一级造价工程师经典例题8章 第1章
在地下连续墙的施工中，槽段的施工接头形式有（ ）。
A.预埋连接钢筋法
B.接头箱接头
C.锁喉管接头
D.预埋连接钢板法
E.平隔板接头
答案：B,C,E
解析：
本题考查槽段接头施工形式。槽段施工接头：接头管（亦称为锁口管）接头、接头箱接头、隔板式接头（平隔板、榫形隔板、V 形隔板）；槽段结构接头：预埋连接钢筋法、预埋连接钢板法、预埋剪力连接件法。
涂料的次要成膜物质(颜料)中的化学防锈颜料不包括()
A.锌铬黄
B.红丹
C.磷酸锌
D.铝粉
答案：D
解析：
防锈颜料按照防锈机理的不同，可分化学防锈颜料和物理性防锈颜料。其中化学防锈颜料如红丹、锌铬黄、锌粉、磷酸锌和有机铬酸盐等，这类颜料在涂层中是借助化学或电化学的作用起防锈作甩的。
输送能力大、运转费用低、常用来完成大量繁重散状固体及具有磨琢性物料的输送任务的输送设备为（ ）。
A、斗式输送机
B、鳞板输送机
C、刮板输送机
D、螺旋输送机
答案：B
解析：
本题考查的是固体输送设备。鳞板输送机输送能力大，运转费用低，常用来完成大量繁重散装固体及具有磨琢性物料的输送任务。
如果只完成工程项目的初步设计，工程量清单不够明确时，则可选择（ ）。
A.单价合同或成本加酬金合同
B.总价合同或成本加酬金合同
C.总价合同或单价合同
D.总价合同或固定总价合同
答案：A
解析：
2020版教材P316
本题考查的是合同类型的选择。如果只完成工程项目的初步设计，工程量清单不够明确时，则可选择单价合同或成本加酬金合同。
根据《工程造价咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业技术负责人应当是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（ ）年以上。
A.8
B.10
C.12
D.15
答案：D
解析：
本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。甲级工程造价咨询企业的技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上。2020教材P11-13
管道进行液压试验压力计算时，若管道的设计温度高于试验温度，试验温度下与设计温度下管材的许用应力之比最大取值应不超过（）。
A.5.0
B.5.5
C.6.0
D.6.5
答案：D
解析：
当管道的设计温度高于试验温度时，试验压力应符合下列规定：
1）试验压力应按下式计算：PT=1.5P[σ]T/[σ]t
2）当试验温度下，[σ]T/[σ]t大于6.5时，应取6.5。
3）应校核管道在试验压力条件下的应力。当PT在试验温度下，产生超过屈服强度的应力时，应将试验压力PT降至不超过屈服强度时的最大压力。
某企业第1至5年每年初等额投资，年收益率为10%，按复利计息，该企业若想在第5年末一次性回收投资本息1000万元，应在每年初投资()万元。
A:124.18
B:148.91
C:163.80
D:181.82
答案：B
解析：
每年初投资=1000*(P/F，10%，1)*(A/F，10%，5)≈148.91（万元）。
下列关于共同沟的说法正确的有（ ）。
A.共同沟可以减少挖掘道路频率和次数，降低对城市交通和居民生活的干扰
B.能在共同沟内巡视、检查，容易维修管理
C.结构安全性低，但有利于城市防灾
D.对城市景观不利
E.共同沟中收容的各种管线是共同沟的核心和关键
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P110
“共同沟的优点包括：减少挖掘道路频率与次数，降低对城市交通和居民生活的干扰；容易并能在必要时期收容物件，方便扩容；能在共同沟内巡视、检查，容易维修管理；结构安全性高，有利于城市防灾；由于管线不接触土壤和地下水，避免了酸碱物质的腐蚀，延长了使用寿命；对城市景观有利，为规划发展需要预留了宝贵的空间。另外，对共同沟中管线的管理部门来说，设施设计、保养、管理容易，安全性高，与相关单位协调容易，手续简单。”
下列构成设计变更的是（ ）。
A. 设计错误，必须对设计图纸进行修改
B. 新的技术和知识，有必要改变原设计、实施方案或实施计划
C. 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
D. 为完成工程追加的额外工作
E. 不可抗力导致的工期变化
答案：A,B,C,D
解析：
根据《建设工程计价》第五章章第一节，应选A、B、C、D项。 不可抗力导致的工期变化有可能构成工期变更。
一级造价工程师经典例题8章 第2章
电力电缆采用沿墙吊挂铺设，挂钩间距为（ ）。
A.0.5m
B.0.8m
C.1m
D.1.2m
答案：C
解析：
电力电缆采用沿墙吊挂铺设，挂钩间距为1m，控制电缆为0.8m。
电缆在室外直接埋地敷设，埋设深度为 0.8m，在同一沟内埋设 1、2 根电缆时，每米沟长挖方量为（ ）。
A．0.40 m3
B．0.45 m3
C．0.48 m3
D．0.50 m3
答案：B
解析：
在同一沟内埋设 1、2 根电缆时，沟的开挖上口宽为 600mm，下口宽为 400mm，平均宽度按 500mm计算，如电缆埋深为 800mm，则沟深为 800+100＝900（mm），每米沟长挖方量为 0.5×0.9×1＝0.45（m3）。每增加一根电缆，平均沟宽增加 170mm，则土方量增加 0.153 m3。
自动控制系统设备的调节装置中，比例调节器的特点有()
A.调节速度快
B.稳定性高
C.调节过程最终无残余偏差
D.不容易产生过调节现象
答案：A,B,D
解析：
比例调节的特性是当被调参数与给定值有偏差时，调节器能按被调参数与给定值的偏差大小与方向发出与偏差成正比例的控制信号，不同的偏差值对应调节机构的不同位置。比例调节器的特点是调节速度快，稳定性高，不容易产生过调节现象，缺点是调节过程最终有残余偏差，而且被调参数不能回到给定值，特别是负载变化幅度较大时，残余偏差更大。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，有关拆除工程工程量计算正确的是()。
A:砖砌体拆除以其立面投影面积计算
B:墙柱面龙骨及饰面拆除按延长米计算
C:窗台板拆除以水平投影面积计算
D:栏杆、栏板拆除按拆除部位面积计算
答案：D
解析：
栏板、栏杆拆除以“m2”，计量，按拆除部位的面积计算；或以“m”计量，按拆除的延长米计算。
下列属于机房医用设备的是（ ）。
A.制氧机
B.气体汇流排
C.气体终端
D.集水器
答案：A,B,D
解析：
机房医用设备：包括制氧机、液氧罐、二级稳压箱、气体汇流排、集污罐、医用真空罐、气水分离器、干燥机、储气罐、空气过滤器、集水器。气体终端属于非机房医用设备。
(2018年)竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。
A.竣工财务决算说明书
B.竣工财务决算报表
C.工程竣工造价对比分析
D.工程竣工验收报告
答案：A
解析：
竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。
路面结构中的面层的表面特性要求有（ ）。
A.高温稳定性、低温抗裂性、抗水损害
B.扩散荷载的性能
C.低温稳定性
D.良好的抗冻性、耐污染性和水温稳定性
答案：A
解析：
2020版教材P87
面层应满足结构强度、高温稳定性、低温抗裂性、抗疲劳、抗水损害及耐磨、平整、抗滑、低噪声等表面特性的要求。
电气与仪表设备安装
办公自动化系统在实施阶段应包括的工作内容有（ ）。
A.制定实施方案 B.制定实施计划
C.设备购置安装 D.交付使用
将卫星天线收到的微弱信号进行放大的设备为（ ）。
A.功分器
B.分配器
C.高频头
D.分支器
答案：C
解析：
本题考查的是有线电视和卫星接收系统。高频头是灵敏度极高的高频放大变频电缆。高频头的作用是将卫星天线收到的微弱信号进行放大。
一级造价工程师经典例题8章 第3章
某工程项目发承包双方签订了建设工程施工合同，工期5个月，有关背景资料如下：
1.工程价款方面：
(1)分项工程项目费用合计824000元，包括分项工程A、B、C三项，清单工程量分别为800m3、1000m3、1100m3，综合单价分别为280元/m3、380元/m3、200元/m3。当分项工程项目工程量增加(或减少)幅度超过15%时， 综合单价调整系数为0.9(或1.1)。
(2)单价措施项目费用合计90000元，其中与分项工程B配套的单价措施项目费用为36000元，该费用根据分项工程B的工程量变化同比例变化，并在第5个月统一调整支付，其他单价措施项目不予调整。
(3)总价措施项目费用合计130000元，其中安全文明施工费按分项工程和单价措施项目费用之和的5%计取，该费用根据计取基数变化在第5个月统一调整支付，其余总价措施项目费用不予调整。
(4)其他项目费用合计206000元，包括暂列金额80000元和需分包的专业工程暂估价120000元(另计总承包服务费5%)。
(5)上述工程费用均不包含增值税可抵扣进项税额。
(6)管理费和利润按人材机费用之和的20%计取，规费按人材机费、管理费、利润之和的6%计取，增值税税率为9%。
2.工程款支付方面：
(1)开工前，发包人按签约合同价(扣除暂列金额和安全文明施工费)的20%支付给承包人作为预付款(在施工期间的第2~4个月的工程款中平均扣回)，同时将安全文明施工费按工程款支付方式提前支付给承包人。
(2)分项工程项目工程款逐月结算。
(3)除安全文明施工费之外的措施项目工程款在施工期间的第1~4个月平均支付。
(4)其他项目工程款在发生当月结算。
(5)发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。
(6)发包人在承包人提交竣工结算报告后的30天内完成审查工作，承包人向发包人提供所在开户银行出具的工程质量保函(保函额为竣工结算价的3%)，并完成结清支付。
表4.1 施工期间各月分项工程计划和实际完成工程量如表4.1所示。
问题：
1.该工程签约合同价为多少元？安全文明施工费工程款为多少元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全文明施工费工程款分别为多少元？
2.施工至第2个月末，承包人累计完成分项工程合同价款为多少元？发包人累计应支付承包人的工程款(不包括开工前支付的工程款)为多少元？分项工程A的进度偏差为多少元？
3.该工程的分项工程项目、措施项目、分包专业工程项目合同额(含总承包服务费)分别增减多少元？
4.该工程的竣工结算价为多少元？如果在开工前和施工期间发包人均已按合同约定支付了承包人预付款和各项工程款，则竣工结算时，发包人完成结清支付时，应支付给承包人的结算款为多少元？
（注：计算结果四舍五入取整数）
答案：
解析：
1.签约合同价=（824000+90000+130000+206000）×（1+6%）×（1+9%）=1444250（元） 安全文明施工费工程款=（824000+90000）×5%×（1+6%）×（1+9%）=45700×（1+6%）×（1+9%）=52801.78=52802（元）
预付款=[1444250-（45700+80000）×（1+6%）×（1+9%）]×20%=259803.244=259803（元）
应支付安全文明施工费工程款=45700×（1+6%）×（1+9%）×90%=47521.602=47522（元）
2.
2月末累计完成分项工程合同价款=(600×280+400×380)×（1+6%）×（1+9%）=369728（元）
2月末发包人累计应支付的工程款=369728×90%+（90000+130000-45700）×（1+6%）×（1+9%）÷4×2×90%-259803÷3=332755.2+90623.799-86601=336777.999=336778（元）
A工作的进度偏差=（600-800）×280×（1+6%）×（1+9%）=-64702.4=-64702（元）
进度拖后64702元
3.
分项工程增加合同额=[50×380×0.9+150×380]×（1+6%）×（1+9%）=74100×（1+6%）×（1+9%）=85615（元）
增加单价措施项目费=36000÷1000×200=7200（元）
措施项目增加合同额=[7200+（74100+7200）×5%]×（1+6%）×（1+9%）=11265×（1+6%）×（1+9%）=13015.581=13016（元）
分包专业工程项目增加合同额（含总承包服务费）=[（105000-120000）×（1+5%）]×（1+6%）×（1+9%）=-18197.55=-18198（元）
4.竣工结算价=1444250+85615+13016-18198-80000×（1+6%）×（1+9%）=1432251（元）
结算款=1432251×（1-90%）=143225（元）
某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2，造价为 180元/m2。该临时设施可周转使用5年，年利用率90%。在一次性拆除费用为1000元 的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为（）元。
A. 5109. 04 B. 5970.96
C. 6307. 46 D. 7136.99
在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的的参数是（）。
A.流水节拍
B.施工段
C.流水强度
D.施工过程
答案：B
解析：
将施工对象在平面或空间上划分成若干个劳动量大致相等的施工段落，称为施工段或流水段。为使施工段划分得合理，一般应遵循下列原则：①同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等；②每个施工段内要有足够的工作面；③施工段的界限应尽可能与结构界限（如沉降缝、伸缩缝等）相吻合；④施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求；⑤对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段，又分施工层。
关于合同争议仲裁的说法，正确的是（ ）。
A.仲裁是诉讼的前置程序
B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力
C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请
D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定
答案：C
解析：
考点:合同争议仲裁。仲裁
根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。
仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。 考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
有关施工图设计文件审查的说法，正确的是( )。
A.建设单位应当将施工图送监理单位审查
B.施工图设计文件审查的内容包括专项施工方案
C.施工图设计文件审查的内容包括是否符合民用建筑节能标准
D.施工图审查机构可以与建设单位有隶属关系
答案：C
解析：
参考第三章第一节内容，应选C项。 施工图设计文件审查的内容包括：是否符合工程建设强制性标准；地基基础和主体结构的安全性；是否符合民用建筑节能强制性标准；勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字。
合同签订前，中标人按招标文件的规定提交履约保证金，发包人在工程接收证书颁发后（）天内把履约保证金退还给承包人。
A、3
B、5
C、15
D、28
答案：D
解析：
本题考查的是中标人的确定。发包人在工程接收证书颁发后28天内把履约保证金退还给承包人。
焊接时热效率较高，熔深大，焊接速度高、焊接质量好，适用于有风环境和长焊缝焊接，但不适合焊接厚度小于1mm的薄板。此种焊接方法为（ ）。
A.焊条电弧焊
B.C02电弧焊
C.氩弧焊
D.埋弧焊
答案：D
解析：
2020版教材P72
该题主要考察的是：埋弧焊的特点，“埋弧焊主要优点是：①焊接效率高，熔深大；②焊接速度高；③焊接质量好；④在有风的环境中焊接，埋弧焊的保护效果胜过其他焊接方法。只适用于长焊缝的焊接。”
采用指标估算法时.影响投资估算精度的因素有（ ）。
A.价格变化
B.技术水平的变化
C.现场施工条件的变化
D.工艺流程的变化
E.项目特征的变化
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P137
影响投资估算精度的因素主要包括价格变化、现场施工条件、项目特征的变化等。因而，在应用指标估算法时，应根据不同地区、建设年代、条件等进行调整。
通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（ ）。
A.比较法
B.因素分析法
C.差额计算法
D.比率法
答案：A
解析：
2020版教材P348
本题考查的是施工成本管理。比较法是通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。
一级造价工程师经典例题8章 第4章
基坑采用轻型井点降水，其井点布置应考虑的主要因素是（ ）。
A、水泵房的位置
B、土方机械型号
C、地下水位流向
D、基坑边坡支护形式
答案：C
解析：
2020版教材P175
本题考查的是土石方工程的准备与辅助工作。轻型井点布置，根据基坑平面的大小和深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求。
结构面结合力较差的工程地基岩体的工程特性是()。
A:沿层面方向的抗剪强度高于垂直层面方向
B:沿层面方向有错动比有软弱夹层的工程地质性质差
C:结构面倾向坡外比倾向坡里的工程地质性质好
D:沿层面方向的抗剪强度低于垂直层面方向
答案：D
解析：
当结构面结合力不强，有时又有层间错动面或软弱夹层存在，则其强度和变形特性均具各向异性特点，一般沿层面方向的抗剪强度明显比垂直层面方向的更低，特别是当有软弱结构面存在时，更为明显。这类岩体作为边坡岩体时，一般来说，当结构面倾向坡外时要比倾向坡里时的工程地质性质差得多。
工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。这体现了工程造价信息管理应遵循的（ ）原则。
A.标准化
B.有效性
C.定量化
D.高效处理
答案：B
解析：
本题考查的是工程造价指数的编制。工程造价信息的基本原则，有效性原则：工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。
在砂性土中施工直径2.5m的高压喷射注浆桩，应采用（ ）。
A.单管法
B.二重管法
C.三重管法
D.多重管法
答案：D
解析：
2020版教材P187
多重管法在砂性土中最大直径可达4m。
招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（ ）天前发出。
A.7
B.10
C.14
D.15
答案：D
解析：
本题考查的是招标文件的澄清和修改。招标文件的澄清应在规定的投标截止时间15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，相应推迟投标截止时间。
在寿命周期成本分析过程中，进行维持费中各项费用之间的权衡分析时，可采取 的手段是（ ）。
A.进行节能设计，节省运行费用 B.采用整体式结构，减少安装费用
C.采用计划预修，减少停机损失 D.改善原设计材质，降低维修频率
答案：C
解析：
在寿命周期成本分析过程中，进行维持费中各项费用之间的权衡分析时， 可采取的有效手段是
(1)采用计划预修，减少停机损失；
(2)对操作人员进行充分培训，减少维修人员的劳务费；
(3)反复的完成具有相同功能的行为，减少费用。
注意进行设置费中各项费用之间的权衡分析的有效手段和提高费用效率的有效 手段在往年的考试中也多次出现，注意比较。见教材第二章第五节P116。
【考核要点】寿命周期成本的权衡分析法。
下列关于资本金内部收益率的说法正确的是（ ）。
A.资本金内部收益率反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力
B.资本金内部收益率为各个方案进行比较建立共同的基础
C.资本金内部收益率用以比选融资方案
D.资本金内部收益率为投资者投资决策、融资决策提供依据
E.资本金内部收益率用于考察投资方案融资前的盈利能力
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P298
资本金现金流量表是从投资方案权益投资者整体（即项目法人）角度出发，以投资方案资本金作为计算的基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率，反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力，用以比选融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据。
(2018年)工程项目多方案比选的内容有（ ）。
A.选址方案
B.规模方案
C.污染防治措施方案
D.投产后经营方案
E.工艺方案
答案：A,B,C,E
解析：
工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染防治措施方案比选等。
用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（ ）。
A.特殊设备安全监督检查费
B.供销部门手续费
C.成品损失费及运输包装费
D.外购配套件费
答案：D
解析：
2020版教材P5
单台非标准设备原价={[（材料费+加工费+辅助材料费）×（1+专用工具费率）×（1+废品损失费率）+外购配套件费]×（1+包装费率）-外购配套件费}×（1+利润率）+销项税金+非标准设备设计费+外购配套件费。
一级造价工程师经典例题8章 第5章
下列桥面铺装的伸缩缝形式中，（ ）适用于变形量在20 ～40mm的低等级公路的中、小跨径桥梁及人行道上。
A.梳形钢板伸缩缝
B.镀锌铁皮沥青麻絮伸缩缝
C.橡胶条伸缩缝
D.弹性体材料填充式伸缩缝
答案：B
解析：
本题考查的是桥梁上部构造。镀锌铁皮沥青麻絮伸缩缝，它适用于变形量在20 ～40mm的低等级公路的中、小跨径桥梁及人行道上，系用镀锌铁皮弯成U形并在其内填塞沥青和麻絮。这样，当桥面伸缩时，镀锌铁皮可以随之变形。
下列各项内容属于响应性评审标准的有（ ）。
A.安全生产许可证的有效性
B.施工方案与技术措施的标准性
C.投标保证金应符合招标文件的有关要求
D.投标有效期应符合招标文件的有关要求
E.已标价工程量清单的有关要求
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P213
响应性评审标准：主要的投标内容包括投标报价校核，审查全部报价数据计算的正确性，分析报价构成的合理性，并与招标控制价进行对比分析，还有工期、工程质量、投标有效期，投标保证金、权利义务、已标价工程量清单、技术标准和要求、分包计划等，均应符合招标文件的有关要求。选项A属于资格评审标准；B施工组织设计和项目管理机构评审标准。
企业所得税的计税依据为企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。其中，免税收入是指（ ）。
A.财政拨款
B.政府性基金
C.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益
D.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费
答案：C
解析：
2020版教材P265
（1）不征税收入。收入总额中的下列收入为不征税收入：财政拨款；依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；国务院规定的其他不征税收入。（2）免税收入。企业的下列收入为免税收入：国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收入
关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是( )。
A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理
B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据
C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立
D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任
答案：C
解析：
承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、或未予答复或未向发包人提出进一步要求的，视为该项索赔已被承包人认可[考点]第五章第三节知识点一：工程总承包合同价款的结算
某投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确结论有（ ）
A.投资方案的内部收益率为i2
B.折现率i越大，投资方案的净现值越大
C.基准收益率为i1时，投资方案的净现值为NPV1
D.投资方案的累计净现金流量为NPV0
E.投资方案计算期内累计利润为正值
答案：A,C
解析：
本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。选项B错误，折现率i越大，投资方案的净现值越小；选项DE错误，累计净现金流量与累计利润无法从该图中识别。参见教材P177。
根据《建设工程工程星清单计价规范》中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。
A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调
B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价
C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布
D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝
答案：D
解析：
本题考查的是招标控制价。选项AC 错误，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得上浮或下调；选项B 错误，招标人应当公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。
根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中，专职从事工程造价专业工作的人员不得少于()人。
A:8
B:10
C:12
D:16
答案：C
解析：
乙级工程造价咨询企业资质标准中，专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历。
它是连接因特网中各局域网、广域网的设备，具有判断网络地址和选择IP路径功能，属网络层的一种互联设备。该网络设备是（）。
A.网卡
B.集线器
C.交换机
D.路由器
答案：D
解析：
路由器（Router）是连接因特网中各局域网、广域网的设备。它根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径，按前后顺序发送信号的设备，广泛用于各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务。路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能，能在多网络互联环境中建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网。路由器只接受源站或其他路由器的信息，属网络层的一种互联设备。
(2016年)根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，关于建筑面积计算说法正确的是()。
A.以幕墙作为围护结构的建筑物按幕墙外边线计算建筑面积
B.高低跨内相连通时变形缝计人高跨面积内
C.多层建筑首层按照勒脚外围水平面积计算
D.建筑物变形缝所占面积按自然层扣除
答案：A
解析：
以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。幕墙通常有两种，围护性幕墙和装饰性幕墙，围护性幕墙计算建筑面积，装饰性幕墙一般贴在墙外皮，其厚度不再计算建筑面积。
选项B,与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。对于高低联跨的建筑物，其高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。
选项C,多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算，二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积，层高不足2.20m者应计算1/2面积。
选项D,建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按其保温材料的水平截面积计算，并计人自然层建筑面积。
一级造价工程师经典例题8章 第6章
关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（ ）。
A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用
B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量
C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用
D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积
答案：A
解析：
本题考查的是按构成要素划分建筑安装工程费用的构成和计算。选项B 错误，消耗量等于净用量+损耗量；选项C 错误，材料费中不包括对构件做一般性鉴定检验的费用，此项费用包括在企业管理费中；选项D 错误，材料费等于材料消耗量与材料单价的乘积。
(2018年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，斜屋面的卷材防水工程量应（ ）。
A.按设计图示尺寸以水平投影面积计算
B.按设计图示尺寸以斜面积计算
C.扣除房上烟囱、风帽底座所面积
D.扣除屋面小气窗、斜沟所占面积
某公路项目业主与承包人签订了工程承包台同，合同规定：钢材、木材、水泥由业主供货到工地现场仓库，其他材料由承包人自行采购。承包人编制的施工方案和进度计划表已获监理人批准。
在边坡施工过程中，因业主提供的水泥未到，使该项作业从8月3日至8月16日停工（该项作业的总时差为0天），该项作业人工30人，混凝土搅拌机1台。
8月7日至8月9日因下雨，涵洞基础开挖工程停工（该项作业的总时差为零），该项作业人工10人。
8月17日至8月21日因1台砂浆搅拌机发生故障使涵洞砌筑延迟开工（该项作业的总时差为4天），该项作业人112人。
为此，承包人于8月5日后陆续送交了工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料，并于8月24日向监理人提交了一份索赔书，其计算书的主要内容如下：
1.工期索赔：
（1）边坡8月3日至8月16停工，计14天。
（2）涵洞基础 8月7日至8月9日停工，计3天。
（3）砌筑8月17日至8月21日延迟开工，计4天。
总计请求顺延工期：21天。
2.费用索赔：
（1）窝工机械设备费：
一台混凝土搅拌机 14×165=2310（元）。
一台砂浆搅拌机7×78=546（元）。
小计：2856元。
（2）窝工人工费：
边坡 30人×80×14=33600（元）。
基础 10人×80×3=2400（元）。
砌筑 12人×80×4=3840（元）。
小计：39840元。
（3）管理费增加：（2856+39840）×15%=6404.4（元）。
（4）利润损失：（2856+39840+6404.4）×7%=3437.03（元）。
经济索赔合计：52537.43元。
<1> 、承包人提出的工期索赔是否正确？应予批准的工期索赔为多少天？
<2> 、假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日35元计：综合费率为窝工费的10%。承包人上报的人工、机械单价为承包人投标单价，试确定索赔额。
答案：
解析：
1.承包人提出的工期索赔不正确。
（1）边坡停工14天，应予工期补偿14天。这是由于业主原因造成的，且该项作业位于关键路线上。
（2）基础开挖停工，不予工期补偿。因为正常下雨属于季节性因素，是有经验的承包人能预计的，在施工组织中应作考虑，不予索赔。
（3）砌筑停工，不予工期补偿，因为该项停工属于承包人自身原因造成的。
同意工期补偿：14+0+0=14（天）。
2.费用索赔审定：
（1）窝工机械费
边坡机械窝工：14×165×65%=1501.5（元）。
砌筑机械窝工：因砂浆搅拌机故障为非业主原因，所以造成砂浆搅拌机的窝工机械费不予补偿。
小计：1501.5元。
（2）窝工人工费
边坡窝工：30×35×14=14700（元）（业主原因造成，但窝工工人已做其他工作，所以只补偿工效差。
基础开挖窝工：不予补偿。
砌筑窝工：不予补偿。
小计：14700元。
（3）管理费、规费、税金
（1501.5+14700）×10%=1620.15（元）。
（4）索赔合计：1501.5+14700+1620.15=17821.65（元）。
应用价值工程进行功能评价时，效果评价对象的价值指数V1＜1，则正确的价值是（ ）。
A.降低评价对象的现实成本
B.提出评价对象的过剩功能
C.降低评价对象的功能水平
D.不将评价对象作为改进对象
答案：A
解析：
2020版教材P216
V1＜1。评价对象的成本比重大于其功能比重，表明相对于系统内的其他对象而言，目前所占的成本偏高，从而会导致该对象的功能过剩。应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低成本。
根据《起重机设计规范》（GB /T 3811-2008），起重机的工作级别，由起重机的利用等级和起重机的载荷状态所决定，下列级别最低的是（ ）。
A.A2
B.A3
C.A4
D.A5
答案：A
解析：
本题考查的是起重机械。起重机的工作级别用符号A表示，其工作级别分为8级，即A1～A8 ，其中A1工作级别最低，A8工作级别最高。
施工项目成本分析的基本方法是（ ）。
A．差额计算法
B．平均年限法
环氧树脂涂料与生漆均具有耐磨、附着力强的优点。除此之外，环氧树脂涂料还具有（ ）。
A.良好的耐腐蚀性，但耐碱性差
B.漆膜有良好的弹性与硬度，但收缩率较大
C.若加入适量的呋喃树脂改性，可提高使用温度
D.热固型环氧树脂涂料的耐温性和耐腐蚀性均比冷固型环氧树脂涂料好
答案：C,D
解析：
环氧树脂涂料具有良好的耐腐蚀性能，特别是耐碱性，并有较好的耐磨性。与金属和非金属（除聚氯乙烯、聚乙烯等外）有极好的附着力，漆膜有良好的弹性与硬度，收缩率也较低，使用温度一般为90～100℃左右。若在环氧树脂中加入适量的呋喃树脂改性，可以提高其使用温度。热固型环氧涂料其耐温性和耐腐蚀性均比冷固型环氧涂料好。
基岩帷幕灌浆各排各序要按照先后次序施工，但是为了加快施工进度、减少窝工，灌浆规范规定，当前一序孔保持领先（ ）m的情况下，相邻后序孔也可以随后施工。
A.5
B.10
C.15
D.20
答案：C
解析：
本题考查的是渗漏及处理。原则上说，各排各序都要按照先后次序施工，但是为了加快施工进度、减少窝工，灌浆规范规定，当前一序孔保释领先15m的情况下，相邻后序孔也可以随后施工。
工程评标时，属于重大偏差的情况包括( )。
A.投标文件没有投标单位授权代表签字和加盖公章
B.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵
C.投标文件提供了不完整的技术信息
D.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限
E.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求
答案：A,B,D,E
解析：
参考第六章第三节内容，应选A、B、D、E项。 投标文件提供了不完整的技术信息属于细微偏差。
一级造价工程师经典例题8章 第7章
进行工程财务分析时，营业收入应包括()。
A:提供服务获得的收入
B:与收益相关的政府补贴
C:与资产相关的政府补贴
D:可得到的增值税返还
答案：A
解析：
营业收入是指销售产品或者提供服务所获得的收入，是现金流量表中现金流入的主体，也是利润表的主要科目。
某公路工程建设中，采用的混凝土搅拌机的出料容量为500L，每6分钟出料一次，时间利用系数为0.85，则该混凝土搅拌机的生产率是（）m3/h。
A.6.55
B.7.45
C.5.75
D.4.25
答案：D
解析：
混凝土搅拌机的生产率计算公式为：
Q＝n×V×Kb/1000
式中，Q为生产率（m3/h）；n为搅拌机每小时出料次数；V为搅拌机出料容量（L）；Kb为时间利用系数。
带入数据可得，该混凝土搅拌机的生产率Q＝（60÷6）×500×0.85÷1000＝4.25（m3/h）。
符合建筑物内通信配线原则的是（）。
A.通信配线电缆应采用HYA 或综合布线大对数铜芯对绞电缆
B.竖向（垂直）电缆配线管只允许穿放一条电缆
C.横向（水平）电缆配线管允许穿多根电缆
D.通信电缆可以与用户线合穿一根电缆配线管
答案：A
解析：
参见教材p418。
1）建筑物内通信配线原则
①建筑物内通信配线设计宜采用直接配线方式，当建筑物占地体型和单层面积较大时可采用交接配线方式。
②建筑物内通信配线电缆应采用非填充型铜芯铝塑护套市内通信电缆（HYA），或采用综合布线大对数铜芯对绞电缆。
④建筑物内竖向（垂直）电缆配线管允许穿多根电缆，横向（水平）电缆配线管应一根电缆配线管穿放一条电缆。
⑤通信电缆不宜与用户线合穿一根电缆配线管，配线管内不得合穿其它非通信线缆。
作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。
A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机械台班数量标准
B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准
C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及其费用标准
D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准
答案：B
解析：
预算定额是在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准，选项B正确。
在对滚动轴承、精密零件等装配件进行表面油脂清洗时，可采用的清洗方法有（）。
A.溶剂油浸洗
B.乙醇浸洗
C.超声波清洗
D.清洗剂喷洗
某建设单位拟编制某公路项目的竣工决算。该建设项目包括第1合同段（主线）、第2合同段（连接线）和第3合同段（附属设施）。在建设期内，各项目竣工决算数据见表1。工程建设其他投资完成情况如下：支付行政划拨土地的土地征用及迁移费500万元，支付土地使用权出让金700万元；建设单位管理费400万元（其中300万元构成固定资产）；勘察设计费80万元；专利费70万元；非专利技术费30万元；获得商标权90万元；生产职工培训费50万元；报废工程损失20万元；试运营阶段支出20万元，收费,5万元。
表1 某公路项目竣工决算数据表 单位：万元
<1> 、什么是建设项目竣工决算？竣工决算包括哪些内容？
<2> 、编制竣工决算的依据有哪些？
<3> 、试确定主线工程新增固定资产价值（共同费用均按建安费比例分摊，下同）。
<4> 、试确定该建设项目的固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值。
答案：
解析：
1. 建设项目竣工决算是由建设单位编制的反映建设项目实际造价和投资效果的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。建设项目竣工决算应包括从项目筹划到竣工投产全过程的全部实际费用，即建筑工程费用、安装工程费用、设备工器具购置费用和工程建设其他费用以及预备费等。竣工决算的内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析4个部分。
2.（1）经批准的可行性研究报告和投资估算书；
（2）经批准的初步设计或扩大初步设计及其概算或修正概算书；
（3）经批准的施工图设计及其施工图预算书；
（4）设计交底或图纸会审会议纪要；
（5）标底（或招标控制价）、承包合同、工程结算资料；
（6）施工记录或施工签证单及其他施工发生的费用记录，如索赔报告与记录等停（交）工报告；
（7）竣工图及各种竣工验收资料；
（8）历年基建资料、财务决算及批复文件；
（9）设备、材料调价文件和调价记录；
（10）经上级指派或委托社会专业中介机构审核各方认可的施工结算书；
（11）有关财务核算制度、办法和其他有关资料、文件等。
3.第1合同段（主线工程）的新增固定资产价值=（4030+3340+140）+（500+300+80+20+20-5）×4030/7000=7510+526.78=8036.78（万元）
4. （1）固定资产价值=（7000+4320+190）+（500+300+80+20+20-5）=11510+915=12425（万元）；
（2）流动资产价值=320-190=130（万元）；
（3）无形资产价值=700+70+30+90=890（万元）；
（4）其他资产价值=（400-300）+50=150（万元）。
【背景材料】某政府投资建设工程项目，采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）计价方式招标，发包方与承包方签订了施工合同，合同工期为110天（5月1日-8月18日）。
施工合同中约定：
（1）工期每提前（或拖延）1天，奖励（或罚款）3000元（含税金）。
（2）各项工作实际工程量在清单工程量变化幅度±15%以外的，调价系数为0.95和1.05；变化幅度在±15%以内的，综合单价不予调整。
（3）发包方原因造成机械闲置，其补偿单价按照机械台班单价的50%计算；人员窝工补偿单价，按照50元/工日计算。因发生甲方的风险事件导致的工人窝工和机械闲置费用，只计取规费和税金，因甲方的责任事件导致的工人窝工和机械闲置，除计取规费和税金外，还应补偿现场管理费，按人工费和机械费之和的5%计算现场管理费。
（4）规费和税金合计为18%。
工程项目开工前，承包方按时提交了施工方案及施工进度计划（施工进度计划如图4.1所示），所有工作都按最早开始时间安排，并获得发包方工程师的批准。
根据施工方案及施工进度计划，工作A、B、I需要使用同一台机械施工。该机械的台班单价为1000元/台班。
该工程项目施工中依次发生如下事件：
事件1：5月1日由于区域停电，工作A迟开工5天，承包商10名工人窝工5天。
事件2：工作C施工中，因设计方案调整，导致C工作持续时间延误10天，造成承包方人员窝工100个工日。
事件3：工作E由于设计变更工程量由150m3（综合单价400元/m3）增至170m3。
事件4：工作H施工中，受到持续特殊高温天气，工作效率下降，使该工作拖延5天，多用工20个工日。
事件5：工作I施工中，承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备，设备到场后检验发现缺少一关键配件，使该设备无法正常安装，导致工作I作业时间拖延2天，窝工人工费损失2000元，窝工机械费损失1500元。
上述事件发生后，承包方及时向发包方提出了索赔并得到了相应的处理。
问题：
1.从严格控制工期的角度，开工前施工单位应主要控制哪些工作？事件2发生后主要控制工作变更为哪些工作？
2.承包方是否可以分别就事件1～5提出工期和费用索赔？说明理由。
3.承包方可得到的合理工期补偿为多少天？该工程项目的实际工期是多少天？
4.承包方可得到总的费用追加额是多少？
（计算过程和结果均以元为单位，结果取整）
答案：
解析：
问题1.
开工前主要控制工作A、B、E、G。
事件2发生后应主要控制工作C、F、I。
问题1.
事件1：能够提出工期和费用索赔，因为区域停电是业主的风险，造成承包方费用增加由业主承担，且工作A为关键工作。
事件2：能够提出工期和费用索赔，因为设计方案调整是业主的责任，造成承包方费用增加由业主承担，且延误的时间10天超过工作C的总时差7天。
事件3：能够提出费用索赔，因为设计变更是业主的责任，造成承包方费用增加由业主承担；不能提出工期索赔，因为工作E增加的时间（170-150）/（150÷15）=2天没有超过E的总时差3天。
事件4：不能提出费用索赔，因为特殊高温天气属于不可抗力，费用损失由承包商自己承担。不能提出工期索赔，特殊高温天气虽然属于不可抗力，但工作H延误的时间5天没有超过其总时差21天。
事件5：不能提出工期和费用索赔，承包商购买的设备质量问题由承包商负责。
问题2.
事件1：工期索赔5天；
事件2：工期索赔3天；
事件3：工期索赔0天；
事件4：工期索赔0天；
事件5：工期索赔0天；
总计工期索赔：5+3=8（天）。
该工程实际工期为：120天。
问题3.
事件1：
(5×10×50+1000×50%×5)×（1+18%)=5900（元）
事件2：
人工窝工费和机械闲置索赔款额为：
（100×50+1000×50%×10）×(1+5%)×（1+18%)=12390（元）
事件3：
20×400×（1+18%)=9440（元）
工期罚款为：[120-（110+8）]×3000=6000(元)
费用追加额为：5900+12390+9440-6000=21730（元）
压型钢板多用于（ ）。
A、屋面板
B、墙板
C、平台板
D、楼板
E、装饰板
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P117
考点:钢结构用钢。在建筑上，压型钢板主要用作屋面板、墙板、楼板和装饰板等。
当建筑物基础底面位于地下水位以下，如果基础位于黏性土地基上，其浮托力（）。
A、较难确切地确定
B、按地下水位的50%计算
C、按地下水位的80%计算
D、按地下水位的100%计算
答案：A
解析：
本题考查的是地下水的浮托作用。如果基础位于黏性土地基上，其浮托力较难确切地确定，应结合地区的实际经验考虑。
一级造价工程师经典例题8章 第8章
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），临时设施属于安全文明施工及其他措施项目，其项目内容包括（ ）。
A、施工现场砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除
B、地下（暗）室等部位施工时所用照明设备的安拆、维护
C、已完成工程及设备的覆盖、包裹、封闭、隔离等保护措施
D、其他临时设施的搭设、维护、拆除
答案：A,D
解析：
2020版教材P120
该题主要考察的是：临时设施项目内容，教材P117页原文是临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板，砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施的搭设、维修、拆除。
材料、机械台班预算单价
地方性材料考虑为施工企业自采加工，已知工程所在地人工单价为106.28元/工日，辅助生产间接费为人工费用的5%。9m3/min机动空压机台班单价为719.10元/台班。根据施工组织设计，石料场至工地平均运距100m，采用手推车运输。片石的场外运输损耗率为0，采购及保管费费率为2.5%。相关基础数据见附表1～3。
附表1 材料预算单价表
附表3 片石、块石开采定额8-1-5 100m3码方
<1> 、试计算自采片石的预算单价。计算结果保留两位小数。
答案：
解析：
1.计算片石料场单价
（1）人工费=15.8×106.28/100=16.79（元/m3）
（2）辅助生产间接费=16.79×5%=0.84（元）
（3）材料费=（2.1×6.84+3×31.88+20.4×11.97+28×3.16+13×2.05）/100=4.69（元/m3）
（4）机械费=（1.31×719.10+48.7）/100=9.91（元/m3）
片石料场单价=16.79+0.84+4.69+9.91=32.23（元/m3）
2.计算片石预算单价
（1）片石原价即片石料场单价=32.23（元/m3）
（2）运杂费=（11.6×106.28+0.7×10×106.28）/100=19.77（元/m3）
（3）辅助生产间接费=19.77×5%=0.99（元/m3）
（4）场外运输损耗费=0
（5）采购及保管费=（32.23+19.77+0.99）×2.5%=52.99×2.5%=1.32（元/m3）
片石预算单价=52.99+1.32=54.31（元/m3）
如上题图一块区格板中④号钢筋的工程量为（ ）kg。
A.3．242
B.3．839
C.2．027
D.1．621
答案：B
解析：
④号钢筋板支座负筋，每个尺寸为400+2（100-2×15）=540（mm）。因为板厚为100mm，直角弯钩按施工要求应立于模板上，所以每肢长度应为板厚减板的上下钢筋保护层厚15mm。④号钢筋系在F、G轴方向布置，故其数量为[（1.8-0.24）/0.2+1]×2=17.6，取18根。
④号钢筋的工程量为18×0.54×0.395=3.839（kg）
2020版教材389-408
高压管子弯管加工时，其中心线弯曲半径最少为()
A.1倍管子外径
B.2倍管子外径
C.3倍管子外径
D.5倍管子外径
答案：D
解析：
高压管子中心线弯曲半径R及最小直边长度1应符合下列要求：R≥5D(管子外径)；1≥1.3D(但不大于60 mm)。
下列项目融资工作中，属于融资结构设计阶段工作内容的是（ ）
A.进行融资谈判
B.评价项目风险因素
C.选择项目融资方式
D.组织贷款银团
答案：B
解析：
融资结构设计阶段的工作内容包括项目风险因素、评价项目的融资结构和资金结构。
某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。
A.1.37%
B.1.39%
C.1.37
D.1.39
答案：A
解析：
实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1－中标价/招标控制价）×100%
=（1－5030/5100）×100%=1.37%，因此，选项A正确。
(2018年)下列关于水灭火系统中设置消防水池的规定，表述正确的是（ ）。
A．当生产、生活用水量达到最大，市政给水管网不能满足室内、外消防给水设计流量时
B．当只有一条入户引入管，且室外消火栓设计流量大于20L/s
C．当采用一路消防供水，建筑物高于80m 时
D．当采用两路消防供水时，消防水池的有效容积不应小于40m3
答案：A,B
解析：
符合下列规定之一，应设置消防水池：①当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量；②当采用一路消防供水或只有一条入户引入管，且室外消火栓设计流量大于20L/s 或建筑高度大于50m；③市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时，消防水池的有效容积应根据计算确定，但不应小于100m3，当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。
(2014年)关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）
A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价
B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价
C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付
D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人同等条件下优先选择承包人中标
E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款
答案：B,D,E
解析：
本题考查的是暂估价的清单。给定暂估价的专业工程：,1)不属于依法必须招标的项目。发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，应按照前述工程变更时间的合同价款调整方法，确定专业工程价款，并依此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。2)属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督①除合同另有约定外，承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。②承包人参加投标的专业工程，应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下。应优先选择承包人中标。③专业工程依法进行招标后，以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。C答案不正确，如果承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在签约合同价中，所以C是错误的。
在价值工程活动中，产品成本和价值的确定是通过（ ）来解决的。
A.功能定义和功能整理
B.功能分析和功能评价
C.功能定义和功能计量
D.功能定义和功能评价
答案：B
解析：
在价值工程活动中，产品的成本和价值的确定是通过功能分析和功能评价来解决的。应注意的是，功能分析包括功能定义、功能整理、功能计量。
