监理工程师考试试题题库7辑 第1辑
对于设备的采购，卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和保险费的设备报价称之为（ ）。
A.FOB价
B.FCA价
C.CIF价
D.CIP价
答案：D
解析：
本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。CIP价（指定目的地价），卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和保险费。
下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是()。
A.严格性
B.完整性
C.灵活性
D.准确性
答案：D
解析：
本题考查的是工程设计招标管理。编制设计要求文件应兼顾三个方面：严格性，文字表达应清楚不被误解；完整性，任务要求全面不遗漏；灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度。 @##
组织管理者的重要任务就在于使组织结构活动的整体效应大于其局部效应之
和，这是（ ）原理的表现。
Ａ要素有用性Ｂ动态相关性
Ｃ主观能动性Ｄ规律效应性
按照 FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金 50%返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
(2017年真题)项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有（ ）。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是施工质量控制的依据。项目监理机构施工质量控制的依据包括：工程合同文件；工程勘察设计文件；有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件；质量标准与技术规范（规程）。
根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，正确的有（ ）。
A.建筑工程造价应按国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定
B.发包单位可以将建筑工程的设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C.按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位不得指定生产厂、供应商
D.两个资质等级相同的企业，方可组成联合体共同承包
E.总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是《建筑法》主要内容。选项D错误，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。
价值工程中的全寿命周期费用是指()。
A.生产过程发生的全部成本
B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和
C.产品存续期的总成本
D.生产费用、使用费用及维护费用之和
答案：D
解析：
价值工程(VE)是以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。
价值工程中所述的“价值”是指作为某种产品(或作业)所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的经济价值和交换价值，而是对象的比较价值。
某桥梁工程,其基础为钻孔桩。为了保证工程质量,项目经理部组成了以总工程师为组长的质量控制小组。1确定了现场质量检查控制制度,内容如下：（1）工序交接检查：对关键工序或对工程质量有重大影响的工序,要在互检的基础上,组织专职人员进行交接检查,以确保工序合格。（2）停工后复工的检查：因处理质量问题或某种原因停工后再复工时,均应检查认可后方可复工。（3）巡视检查：对施工操作质量应该进行巡视检查。2确定了钻孔桩的质量控制点。内容包括：桩位坐标控制、垂直度控制、清孔质量控制等。
【问题】2、桥梁基础钻孔桩的质量控制点还应该有哪些?
答案：
解析：
2、钻孔桩的质量控制点还有：孔径的控制,钢筋笼接头控制,水下混凝土的浇筑质量控制。
关于净现值指标的说法，正确的是()。
A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况
B.该指标未考虑资金的时间价值
C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率
D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果
答案：A
解析：
⑶净现值指标的优点与不足。
净现值指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况；经济意义明确直观，能够直接以金额表示项目的盈利水平；判断直观。但不足之处是，必须首先确定一个符合经济现实的基准收益率，而基准收益率的确定往往是比较困难的；而且在互斥方案评价时，净现值必须慎重考虑互斥方案的寿命，如果互斥方案寿命不等，必须构造一个相同的分析期限，才能进行方案比选。此外，净现值不能反映项目投资中单位投资的使用效率，不能直接说明在项目运营期各年的经营成果。
监理工程师考试试题题库7辑 第2辑
关于留置的说法，正确的是（ ）。
A、留置权可以通过合同的约定产生
B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提
C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D、施工合同不可实施留置权
答案：D
解析：
[考点]担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
（ ）是项目监理机构全面开展建设工程监理工作的指导性文件。
A.监理规划
B.监理大纲
C.监理实施细则
D.监理工作总结
答案：A
解析：
考点:“建设工程监理实施程序”。监理规划是项目监理机构全面开展建设工程监理工作的指导性文件。监理实施细则是在监理规划的基础上，根据有关规定，监理工作需要针对某一专业或某一方面建设工程监理工作而编制的操作性文件。因此，本题的正确答案为A。
（2010年真题)下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有（ ）。
A.专业工作队数大于施工过程数
B.各个施工段上的流水节拍相等
C.有的施工段之间可能有空闲时间
D.各个专业工作队能够在施工段上连续作业
E.相邻施工过程的流水步距不尽相等
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是非节奏流水施工的特点。非节奏流水施工的特点：（1）各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；（2）相邻施工过程流水步距不尽相等；（3）专业工作队数等于施工过程数；（4）各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。
下列关于合同计价模式的说法中，正确的是（ ）。
A.采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险
B.可调总价合同对业主而言，突破合同既定价格的风险有所增大
C.成本加酬金合同可简化招标、节省时间，不需等到设计图纸完成后才开始招标和施工
D.固定总价合同即使在工程变更超过一定幅度等特殊情况下也不可以对合同价格进行调整
E.成本加酬金合同对业主而言承担的风险最大
答案：A,B,C,E
解析：
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。成本加酬金合同，也称为成本补偿合同或成本加成合同。采用这种合同，承包商利润有保证，价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。
下列关于建设工程设计投标管理描述错误的是（ ）。
A.工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分
B.设计招标评标方法通常采用综合评估法
C.如果招标人接受了投标人技术标方案的投标书，就不需要再进行商务标的评审
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
答案：C
解析：
考点:建设工程设计投标管理。一般情况，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。因为投标人接受了技术标，那么应该进入商务标的评审。
钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法有()
A、抗压试验
B、拉伸试验
C、抗剪试验
D、弯曲试验
E、型式检验
答案：B,C,D
解析：
钢筋焊接接头外观质量检查合格后，方可进行力学性能试验。钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法包括拉伸试验、抗剪试验和弯曲试验三种：对于冷拔低碳钢丝电阻点焊和钢筋闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件埋弧压力焊的焊接接头需要进行常温静力拉伸试验；对于钢筋冷拔低碳钢丝电阻点焊骨架和网片焊点需要进行常温抗剪试验；对于钢筋闪光对焊接头需要进行常温弯曲-验。
工程设计阶段，通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位出具深化设计图纸，并经（）会签确认后方可实施。
A、建设单位
B、监理单位
C、总体设计单位
D、施工单位
答案：C
解析：
对于专业性较强或有行业专门资质要求的项目，目前的通行做法是委托专业设计单位，或由具有专业设计资质的施工单位出具深化设计图纸，由设计单位统一会签，以确认深化设计符合总体设计要求，并对于相关的配套专业能否满足深化图纸的要求予以确认。设计管理对于总体设计单位和深化图设计单位的横向管理很重要
通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是()。
A.增加网络计划中的关键线路
B.不改变工作之间的先后顺序关系
C.增加工作之间的时间间隔
D.不改变网络计划中的非关键线路
答案：B
解析：
㈡缩短某些工作的持续时间
这种方法是不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系，而通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该工程项目。这些被压缩持续时间的工作是位于关键线路超过计划工期的非关键线路上的工作。同时，这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。
投标人编制投标价格可以采用（ ）
A.工料测量法
B.工料单价法
C.综合测量法
D.综合单价法
E.单价计价法
答案：B,D
解析：
投标人编制投标价格，可采用工料单价法或综合单价法。编制方法选用取决于招标文件规定的合同形式。
监理工程师考试试题题库7辑 第3辑
公路交通安全设施施工监理要点（ ）。
A.对工程项目购置的公路安全设施的材料或半成品进行工厂检验
B.审批试验段工程开工报告
C.监理工程师现场对所有设备放样定位
D.施工及施工过程、工艺的质量控制
E.施工结束后，应按照规范进行检验
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是公路交通安全设施施工质量监理。公路交通安全设施施工前应首先进行放样定位，部分安全设施的设计桩号，可能和公路上其他构造物、设施发生冲突或阻挡，此时，施工单位应上报相关部门修改其位置，在得到批准后才能进行施工。
建设工程勘察合同(二)和建设工程勘察合同(一)都包括的合同条款是()。
A.变更及工程费的调整
B.材料设备的供应
C.各项检查和验收方面约定条款
D.合同争议的解决
答案：D
解析：
本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程勘察合同(二)除合同(一)内容外，还包括：(1)变更及工程费的调整；(2)材料设备的供应;(3)各项检查和验收方面约定条款。
以下各项中，关于监理实施细则编制与实施的说法中，正确的是（ ）。
A.监理实施细则需要在项目开工前编制完成
B.监理实施细则由监理员编制
C.监理实施细则编制完成后，需要报专业监理工程师批准后方可实施
D.施工过程中发生变化时，由专业监理工程师对监理实施细则中的工作流程与方法措施进行调整
答案：D
解析：
2020版教材P124-125
本题考查的是监理实施细则报审。选项A错误，监理实施细则可随工程进展编制，但必须在相应工程施工前完成，并经总监理工程师审批后实施；选项B错误，监理实施细则由专业监理工程师编制；选项C错误，监理实施细则编制完成后，需要报总监理工程师批准后方可实施。
建设工程是监理合同的标的是( )
A.服务
B.造价
C.质量
D.工期
答案：A
解析：
建设工程监理合同是指委托人(建设单位)与监理人(工程监理单位)就委托的建设工程监理与相关服务内容签订的明确双方义务和责任的协议。监理合同的标的是服务。
下列工程量清单的作用中说法正确的有（ ）。
A、招标工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础
B、工程量清单是建设工程计价的依据
C、工程量清单是招标人和投标人共同编制的
D、工程量清单是工程付款和结算的依据
E、工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据
答案：A,B,D,E
解析：
考点:工程量清单概述。工程量清单的主要作用：（1）在招投标阶段，招标工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础；（2）工程量清单是建设工程计价的依据；（3）工程量清单是工程付款和结算的依据；（4）工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据。参见教材P83。
项目监理机构应参加由（）组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.监理单位
D.建设单位
答案：D
解析：
2020版教材P42-46
项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。
某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（ ）。
A.工作1-4为关键工作
B.工作2-6的自由时差为0
C.工作3-6为关键工作
D.工作4-5的总时差和自由时差相等
E.工作5-7的总时差为1
答案：B,E
解析：
关键线路：1-3-4-6-7。选项A，工作1-4不是关键工作；选项C，工作3-6不是关键工作；选项D，工作4-5的总时差为1，自由时差0。
某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6d、6d、4d。 如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施 工工期分别为（ ）d
A.4和36
B.4和28
C.2和30
D.2和22
采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是（ ）。
A.实行强有力的调度
B.改善外部配合条件
C.增加每天的工作班次
D.采用更先进的施工机械
答案：D
解析：
本题考查的是施工进度计划的调整。选项AB属于其他配套措施；选项C属于组织措施。只有选项D属于技术措施。
监理工程师考试试题题库7辑 第4辑
根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，监理规划是针对具体工程项目编写的，而工程项目的（ ）决定了监理规划的具体可变性。
A.时效性
B.适用性
C.阶段性
D.动态性
答案：D
解析：
本题考查的是监理规划编写依据和要求。监理规划是针对具体工程项目编写的，而工程项目的动态性决定了监理规划的具体可变性。
单位工程划分的基本原则不正确的是（ ）。
A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物
B.规模较大的单位工程，能形成独立使用功能的部分
C.主要材料、设备类别和建筑功能
D.室外工程可根据专业类别和工程规模划分
答案：C
解析：
单位工程的划分应按以下原则确定：①具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程；②规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程；③室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。
(2015年)关于监理规划的说法，正确的是（ ）。
A.监理规划应把握工程项目运行脉搏
B.监理规划不需要建设单位确认
C.监理规划经总监理工程师批准后即可实施
D.监理规划经批准后不得变更
答案：A
解析：
BC错，监理规划应当由监理单位的技术管理部门审核，经技术负责人签认，还应当按合同约定提交建设单位，由建设单位确认；D错，项目运行过程中，内外因素和条件不可避免地要发生变化，故监理规划往往也要相应的进行调整
某公路工程建设项目,其中包括桥梁（2座）、路基和路面工程（80公里）。建设单位将桥梁工程和路基路面工程分别发包给了两家施工单位,并签订了建设工程施工合同。某一监理单位受建设单位委托承担了该公路工程的施工阶段监理任务,并签订了建设工程委托监理合同。监理合同中部分内容如下：（1）监理单位为本工程项目的最高管理者；（2）监理单位应维护建设单位的权益；（3）建设单位参与监理的人员同时作为业主代表,负责与监理单位联系；（4）上述业主代表可以向承包商下达指令；（5）监理单位仅进行质量控制,而由业主来行使进度与投资控制任务；（6）由于监理单位的努力,使合同工期提前的,监理单位与业主分享利益。
【问题】（1）监理合同中有何不妥之处,为什么?
答案：
解析：
（1）监理合同中内容不妥之处：1）监理单位虽然受建设单位委托就工程项目的施工对施工单位进行全面的监督、管理,但对某些重大决策问题还必须由业主作出决定。因此,监理单位不是也不可能是工程项目建设惟一的、最高管理者。2）监理单位应作为公正的第三方,以批准的项目建设文件,有关的法律、法规以及监理合同和工程建设合同为依据进行监理。因此,监理单位应站在公正立场上行使自己的处理权,既要维护业主的合法权益,也要维护被监理方的合法权益。3）业主方参与监理的人,工作时不能作为业主的代表,只能以监理单位名义和人员进行活动。4）业主代表不可以直接向承包商下达指令,必须通过监理工程师下达。5）监理的三大控制目标是相互联系的,让监理单位只控制一个目标是不切实际的。6）监理单位努力使规定的建设工期提前,建设单位应按约定给予奖励,但不是利润分成。
在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（ ）。
A：一般保证
B：附生效条件的保证
C：连带责任保证
D：保证无效
答案：C
解析：
本题考查的是担保方式。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。参见教材P10。
在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（ ）。
A.同意承包人的暂停施工请求
B.不同意承包人的暂停施工请求
C.须继续等待24小时方是规定的回复期限
D.必须马上复工
答案：A
解析：
知识点:施工进度管理。紧急情况下的暂停施工，由于发包人原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。2020版教材P102。
关于建设工程监理合同的说法错误的有（ ）。
A.是一种委托合同
B.合同的标的是服务
C.不得转让
D.属于建设工程合同
答案：D
解析：
本题考查的是建设工程监理合同订立。选项A正确，建设工程监理合同是一种委托合同；选项B正确，建设工程监理合同的标的是服务；选线C正确，建设工程监理合同不得转让。选项D错误，建设工程监理合同属于委托合同。
下列不属于安全文明施工费的是（ ）
A.环境保护费
B.文明施工费
C.夜间施工费
D.临时设施费
答案：C
解析：
安全文明施工费包括：环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。夜间施工费属于措施项目费。
工程网络计划资源优化的目标是（ ）。
A.在工期保持不变的条件下使资源需用量尽可能均衡
B.在满足资源限制的条件下使工期保持不变
C.在工期最短的条件下使工程总成本最低
D.寻求工程总成本最低时的工期安排
答案：A
解析：
网络计划的资源优化分为两种： “资源有限，工期最短”在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程。
“工期固定，资源均衡”在工期保持不变的条件下，使资源需要尽量可能均衡的过程。
监理工程师考试试题题库7辑 第5辑
下列关于代理型CM模式的表述中，正确的有（ ）。
A.GMP数额的谈判是CM合同谈判的焦点和难点
B.CM单位对设计单位没有指令权
C.业主与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同
D.CM单位是业主的咨询单位
E.代理型CM模式的管理效果没有非代理型CM模式的管理效果好
向建设单位提交的监理工作总结报告内容包括()。
A.监理大纲的主要内容及编制情况
B.工程监理合同履行情况
D.建设单位提供的设备清单
C.监理任务及目标完成情况
E.监理工作终结情况的说明
答案：B,C,D,E
解析：
主要内容包括：建设工程监理合同履行情况概述，监理任务或监理目标完成情况评价，由建设单位提供的供项目监理机构使用的办公用房、车辆、试验设施等的清单，表明建设工程监理工作终结的说明等。
在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过 程中采取的（ ）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
答案：C
解析：
进度控制的措施应包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。其中，经济措施包括： （1）及时办理工程预付款及工程进度款支付手续； （2）对应急赶工给予优厚的赶工费用； （3）对工期提前给予奖励； （4）对工程延误收取误期损失赔偿金。
工程在正常使用条件下，最低保修期限为2年的是（ ）。
A.地基基础工程
B.主体结构工程
C.电气管线安装
D.装修工程
E.屋面防水工程
答案：C,D
解析：
本题考查的是工程质量管理主要制度。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
关于路基施工监理，有以下三个背景材料：
A.某段路基，按照设计文件提供的取土场的填料为山皮土，承包人进入现场后发现，在路基附近的河中有大量符合路基填筑的砂砾，且开采容易、运距较指定土场近，价格也较山皮土便宜，故在征得监理工程师的同意后，即用此砂砾进行本段路基的填筑；但在路基填筑完成后，承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较山皮土填筑的路基强度高为由，提岀了变更申请，要求以合同工程量清单中300章的砂砾垫层的单价（高于山皮土）来支付。
B.某施工单位承包8km路基工程，其中1km进行了分包（未经批准）。路基填筑时进行了掺石灰，完工后经验收符合要求。路面施工时左半幅局部出现弹簧现象。监理工程师组织人员进行此标段全线检查，发现外包队所施工的1km路段有质量问题，各层填土过厚，掺灰不匀，岀现松软夹层，夹层土含水量过大，最终造成质量事故。
C.某高速公路工程，承包人为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险，要求将路基的完工时间延长6个星期，承包人的理由如下：
①特别严重的降雨；
②现场劳务不足；
③业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
④无法预见的恶劣土质条件，使路基施工难度加大；
⑤施工场地使用权提供延误；
⑥工程款不到位。
问题：
1.针对A背景材料：
（1）监理工程师可否批准此变更，理由如何？
（2）应以哪个单价支付?
2.针对B背景材料：
（1）对此质量事故施工单位和监理各存在哪些主要问题？出现此问题的原因是什么？
（2）监理工程师对此质量事故应如何处理？
3.针对C背景材料：
（1）监理工程师认为原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误，可批准延长工期。
（2）若以上现场劳务不足问题监理工程师认为属于承包人自己的责任，由此引起的延误是不可原谅延误，不同意就此延长工期，这样处理对吗？
（3）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？
答案：
解析：
1.针对A背景材料：
（1）对变更的处理：监理工程师可以批准此变更，因为改为砂砾填筑后，路基强度更高，满足合同质量要求，而且承包人的费用也降低了，对业主和承包人的利益均有利。
（2）支付的单价：应以山皮土的单价支付。因为虽然变更后路基强度提高，但这并不是因为合同中约定的质量标准的改变而引起的，而是由于承包人施工方案的改变而引起的，所引起的费用变化由承包人承担。此外，砂砾垫层的单价是路面工程（300章）中的单价，明显不适合路基填筑。
2.（1）施工单位存在的主要问题：
擅自分包；分包工程质量失控。
监理单位存在的主要问题：①没有制止分包队伍进场；②对现场巡视、检查不够，未及时发现质量问题；③对完工工程未进行认真的检查验收，致使不合格工程通过了验收。
出现此问题的原因：①施工单位与监理工程师的合同意识淡薄；②施工单位放松或放弃了对分包工程的管理；③监理严重失误。
（2）监理工程师对此质量事故的处理：
①要求承包人尽快提交质量事故报告及返工处理方案告并报告业主；
②责令施工单位立即驱逐非法分包人；
③对不合格路段立即进行返工处理，处理完成并自检合格后报监理按规范要求检查验收；
④要求承包人更换不称职的管理人员；
⑤对现场失职的监理人员进行批评教育和处理。
3.（1）①③④⑤⑥。
（2）对。现场劳务不足是承包人内部组织管理不当，
不能给予工期延长。
（3）业主的责任是③⑤⑥，
监理工程师的处理：
对③要求业主适当增加工程价款或者适当延长工期；
对⑤使用权提供延误时间顺延工期；
对⑥要求业主按合同规定准时拨付工程款。
根据《招标投标法》规定，下列选项中，不属于中标人的投标应符合的条件的是（ ）。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B.能够满足招标文件中的实质性要求
C.经评审的投标价格最低
D.投标价格低于成本
答案：D
解析：
本题考查重点是“中标人的投标应符合的条件”。《招标投标法》第四十一条规定，中标人的投标应符合下列两个条件之一：一是“最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准”，该评价标准中当然包含投标报价；二是“能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价低于成本的除外”。第二项条件主要说的是投标报价。因此，本题的正确答案为D。
工程移交发包人运行后，缺陷责任期内出现的工程质量缺陷可能是承包人的施工质量原因，也可能属于非承包人应负责的原因导致。应由（ ）共同查明原因，分清责任。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.勘察人
E.承包人
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P117-118
本题考核的是缺陷责任。工程移交发包人运行后，缺陷责任期内出现的工程质量缺陷可能是承包人的施工质量原因，也可能属于非承包人应负责的原因导致。应由监理人与发包人和承包人共同查明原因，分清责任。
下列属于监理实施细则主要审核内容的是（ ）。
A.工作计划的审核
B.监理工作流程、监理工作要点的审核
C.监理范围、工作内容及监理目标的审核
D.安全生产管理监理工作内容的审核
答案：B
解析：
考点:监理实施细则报审。监理实施细则的审核内容包括：(1)编制依据、内容的审核；(2)项目监理人员的审核：组织方面、人员配备方面；(3)监理工作流程、监理工作要点的审核；(4)监理工作方法和措施的审核；(5)监理工作制度的审核。选项A、C、D属于监理规划的审核内容。
在对建设工程投资进行全方位控制时,应注意以下问题:( )。A按总投资构成内容分解B认真分析建
在对建设工程投资进行全方位控制时，应注意以下问题：（ ）。
Ａ按总投资构成内容分解
Ｂ认真分析建设工程特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素
Ｃ强调早期控制的重要性
Ｄ抓主要矛盾，有所侧重
Ｅ根据各项目费用的特点选择适当的控制方式
监理工程师考试试题题库7辑 第6辑
(2017年真题)监理单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有（ ）。
A.施工现场质量管理检查记录
B.施工图设计文件审查记录
C.施工过程作业活动质量记录
D.工程材料质量记录
E.工程有关合同文件评审记录
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是质量记录资料的管理。质量记录资料包括以下三方面内容：施工现场质量管理检查记录资料、工程材料质量记录、施工过程作业活动质量记录资料。
不需要建设单位审批同意的表式是（ ）。
A.工程款支付报审表
B.专项施工方案
C.费用索赔报审表
D.工程临时或最终延期报审表
答案：B
解析：
建设单位审批同意的表式:（1）施工组织设计或施工方案报审表； （2）工程开工报审表； （3）工程复工报审审表； （4）工程款支付报审表； （5）费用索赔报审表； （6）工程临时或最终延期报审表。
下列符合工程监理文件资料编制要求的有()。
A.工程文件一般为复印件
B.文件资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备
C.文件资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符
D.文件资料应采用耐久性强的书写材料
E.工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A3幅面
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P162-168
本题考查的是管理要求。
选项A错误，归档的文件资料一般应为原件；
选项E错误，工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面。
物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出（ ）。
A.申请量和采购量
B.采购量和库存量
C.库存量和供应量
D.供应量和申请量
答案：A
解析：
考点: “物资供应计划的编制”。物资供应计划的编制，是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出申请量和采购量。因此，供应计划的编制过程也是一个平衡过程，包括数量、时间的平衡。因此，本题的正确答案为A。
()是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
A.巡视
B.平行检验
C.旁站
D.见证取样
答案：B
解析：
考点:平行检验。平行检验是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
对于施工单位提交的设备采购方案，项目监理机构审查的内容有（ ）。
A：采购的基本原则
B：依据的设计图纸
C：采购合同条款
D：依据的质量标准
E：检查和验收程序
答案：A,B,D,E
解析：
教材控制P134。
本题考查的是市场采购设备质量控制。对设备采购方案的审查，重点应包括以下内容：采购的基本原则、范围和内容，依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求，以及保证设备质量的具体措施等。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个()。
A.单项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.子分部工程
答案：C
解析：
单位工程是指具备独立的施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物。
某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2006年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2006年11月5日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】2、上述质量事故发生后,在事故调查前,总监理工程师应做哪些工作?
答案：
解析：
2、总监理工程师应做的工作有：（1）签发《工程暂停令》,指令承包单位停止相关部位及下道工序施工；（2）要求承包单位采取必要的措施,防止事故扩大,并保护现场；（3）要求承包单位立即书面上报有关主管单位；（4）要求承包单位在规定时间内写出书面报告。
虽然中标方案发包人已接受，但发包人可能对其中的一些技术细节或实施计划提出进一步修改意见，因此在合同谈判阶段需要通过协商对其进行修改或补充，以便成为最终的（ ）文件。
A.合同协议书
B.专用条款
C.发包人要求
D.承包人建议书
答案：C
解析：
考点:“设计施工总承包合同的订立——合同文件”。虽然中标方案发包人已接受，但发包人可能对其中的一些技术细节或实施计划提出进一步修改意见，因此在合同谈判阶段需要通过协商对其进行修改或补充，以便成为最终的发包人要求文件。因此，本题的正确答案为C。
监理工程师考试试题题库7辑 第7辑
根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有（ ）。
A.收集地下管线资料
B.建立专门的质量检查体系
C.测施工控制网
D.组织施工图纸会审
E.提交工程开工报审表
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是承包人的义务。选项AD属于发包人的义务。参见教材P83。另外在题库练习中心多次涉及此考点。
材料设备采购招标中，以下说法正确的是（ ）。
A.材料设备招标的基本单位是标包
B.标包划分得越细越好
C.投标人只能投一个标包，不能同时投多个标包
D.标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应
E.标包划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力
答案：A,D,E
解析：
知识点:材料设备采购招标特点。选项B，标包过大或过小均不合适。选项C，投标人可投一个或几个标包，但不能投一个标包中的某几项。2020版教材P63。
监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准意味着（ ）。
A. 解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务
B. 并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务
C. 部分解除承包单位对施工进度计划的责任和义务
D. 监理工程师可以支配施工中所需的劳动力、设备和材料
答案：B
解析：
2020版教材P121
本题考查的是监理工程师编制或审核施工进度计划方面的内容。编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了听取监理工程师的建设性意见。因此，监理工程师对施工进度计划的审查或批准，并不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务。
凡是具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为（ ）。
A、分部工程
B、单位工程
C、单项工程
D、分项工程
答案：C
解析：
在建设工程项目中凡是具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程为单项工程。
某分部工程的单代号网络计划如图所示（时间单位：天），正确的有（ ）。
A.有两条关键线路
B.计算工期为15
C.工作G的总时差和自由时差均为4
D.工作D和I之间的时间间隔为1
E.工作H的自由时差为2
路基填前碾压前，应要求施工单位对路基基底原状土进行取样试验。每公里应至少取（ ）个点，并应根据土质变化增加取样点数。
A.2
B.3
C.5
D.6
答案：A
解析：
本题考查的是一般路基施工质量监理。路基填前碾压前，应要求施工单位对路基基底原状土进行取样试验。每公里应至少取2个点，并应根据土质变化增加取样点数。
合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（ ）的市场价格履行。
A．订立合同时订立地
B．订立合同时履行地
C．履行合同时订立地
D．履行合同时履行地
下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是( )。
A.利息备付率
B.资产负债率
C.净现值率
D.静态投资回收期
答案：D
解析：
考点:方案经济评价主要指标的计算。静态评价指标中，静态投资回收期属于盈利能力指标，利息备付率、资产负债率属于偿债能力指标;净现值率属于动态指标。参见教材P45。
某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：
事件1：建设单位于2005 年11 月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280 万元;建设单位与监理单位协商后，于2006 年1 月10 日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260 万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8 万元;监理服务自合同签订之日起开始，服务期26 个月。
建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2006 年2 月10 日，施工总工期为24 个月。
事件2：由于吊装作业危险性较大，施工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。
施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。
事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。
事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5 个月，监理服务期达30 个月。
监理单位要求建设单位增加监理费32 万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。
问题：
指出事件1 中建设单位作法的不妥之处，写出正确作法。
答案：
解析：
事件1中，建设单位的不妥之处以及正确做法具体如下：
(1)不妥之处：建设单位与监理单位经协商后确定合同价为260万元。（1分）
正确做法：应以中标价280万元作为合同价。因为中标通知书发出后，招标人不应再与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再自行订立违背合同实质性内容的其他协议。（2分）
(2)不妥之处：建设单位与监理单位协商后于2006年1月10日签订委托监理合同。（1分）
正确做法：中标通知书发出后的30天内（即2005年12月底），双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。（2分）
