书;⑤施工合同通用条款;⑥施工合同专用条款;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨计算标准和要求。(2)承包人必须按工程师批准的进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与计划进度不符时,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行。承包人有权就改进措施提出追加合同价款。(3)工程师应对承包人提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。(4)发包人向承包人提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供承包人参考使用。(5)承包人不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。(6)无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检查后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期予以顺延。(7)承包人应按协议条款约定的时间向工程师提交实际完成工程量的报告。工程师接到报告3天内按承包人提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量),并在计量24小时前通知承包人。(8)工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。(9)因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方共同承担。
【问题】
请逐条指出上述合同条款中不妥之处,并提出如何改正。
(1)第(1)条不妥,排序不对,招标文件不属于合同文件, “合同履行工程的洽商、变更等书面协议或文件”应看做是合同协议书的组成部分,排第一位。应改为: “……,①合同协议书(包含合同履行工程的洽商、变更等书面协议或文件);②中标通知书;③投标函及其附录;④施工合同专用条款;⑤施工合同通用条款;⑥计算标准和要求;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨其他合同文件。”
(2)第(2)条中“……,承包人有权就改进措施提出追加合同价款”不妥。应改正为:“……,因承包人的原因导致实际进度与计划进度不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。”
(3)第(3)条不妥,工程师对施工组织设计只确认或提出修改意见,不是“审批”,因为按惯例只要不违反国家的强制性条文或规定,承包人可以按照他认为是最佳的方式组织施工。应改正为:“承包人应按约定日期将施工组织设计提交工程师,工程师按约定时间予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。"
(4)第(4)条中,“……,供承包人参考使用”不妥。应改正为: “……,对资料的真实准确性负责。”
(5)第(5)条中,“……,也允许分包单位将分包的工程再次分包”不妥。应改正为:“……,不允许分包单位再分包。"
(6)第(6)条中, “检验不合格,……,工期予以顺延”不妥。应改正为: “检验不合格,…… ,工期不予顺延。"
(7)第(7)条中,“工程师接到报告3天内按承包人提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量),并在计量24小时前通知承包人”不妥。根据《建设工程价款结算管理办法》的规定,应改正为: “工程师接到报告后1 4天内按设计图纸核实已完工程量(计量),并在计量前24小时通知承包人。”
(8)第(8)条不妥,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人强行使用时,不能免除承包人应承担的保修责任。应改为“……,发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任,但不能免除承包人应承担的保修责任。”
(9)第(9)条不妥,因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按照“工程本身的损失及后续费用、第三方人员伤亡及财产损失由发包人承担,双方的财产损失及人员伤亡由双方分别负责,工期顺延”原则分别承担。应改为:“因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方分别按以下方法分别承担……”。
B、试用期内可以拒绝够买
C、试用的前提是支付价款或提供担保.
D、试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E、试用期届满,采购人对是否购买未做表示的视为购买
B.建筑设计
C.专业设计的协调
D.结构设计
【问题】3、甲承包人关于“监理工程师应承担连带责任”的看法是否正确?为什么?
B.该指标需要考虑计算期时间长短的差别及影响
C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率
D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果
B、土地使用费
C、设计费
D、安装工程费
E、设备购置费
B.25%
C.28%
D.30%
上一篇:21年监理工程师真题下载9辑
下一篇:2021监理工程师考试真题5章