2021一级建造师考试真题及详解9辑
2021一级建造师考试真题及详解9辑 第1辑
(二)
某市政跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图(如图1所示),经监理工程师批准后实施。
在施工过程中,发生了以下事件。
事件1:在进行1号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成灌注桩钻孔偏斜,为处理此质量事故,造成3万元损失,工期延长了5d。
事件2:工程中所使用的钢材由业主提供,由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4d,1号基础灌注桩未按计划开工,施工单位经济损失2万元。
事件3:钢筋进场后,施工单位认为该钢筋是由业主提供的,仅对钢筋的数量进行验收,就将其用于钢筋笼的加工。监理工程师发现后,要求停工整改,造成延误工期3d,经济损失1万元。
【问题】
1.根据网络图计算该工程的总工期,找出关键线路。
2.事件1、2、3中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
3.事件1中造成钻孔偏斜的原因可能有哪些?
4.事件3中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
(二)1.该工程的总工期:(3+10+2+16+20+20+5+15+3)d=94d,关键线路为①→②→③→④→⑥→⑧→⑨→⑩→11→12。2.事件1中,施工单位不可以索赔费用和工期。理由:由于施工单位操作不当造成的损失应由施工单位承担。事件2中,施工单位可以索赔费用2万元,可以索赔工期4d。理由:钢材由业主提供,进场时间拖延的责任应由业主承担,且1号基础灌注桩是关键工作,因此施工单位既可以索赔费用,也可以索赔工期。事件3中,施工单位不可以索赔费用和工期。理由:虽然钢筋是由业主提供的,但是施工单位应进行检验,未经检验而用于工程中,监理工程师有权要求停工整改,造成的损失和工期拖延应由施工单位承担。3.事件1中造成钻孔偏斜的原因可能是:(1)钻头受到侧向力。(2)扩孔处钻头摆向一方。(3)钻杆弯曲、接头不正。(4)钻机底座未安置水平或出现位移。4.事件3中监理工程师要求停工整改的理由:施工单位仅对钢筋的数量进行验收,而未对其质量进行验收。
B、保障能力
C、监管队伍
D、安全文化
B、产品功能不变,降低成本
C、降低产品成本,提高功能水平
D、产品功能下降,成本提高
E、功能小提高,成本大提高
提高价值的5种途径:一是双向型,即在提高产品功能的同时,又降低产品成本;二是改进型,即在产品成本不变的条件下,通过提高产品的功能,提高利用资源的成果或效用,达到提高产品价值的目的;三是节约型,即在保持产品功能不变的前提下,通过降低成本达到提高价值的目的;四是投资型,即产品功能有较大幅度提高,产品成本有较少提高;五是牺牲型,即在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下,也可达到提高产品价值的目的。
B.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料,如果发现错误可以修改工程设计
C.施工单位未经过教育培训或者考核不合格的人员,不得上岗作业
D.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的 20%
A. 6月15日 B. 6月18日C. 6月1日 D. 6月20日
A.墩式 B.三角式
C.格子式 D.四边形式
B. 灌水试验
C. 通球试验
D. 稳定性试验
B.取消合同中的任何工作
C.改变工程量的标高
D.改变合同中相关工作的质量标准
(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;
(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;
(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸;
(5)改变工程的时间安排或实施顺序。
B. 气压检测
C. 真空检测
D. 破坏性检测
非破坏性检测主要有双缝热熔焊缝的气压检测法和单缝挤压焊缝的真空及电火花检测法。P182。
2021一级建造师考试真题及详解9辑 第2辑
B.不合格
C.不实用
D.好品质
:(3)图1Z204064-3(b)质量特性数据分布偏下限,易出现不合格,在管理上必须提高总体能力。
要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案,由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以( )。
A.撤销案件
B.中止审理
C.终结审理
D.缺席审判
59.D【解析】根据《民事诉讼法》,被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。
B.定额管理
C.计量工作
D.原始记录
E.计划明确、赏罚分明
B、特大伤亡事故
C、重大事故
D、重大伤亡事故
本题考查的是职业伤害事故的分类。我国《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441—1986规定,特大伤亡事故 指一次事故死亡3人以上(含3人)的事故。@##
B.承包人对安全文明施工费应专款专用,不得挪作他用
C.安全文明施工费可以自主报价
D.发包人没有按时支付安全文明施工费的,承包人可以直接停工
E.安全文明施工费有三个计算基数
B.0.3MPa
C.O.4MPa
D.0.5MPa
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
B.单项(单位)工程
C.分项工程
D.重要建筑物
E.隐蔽工程
B.查技术方法
C.查隐患
D.查伤亡事故
2021一级建造师考试真题及详解9辑 第3辑
B.下层扭工字块体水平杆件
C.上层扭工字块体水平杆件
D.下层扭工字块体垂直杆件
施工过程中,发生如下事件:
事件一:在钻孔过程中遇见地质资料没有描述的地质条件,造成钻孔偏斜,为此施工单位工期延误两天,经济损失两万元。施工单位就此向建设单位进行索赔。
事件二:下部结构施工完成后,施工单位对支架地基进行处理,符合要求后搭设满堂支架,支架搭设完成后施工单位对支架进行堆载预压,施工单位为赶工期采用一次性加载预压。
问题:
1.写出工艺流程图中工序A、B、C 的名称。
2.写出桥梁横断面图2 中D、E 的名称。
3.事件一施工单位能否索赔工期和费用?请说明理由。
4.施工单位对现浇梁板应检查哪些项目?
5.改正事件二中的不妥之处,根据规范要求,支架预压荷载取值大小及合格标准。
2.D 是防水层,E 是防撞墩。
3.施工单位可以索赔工期和费用;因为地质资料是建设单位提供的,建设单位需对地质资料的准确性和完整性负责,由于地质资料不全造成的工期延长和费用损失应由建设单位承担。
4.检查项目:轴线偏位、梁板顶面高程、断面尺寸、长度、横坡、平整度。
5.(1)改正:支架预压应按预压单元进行分级加载,且不应小于3 级。3 级加载依次宜为单元内预压荷载值的60%、80%、100%。
(2)支架预压荷载不应小于支架承受的混凝土结构恒载与模板重量之和的1.1 倍。
(3)满足下列条件之一,应判定支架预压合格: 1)各监测点最初24h 的沉降量平均值小于1mm; 2)各监测点最初72h 的沉降量平均值小于5mm。
B.1/4
C.3/4
D.1/6
B.行政管理干部的安全教育
C.特种作业人员的安全教育
D.企业安全管理人员的安全教育
(一)管理人员的安全教育包括: 1.企业领导的安全教育 2.项目经理、技术负责人和技术干部的安全教育 3.行政管理干部的安全教育 4.企业安全管理人员的安全教育 5.班组长和安全员的安全教育
A.甲可向法院申请恢复原判决的执行 B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议 D.由法院依职权恢复原判决的执行
B.注册建造师年龄超过 65 周岁
C.注册期限届满未申请延续的
D.注册建造师造成重大安全事故的
B.非发包人供应的材料、设备除政策调整以外的价差
C.实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措施费
D.工程保险费
E.非承包人原因引起的Ⅰ类变更设计
下列情形中,可以按照撤诉处理的是( )。
A.原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭
B.原被告双方达成调解协议
C.原告未经法庭许可中途退庭
D.原被告双方达成和解协议
E.原告无理取闹,扰乱法庭秩序的
A. 公开招标.邀请招标和议标
B. 公开招标和议标
C. 邀请招标和议标
D. 公开招标和邀请招标
根据《中华人民共和国招标投标法》规定,招标分为公开招标和邀请招标。公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
综上所述,本题的正确答案为D。
2021一级建造师考试真题及详解9辑 第4辑
B.集体土地
C.地方土地
D.单位土地
建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地。
A.排砖及弹线—基层处理—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理
B.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸润基层—镶贴面砖—清理
C.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸砖—镶贴面砖—清理
D.抹底层砂浆—排砖及弹线—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理
B、医疗保险费
C、劳动竞赛奖金
D、计件工资
人工费是指按1:资总额构成规定,支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。
B.喷混凝土施工要采用木模板
C.掘砌混合作业采用金属整体移动模板
D.掘进段高确定整体金属模板高度
E.炮眼深度1m时整体金属模板高度应有1.5m以上
B.项目负责人
C.项目技术负责人
D.项目质量负责人
某单位工程采用工料单价法计算工程造价,以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为 100 万元,措施费为 10 万元,间接费费率为 8%,利润率为3%,综合计税系数为 3.41%,则该工程的含税造价为( )万元。
A.122.36
B.125.13
C.126.26
D.126.54
B.测量基准
C.槽段分隔
D.泥浆人口
E.截水
地下连续墙在挖槽之前,首先需沿地下连续墙纵向轴线位置开挖导沟,修筑导墙。导墙又叫槽口板,是地下连续墙槽段开挖前沿墙面两侧构筑的临时性结构,是成槽导向和测量基准,能够稳定上部士体并防止槽口塌方,同时具有存储泥浆、稳定泥浆液位、围护槽壁稳定等功用。
足碾、布料机、压路机、洒水车、平地机和自卸汽车以及滑模摊铺机等机械设备。在铺筑沥青混凝土路面面层时,因沥青混凝土摊铺机操作失误致使一工人受伤,并造成设备故障。事故发生后,项目部将受伤工人送医院治疗,并组织人员对设备进行了抢修,使当天铺筑工作顺利完成。
2.问题:
(1)本项目若采用抛石挤淤的方法处理软基,是否合理?说明理由。
(2)根据背景材料所述,按施工的先后顺序列出砂井的施工工艺。
(3)选择施工机械时,除了考虑作业内容外,还应考虑哪些因素?针对土石填筑施工,项目部所选择的机械是否妥当?说明理由。
① 软基深度较深、面积大(工程经济性较差)。
② 地表无常年积水、土质呈软塑~可塑状态(施工速度慢)。
(2)整平原地面→机具定位→桩管沉入→加料压实→拔管。
(3)还应考虑:土质的工程特性;机械运行情况;运距和气象条件;相关工程和设备的协调性。不妥当,不应选择布料机和滑模摊铺机。
2021一级建造师考试真题及详解9辑 第5辑
B.冻结壁即将形成
C.冻结壁已形成而但尚未冻入井筒内
D.井筒内已全部冻结并有强度
A.建设工程概况 B.监理工作的控制要点及目标值C.监理工作制度 D.监理工程进度计划
E.监理设施
为防止井点降水引起邻近建(构)筑物、管线的不均匀沉降或开裂,可采取( ) 方法。
A.板桩隔离
B.井点回灌
C.土体注浆
D.开挖沟槽
B.安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应抽查10%做强度试验和严密性试验
C.管道安装一般应本着先主管后支管,先上部后下部,先里后外的原则进行安装
D.对于不同材质的管道应先安装塑料管道,后安装钢质管道
A.不得向江河、湖泊、水库和废石场以外的沟渠倾倒
B.凡有利用价值的,应最大限度地予以回收利用
C.对有毒固体废物的堆放,必须采取防水、防渗、防流失等措施
D.对含硫高的矿石或尾矿可直接排弃到矿井场地外堆放
筹资活动产生的现金流量有( )。
A.资本溢价
B.实收资本
C.处黄固定资产回收的现金净额
D.收回投资所收到的现金
E.取得投资收益所收到的现金
B.合并多项起点节点作为起点节点
C.多项起点节点采用相同的编号
D.设置一项虚工作作为起点节点
(6)单代号网络图中只应有一个起点节点和一个终点节点。当网络图中有多项起点节点或多项终点节点时,应在网络图的两端分别设置一项虚工作,作为该网络图的起点节点(St)和终点节点(Fin)。
A. 提起反诉
B. 提出和解
C. 提出管辖权异议
D. 部分变更诉讼请求
本题考查的是委托代理授权不明的情况。
根据《民事诉讼法》的规定,委托他人代为诉讼,必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉,必须有委托人的特别授权。另外,根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》的规定,当事人向人民法院提交的授权委托书,应在开庭审理前送交人民法院。授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的,诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉。
综上所述,本题的正确答案为C。
B. 墙段接缝
C. 可能存在的缺陷
D. 接头处理
E. 墙体混凝土浇筑
检查内容为必要的墙体物理力学性能指标、墙段接缝和可能存在的缺陷。
检查可采用钻孔取芯、注水试验或其他检测等方法。
工序质量检查应包括造孔、终孔、清孔、接头处理、混凝土浇筑(包括钢筋笼、预埋件、观测仪器安装埋设)等检查。
2021一级建造师考试真题及详解9辑 第6辑
B、同时施工
C、同时投产使用
D、同时验收
本题考查的是水土流失的治理要求。为保证经过批准的水土保持方案的严格实施,建设项目中的水土保持设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
B.采取对矿尘设置护栏
C.对矽肺病患者采取保护措施
D.在作业区实行洒水防护
B.业主方委托施工方承担全部业主方项目管理任务
C.业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理任务
D.业主方委托项目管理咨询公司与业主方工作人员共同进行项目管理
E.业主方委托施工方与业主方人员共同进行项目管理
业主方国际上项目管理的方式主要有三种:
1、业主方自行进行项目管理
2、业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理任务
3、业主方委托项目管理咨询公司与业主方工作人员共同进行项目管理
A.编制施工规划 B.向承包人移交工程控制点
C.编写《监理规划》 D.审定施工试验计划
E.编写《监理实施细则》
室内采自动喷水灭火系统,室外是消火栓灭火系统,设计没有具体要求,施工单位为了不碍事,把部分墙壁水泵接合器安装在距离地面1.0m 处;其余部分墙壁水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方,与墙面上的玻璃窗的净距为1.8m。在消防验收时,消防部门对消防水泵和水泵接合器的安装提出了异议,认为泵的吸入管和排出管上缺少关键部件,下达了整改通知书。
事件1:因消防施工单位提交的资料不全,未通过消防验收。
事件2:图示为1800Pa 的镀锌风管穿越低压配电室防火墙处的封堵情况及防火阀安装情况。
事件3:在灯具通电调试时,发现个别灯具外壳带电,经检查是螺口灯头的接线漏电;3.5kg 的吊灯固定在直径5mm 的螺钉上;还发现嵌入式吸顶灯(重10.5kg)的固定及装置,按灯具重量的2 倍抽查了10%做了强度试验,整改后通过验收。
【问题】
1.请问泵的吸入管和排出管上分别缺少何种部件?分别起何种作用?墙壁水泵接合器的安装存在哪些问题?如何整改?
2.自动喷水灭火系统有哪些装置?消防施工单位应提交哪些资料?
3.事件2 图示中安装存在哪些错误并改正?
4.事件2 中的风管属于什么压力等级?并说明判断依据。该风管可以采用哪些咬口形式?该风管内部加固形式有哪些?
5.对事件3 中灯具安装中的错误之处加以整改。在质量验收时,该电气工程应提交哪些安全和功能的检测资料?
1)吸入管上缺少过滤器。作用:过滤水中的固体颗粒。
2)排出管上缺少止回阀。作用:制止水倒流,防止水泵及电机逆转,烧毁电机。
(2)墙安装存在的问题有:
1)部分墙壁水泵接合器安装在距离地面1.0m 处;
整改为:安装高度距地面宜为0.7m.
2)部分墙壁水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方,与墙面上的玻璃窗的净距为1.8m。
整改为:与墙面上的玻璃窗的净距为不小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙的下方。
2.(1)自动喷水灭火系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置、末端试水装置、配水管道、供水设施等组成。
(2) 消防施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录、隐蔽工程验收记录、设计变更记录、调试报告、竣工报告。
3.(1)风管穿墙套管厚度1.2mm 不妥,风管穿过防火墙时,应设钢板厚度不小于1.6mm 的预埋管或防护套管。
(2)采用水泥砂浆封堵不妥,水泥砂浆是刚性防水材料。风管与套管之间应采用不燃柔性材料封堵。
(3)防火阀未设置单独支架不妥,根据规范,边长或直径大于等于630mm 的防火阀应设置独立的支吊架。
(4)防火阀位置不妥,距防火墙250mm。根据规范,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。
(5)风管与水管共用支吊架不妥,按要求,应当分开敷设。
4.(1)事件2 中的风管压力为1800Pa,属于高压风管。因为按风管系统工作压力分类,风管分为微压、低压、中压、高压。当1500Pa<P≤2500Pa 时,属于高压风管。
(2)该风管可以采用单咬口、立咬口、联合角咬口、转角咬口。
(3)风管内部加固形式有:扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支撑。
5.(1)对事件3 中灯具安装中的错误之处并整改如下:
1)螺口灯头的接线漏电,整改:螺口灯头的相线应接于螺口灯头中间的端子上;
2)3.5kg 的吊灯固定在直径5mm 的螺钉上不正确,整改:质量大于3kg 的悬吊灯具,应固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm;
3)重10.5kg 的嵌入式吸顶灯的固定及装置,按灯具重量的2 倍抽查了10%做了强度试验不正确,整改:
质量大于10kg 的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5 倍做强度试验,且持续时间不得少于15min。
应全数检查(检查比例100%)。
(2)质量验收时,电气工程应提交的安全和功能的检测资料包括:
1)照明全负荷试验记录;
2)大型灯具牢固性试验记录;
3)避雷接地电阻测试记录;
4)线路、插座、开关接地检验记录。
B、具体分项工程的施工方案
C、拟采用施工方案计算的工程量
D、招标工程量清单标明的工程量
“招标工程量清单是工程量清单计价的基础,应作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一,一经中标签订合同,招标工程量清单即为合同的组成部分。”
《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》对建设工程项目环境保护的基本要求有( )。
A. 应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求
B. 对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目,保护总局必须举行听证会
C. 开发利用自然资源的项目,必须采取措施保护生态环境
D. 建设工程项目中防治污染的措施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
E. 防治污染的设施必须经原审判批环境影响报告书的环境保护行政管理部门验收合格后,该建设工程项目方可投入生产或使用
B、存货模式
C、因素分析模式
D、随机模式
E、存货周转期模式
常用的确定现金持有量的方法有成本分析模式、存货模式和随机模式三种。
2021一级建造师考试真题及详解9辑 第7辑
B.3.0
C.4.0
D.6.0
项目实施阶段包括一系列的工作,以下属于其工作内容的是( )。
A.设计变更
B.确定项目定义
C.编写可行性研究报告
D.项目决策风险分析
B.材料、设备费
C.管理费
D.利润
受压构件,两端铰支,其临界力为50kN,若将构件改为两端固定,则其临界力为( )kN.
A.50 B.100 C.150 D.200
解析:临界力的计算公式为:Plj=π2EI/L02,两端固定时,L0=0.5L,两端铰支时,L0= L,所以当两端贸然支的临界力为50kN,若将两端固定,则其临界力为200kN.
问题:
1.利用因果分析法图示工程中影响测试质量的因素。
2.针对质量因素制定改进措施。
2.根据因果分析图中的质量因素制定改进措施见表3-1所示。
B、批准的可行性研究报告
C、项目的管理模式,发包模式及施工条件
D、批准的施工图纸及相关标准图集
E、合理的施工组织设计和施工方案
施工图预算的编制依据应包括下列内容:(1)国家、行业和地方有关规定;(2)相应工程造价管理机构发布的预算定额;(3)施工图设计文件及相关标准图集和规范;(4)项目相关文件、合同、协议等;(5)工程所在地的人工、材料、设备、施工机械市场价格;(6)施工组织设计和施工方案;(7)项目的管理模式、发包模式及施工条件;(8)其他应提供的资料。
→③边缘板与中幅板之间的收缩缝→④边缘板剩余焊缝→⑤中幅板焊接。在中幅板焊接时,施工单位按照图示顺序进行 了焊接,出现了严重变形。
根据进度计划的安排,9、10 号储罐焊接时正赶上雨季,安装公司项目部提前编制了质量预控方案。因为措施得当, 储罐焊接顺利完成。
在球罐焊接完成后,施工单位即进行了球罐的外观检查、超声波探伤、热处理,却在球罐水压试验的时候,发现了 大量裂纹。
【问题】 1.写出储罐罐底正确的焊接顺序(以序号表示)。
2.写出中幅板焊接时的正确顺序及预防中幅板焊接变形的工艺措施。
3.针对 9、10 号储罐焊接,项目部应如何编制质量预控方案?
4.分析球罐产生裂纹及未及时发现裂纹的主要原因。列举预防此类裂纹的主要措施。
5.球罐热处理前应具备哪些条件?
6.该球罐无损探伤选择超声波探伤是否合理?说明理由。
2.中幅板正确的焊接顺序是:由罐中心向四周对称焊。预防中幅板变形的工艺措施有:先焊短焊缝,后焊长焊缝。
分段退焊,分段跳焊。(P111)
3.质量预控方案: (P397)
工序名称:储罐焊接
可能出现的质量问题:气孔、夹渣
提出的质量预控措施:焊材烘干;配备焊条保温桶;坡口清理除锈;搭设防雨棚(采取防雨措施)。
4.主要原因是:(1)焊前未进行焊条焊丝的扩散氢复验,焊缝中含扩散氢;(P57)
(2)无损检测时间不正确。因为Q345R 容易产生延迟裂纹,所以应在焊完之后至少36h 进行无损检测。
预防延迟裂纹的措施有:焊条烘干、减少应力、焊前预热、焊后热处理、焊后热消氢处理,必要时打磨焊缝余高。
(P61/P67)
5. 热处理前应具备的条件:(P115)
(1)热处理方案已经批准。
(2)各项无损检测工作全部完成并合格。
(3)加热系统已调试合格。
(4)已办理工序交接手续。
6.合理。因为:
(1)该球罐壁厚为50mm,超声波探伤对厚板的检出率高,而射线探伤只适用于38mm 以下的厚度。(P66)
(2)该球罐主要缺陷为裂纹,裂纹属于平面型缺陷,超声波探伤对平面型缺陷的检出率高,而射线探伤对体积型缺陷的检出率高,对面积型缺陷容易漏检。除此之外,超声波探伤成本低,检测速度快,对人体和环境无伤害,所以用超声波探伤合理。(P67)
问题
1.该斜井过煤层段混凝土喷层开裂的原因是什么?
2.该事故发生的主要原因是什么?具体表现在哪几方面?
3.该事故的责任应由哪些人承担?
4.该事故应按怎样的程序进行处理?
①围岩压力大,煤层自身强度低:
②混凝土喷层施工质量不符合要求。
2.该事故发生的主要原因是:①没有按技术措施进行操作;
②施工质量不符合要求,安全管理不严。
具体表现为:①施工队随意修改支护参数;
②支架未落实底,不符合规定:
③施工质量管理不到位。
3.该事故的责任应由:①施工技术负责人承担;
②棚式支架安装人员承担;
③质检人员和监理人员承担。
4.程序为:①迅速抢救伤员,保护事故现场;
②组织调查组;
③进行现场勘察:
④分析事故原因,确定事故性质;
⑤写出事故调查报告;
⑥事故的审理和结案。
B.燃油发电机组
C.低压交流配电屏
D.逆变器
E.直流变换器(DC/DC)
2021一级建造师考试真题及详解9辑 第8辑
B.10d
C.14d
D.21d
发包人应在计划开工日期14d前向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料,工程地质报告以及交验测量的水准点、坐标控制点等技术资料,并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。
B.2007年12月10日
C.2007年12月28日
D.2008年3月1日
建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。
B、施工现场宿舍严禁使用通铺
C、施工现场水冲式厕所地面必须硬化
D、现场食堂必须设置独立制作间
B.优良水泥
C.合格水泥
D.不合格水泥
E.废品
B、必须符合环保要求
C、必须符合卫生性能要求
D、必须符合国家产业政策要求
给排水构筑物工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须满足设计要求,其质量必须符合国家有关标准的规定;接触饮用水的产品必须符合有关卫生性能要求。
B、仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
C、工程所在地的基层人民法院裁定
D、合同签订地的中级人民法院裁定
【知识点】仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的,由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。
B、台阶法
C、环形开挖预留核心土法
D、侧壁导坑法
E、中导洞法
B:7.16%
C:7.53%
D:8%
B.关键线路上不能有虚工作
C.关键线路上的工作都是关键工作
D.关键线路上工作的总持续时间最短
网计划中总时差最小的工作是关键工作,但为0则不一定为关键工作(只有在计算工期=计划工期时才是为0的工作为关键工作)关键线路上的工作都是关键工作,但反之则不成立。C正确关键线路上总的工作持续时间最长,但并不意味着持续时间最短的就是关键工作,D不正确
2021一级建造师考试真题及详解9辑 第9辑
B、屈服强度
C、强屈比
D、伸长率
B.公开招标
C.议标
D.由招标人选择,主管部门批准
B.绘制工作流程图
C.明确项目管理工作部门的工作任务
D.确定项目组织结构
B.至少有2项及以上民航专业工程监理经验
C.获得建设单位书面同意
D.由建设单位报民航专业质量监督机构
E.有建设单位向其颁发授权书
B.堆放阻碍行洪的物体
C.铺设跨河管道
D.铺设跨河电缆
E.弃置阻碍行洪的物体
B.A类、B类
C.A类、C类
D.B类、C类
B.流域防汛指挥机构
C.国务院水行政主管部门
D.当地政府防汛指挥部
《防汛条例》第八条规定:“石油、电力、邮电、铁路、公路、航运、工矿以及商业、物资等有防汛任务的部门和单位,汛期应当设立防汛机构,在有管辖权的人民政府防汛指挥部统一领导下,负责做好本行业和本单位的防汛工作。”
B. 先主后次
C. 先高后矮
D. 先轻后重
B.多波长计
C.光源
D.光功率计
E.光可变衰耗器
对光纤放大器(OA)测试所用的主要测试仪表有光谱分析仪和光功率计。
上一篇:2021一级建造师模拟试题9卷