21年一级建造师考试试题题库8辑
发布时间：2021-07-19
21年一级建造师考试试题题库8辑 第1辑
航空器在航线上的飞行由（）管制中心提供空中交通管制服务。
A.航线
B.塔台
C.进近
D.区域
B.塔台
C.进近
D.区域
答案：D
解析：
水运工程施工招标中，在资格预审文件停止发售之日止获取资格预审文件的潜在投标人少于（ ）个的，招标人应当依照规定进行重新招标。
A.2
B.3
C.4
D.5
B.3
C.4
D.5
答案：B
解析：
2020版教材页码P214-P218
依法必须招标的项目在资格预审文件停止发售之日止，获取资格预审文件的潜在投标人少于3个的，应当重新招标。
依法必须招标的项目在资格预审文件停止发售之日止，获取资格预审文件的潜在投标人少于3个的，应当重新招标。
真空预压法的施工检测与效果检验，应测量泵上及膜下真空度，并应在真空预压加固区（ ）埋设测斜仪，测量土体的侧向位移。
A.中心
B.中心及边缘处
C.中心与边缘处之间
D.边缘处
B.中心及边缘处
C.中心与边缘处之间
D.边缘处
答案：D
解析：
边缘处的侧向位移最大。
1、背景资料
某矿由于生产需要进行改扩建，需要增加一个提升井筒及井下巷道，委托一招标公司在全国指定的刊物上发表招标公告，有8家单位购买标书，期间发生如下事件：
事件一：某年8月7日-9日进行标书销售，投标截止日期为8月20日。由于有3家意向单位提出需要到现场进行踏勘。建设单位于8月10日组织3家意向单位到现场进行踏勘。
事件二：8月20日如期开标，评标委员会发现以下问题：A、B两家施工单位的投标保证金出自同一账户；C、D单位项目技术负责人为同一人；E单位的报价远远低于其他单位报价。
事件三：经评标委员会讨论，施工单位F综合得分最高，评标委员会将施工单位F确定第一中标人。建设单位于施工单位F签订了劳动合同并备案，然后退还施工单位的投标保证金。后来，建设单位就施工工期及工程价款进行协商，并修订了合同中相应条款并重新签订了劳动合同。
2、问题：
（1）该工程招标存在的问题？
（2）评标委员会发现的问题应该如何处理？
（3）事件三中建设单位的做法是否合理，为什么？
（3）招标必须的技术资料有哪些？
某矿由于生产需要进行改扩建，需要增加一个提升井筒及井下巷道，委托一招标公司在全国指定的刊物上发表招标公告，有8家单位购买标书，期间发生如下事件：
事件一：某年8月7日-9日进行标书销售，投标截止日期为8月20日。由于有3家意向单位提出需要到现场进行踏勘。建设单位于8月10日组织3家意向单位到现场进行踏勘。
事件二：8月20日如期开标，评标委员会发现以下问题：A、B两家施工单位的投标保证金出自同一账户；C、D单位项目技术负责人为同一人；E单位的报价远远低于其他单位报价。
事件三：经评标委员会讨论，施工单位F综合得分最高，评标委员会将施工单位F确定第一中标人。建设单位于施工单位F签订了劳动合同并备案，然后退还施工单位的投标保证金。后来，建设单位就施工工期及工程价款进行协商，并修订了合同中相应条款并重新签订了劳动合同。
2、问题：
（1）该工程招标存在的问题？
（2）评标委员会发现的问题应该如何处理？
（3）事件三中建设单位的做法是否合理，为什么？
（3）招标必须的技术资料有哪些？
答案：
解析：
（1）该工程招标存在的问题？答：存在问题有：①标书出售日期太短。根据相关法律规定，标书出售日期不得低于5个工作日。
②根据招投标法实施条例，招标文件发售之日起到提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
③不应仅组织三家单位进行现场踏勘，不符合法规规定。
（2）评标委员会发现的问题应该如何处理？
答：①A、B两家施工单位的投标保证金出自同一账户。根据招标投标法实施条例第40条规定视为串通投标。按废标处理。②C、D单位项目技术负责人为同一人。视为串通投标，按废标处理。
③E单位的报价远远低于其他单位报价。该问题说明E单位可能会存在恶意竞争行为，如低于成本报价，应否决其投标。
（3）事件三中建设单位的做法是否合理，为什么？答：不合理。
招标人与中标人应当签订建设工程施工合同，而不应签劳动合同。招标人和中标人应当依照规定签订了书面合同并备案，就不应再变更合同实质性内容，更不应再订立其他合同。以上做法是无效的。
（4）招标必须的技术资料有哪些？答：完成必要的补充勘察工作，有满足施工要求的地质资料和相应的设计和图纸。井筒施工必须有符合要求的井筒检查孔资料。
②根据招投标法实施条例，招标文件发售之日起到提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
③不应仅组织三家单位进行现场踏勘，不符合法规规定。
（2）评标委员会发现的问题应该如何处理？
答：①A、B两家施工单位的投标保证金出自同一账户。根据招标投标法实施条例第40条规定视为串通投标。按废标处理。②C、D单位项目技术负责人为同一人。视为串通投标，按废标处理。
③E单位的报价远远低于其他单位报价。该问题说明E单位可能会存在恶意竞争行为，如低于成本报价，应否决其投标。
（3）事件三中建设单位的做法是否合理，为什么？答：不合理。
招标人与中标人应当签订建设工程施工合同，而不应签劳动合同。招标人和中标人应当依照规定签订了书面合同并备案，就不应再变更合同实质性内容，更不应再订立其他合同。以上做法是无效的。
（4）招标必须的技术资料有哪些？答：完成必要的补充勘察工作，有满足施工要求的地质资料和相应的设计和图纸。井筒施工必须有符合要求的井筒检查孔资料。
矿井设计是分阶段进行的，矿区总体设计批准后应进行（）。
A.矿井可行性研究
B.矿井初步设计
C.矿井初步设计安全专篇
D.矿井施工图设计
B.矿井初步设计
C.矿井初步设计安全专篇
D.矿井施工图设计
答案：A
解析：
2020版教材页码P100-102
矿井设计必须根据下面的编制依据进行认真的编制工作:
（1）设计单位必须依据被批准作为设计依据的井田地质勘察成果（报告）进行设计。
（2）批准的矿区总体设计和单项工程可行性研究报告。
（3）与有关部门达成的协议和工程地质等资料。
（4）国家和部门的技术政策，矿井设计规范，各类安全规程等有关规范、规程和文件。
（5）国家或部门（行业）、地区制定颁发的有关经济定额和指标。
（6）区内或邻近相似的生产矿井（露天矿）的主要技术资料。
矿井设计必须根据下面的编制依据进行认真的编制工作:
（1）设计单位必须依据被批准作为设计依据的井田地质勘察成果（报告）进行设计。
（2）批准的矿区总体设计和单项工程可行性研究报告。
（3）与有关部门达成的协议和工程地质等资料。
（4）国家和部门的技术政策，矿井设计规范，各类安全规程等有关规范、规程和文件。
（5）国家或部门（行业）、地区制定颁发的有关经济定额和指标。
（6）区内或邻近相似的生产矿井（露天矿）的主要技术资料。
根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。2018真题
A、遗存于中国领海起源于外国的文物
B、古文化遗址、古墓
C、某公民收藏的古玩字画
D、国有企业收藏的文物
B、古文化遗址、古墓
C、某公民收藏的古玩字画
D、国有企业收藏的文物
答案：C
解析：
本题考查的是受法律保护的文物范围。选项C，公民收藏的古玩字画不一定是国家文物。
地基强度较大，墙高大于（ ），小于等于（ ）的挡墙可采用短卸荷板式挡土墙。
A．6m，12m
B．8m，12m
C．10m，14m
D．12m,14m
B．8m，12m
C．10m，14m
D．12m,14m
答案：A
解析：
（2011年真题）空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有（ ）。
A.空气温度
B.相对湿度
C.气流速度
D.噪声
E.空气含氧量
B.相对湿度
C.气流速度
D.噪声
E.空气含氧量
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是通风与空调工程的施工程序。系统调试主要考察室内的空气温度、相对湿度、气流 速度、噪声或空气的洁净度能否达到设计要求，是否满足生产工艺或建筑环境要求，防排烟系统的风量与 正压是否符合设计和消防的规定
21年一级建造师考试试题题库8辑 第2辑
关于转代理的说法，正确的是（ ）。 2016
A、法定代理人死亡后可以转代理
B、复代理人和代理人均为被代理人选定
C、转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任
D、为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意
B、复代理人和代理人均为被代理人选定
C、转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任
D、为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意
答案：C
解析：
本题考查的是委托他人代理应当事先取得被代理人的同意。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。 @##
装修材料中天然放射性核素的放射性比活度和外照射指数有限值要求,可用于Ⅰ类民用建筑以外的其他建筑物内饰面的有（ ）类。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
B.B
C.C
D.D
E.E
答案：A,B
解析：
2020/2019版教材P51
装修材料（花岗石、建筑陶瓷、石膏制品等）中以天然放射性核素（镭-226、钍-232、钾-40）的放射性比活度及和外照射指数的限值分为A、B、C三类：A类产品的产销与使用范围不受限制；B类产品不可用于I类民用建筑的内饰面，但可用于I类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面；C类产品只可用于一切建筑物的外饰面。@##
装修材料（花岗石、建筑陶瓷、石膏制品等）中以天然放射性核素（镭-226、钍-232、钾-40）的放射性比活度及和外照射指数的限值分为A、B、C三类：A类产品的产销与使用范围不受限制；B类产品不可用于I类民用建筑的内饰面，但可用于I类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面；C类产品只可用于一切建筑物的外饰面。@##
（2019年真题）法人进行民事活动的物质基础是（）
A.有自己的名称
B.有自己的组织机构
C.有必要的财产或经费
D.有自己的住所
B.有自己的组织机构
C.有必要的财产或经费
D.有自己的住所
答案：C
解析：
P9-10
有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。
有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。
根据我国《合同法》的规定，无效合同自（ ）时起没有法律效力。
A. 谈判
B. 订立
C. 履行
D. 以欺诈、胁迫手段订立
A. 谈判
B. 订立
C. 履行
D. 以欺诈、胁迫手段订立
答案：B
解析：
无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。
综上所述，本题正确答案为B。
综上所述，本题正确答案为B。
工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（ ）。
A.有效的仲裁协议
B.仲裁请求具体
C.属于仲裁委员会的受理范围
D.选定的仲裁委员会
E.有准确的被申请人
B.仲裁请求具体
C.属于仲裁委员会的受理范围
D.选定的仲裁委员会
E.有准确的被申请人
答案：A,B,C
解析：
申请仲裁的条件：（1）有效的仲裁协议；（2）有具体的仲裁请求和事实、理由；（3）属于仲裁委员会的受理范围。
根据《广播电影电视工程建筑抗震设防分类标准）》，地、市级广播电台的主体建筑属于（）抗震设防建筑。
A.特殊设防类
B.重点设防类
C.标准设防类
D.适度设防类
B.重点设防类
C.标准设防类
D.适度设防类
答案：C
解析：
2020版教材页码P381-384
甲公司与乙公司的院落相邻。甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（ ）。
A、甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权
B、甲拟单独将地役权转让给丁物业公司
C、甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙
D、甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁
B、甲拟单独将地役权转让给丁物业公司
C、甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙
D、甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁
答案：C
解析：
【知识点】建设工程物权制度。选项ABD地役权不得单独保留、转让或者与供役地需役地分离。
依照《民用机场管理条例》的规定，在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内从事影响民用机场电磁环境保护活动的，由（）责令改正；情节严重的，处2万元以上10万元以下的罚款。
A.民航地区管理局
B.民航地区空管局
C.民用机场所在地县级以上地方人民政府
D.民用机场管理机构
B.民航地区空管局
C.民用机场所在地县级以上地方人民政府
D.民用机场管理机构
答案：C
解析：
这是《民用机场管理条例》第81条规定。
21年一级建造师考试试题题库8辑 第3辑
4G 移动系统网络结构可分为（ ）。
A．物理网络层
B．中间环境层
C．应用网络层
D．分组交换层
E．数据交换层
A．物理网络层
B．中间环境层
C．应用网络层
D．分组交换层
E．数据交换层
答案：A,B,C
解析：
4G 移动系统网络结构可分为三层:物理网络层、中间环境层、应用网络层。物理网络层提供接人和路由选择功能，它们由无线和核心网的结合格式完成。
会计核算上，企业将融资租入的设备作为自有固定资产核算，体现了（ ）原则的要求。
A、重要性
B、谨慎性
C、实质重于形式
D、相关性
B、谨慎性
C、实质重于形式
D、相关性
答案：C
解析：
2020版教材P93 / 2019版教材P91
5.企业应当按照交易或者事项的经济实质进行会计确认、计量和报告，不应仅以交易或者事项的法律形式为依据。这是会计核算中实质重于形式原则的要求。
5.企业应当按照交易或者事项的经济实质进行会计确认、计量和报告，不应仅以交易或者事项的法律形式为依据。这是会计核算中实质重于形式原则的要求。
民航机场工程建设乙级监理单位可承担飞行区等级（ ）及以下机场工程建设项目的建设监理。
A.3D
B.4C
C.4D
D.4E
B.4C
C.4D
D.4E
答案：C
解析：
@##
根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（ ）造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善
答案：C
解析：
建筑工程一切险的保险范围是自然事件（地震、海啸等）和意外事故（火灾、爆炸）。
滑行道与滑行道交叉处应设（ ）。
A．增补面
B．过渡面
C．扩展面
D．加宽面
正确答案：A
混凝土流动性的主要影响因素是混凝土的()。
A.单方用水量
B.搅拌时间
C.运输距离
D.粗细骨料级配
B.搅拌时间
C.运输距离
D.粗细骨料级配
答案：A
解析：
在民航无线电台(站)电磁环境保护区域内从事掘土、采砂石等活动，应由（ ）责令改正，对情节严重者还应处以罚款。
A.机场安全保卫部门
B.机场运行部门
C.机场所在地县级以上人民政府
D.机场所在地地区民航管理局
B.机场运行部门
C.机场所在地县级以上人民政府
D.机场所在地地区民航管理局
答案：C
解析：
本题考核的是民航机场范围内禁止的活动。《民用机场管理条例》(国务院令第553号)对保护机场电磁环境又做了强调：违反本条例的规定，在民用航空无线电台(站)电磁环境保护区域内从事下列活动的，由民用机场所在地县级以上地方人民政府责令改正；情节严重的，处2万元以上10万元以下的罚款。故选项C正确。
装配式预应力混凝土水池吊装中，当预制构件平面与吊绳的交角小于（ ）时，应对 构件进行强度验算。
A. 45° B. 50°
C. 55° D. 60°
A. 45° B. 50°
C. 55° D. 60°
答案：A
解析：
21年一级建造师考试试题题库8辑 第4辑
通信局(站)的天线必须安装( )。
A.避雷带
B.避雷针
C.引下线
D.地网
B.避雷针
C.引下线
D.地网
答案：B
解析：
自动化仪表安装的施工准备阶段工作是保证工程顺利进行的重要环节，其主要工作内容包括（）。
A.参加施工图设计文件会审
B.编制施工预算
C.各控制室布置
D.工机具和标准仪器的准备
E.编制施工进度计划
B.编制施工预算
C.各控制室布置
D.工机具和标准仪器的准备
E.编制施工进度计划
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P130 / 2019版教材P120
（1）参加施工图设计文件会审，编制施工预算
（2）技术准备。编制自动化仪表工程安装施工组织设计或自动化仪表工程施工方案已批准。
（3）进行技术交底。明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项，强调工程技术的具体要求、安全措施、施工程序等。
（4）施工机具、标准仪器、仪表设备及材料的准备。
（1）参加施工图设计文件会审，编制施工预算
（2）技术准备。编制自动化仪表工程安装施工组织设计或自动化仪表工程施工方案已批准。
（3）进行技术交底。明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项，强调工程技术的具体要求、安全措施、施工程序等。
（4）施工机具、标准仪器、仪表设备及材料的准备。
在绘制单代号搭接网络图时，如果绑扎钢筋开始5天后，铺设电线管工作才能结束，这种逻辑关系可表示为（ ）。
A.FTS
B.STS
C.FTF
D.STF
B.STS
C.FTF
D.STF
答案：D
解析：
2020/2019教材P128
原文是：4.开始到完成时距（STFi，j）的连接方法例如要挖掘带有部分地下水的土壤，地下水位以上的土壤可以在降低地下水位工作完成之前开始，而在地下水位以下的土壤则必须要等降低地下水位之后才能开始。降低地下水位工作的完成与何时挖地下水位以下的土壤有关，至于降低地下水位何时开始，则与挖土没有直接联系。这种开始到结束的限制时间就是STF时距。
原文是：4.开始到完成时距（STFi，j）的连接方法例如要挖掘带有部分地下水的土壤，地下水位以上的土壤可以在降低地下水位工作完成之前开始，而在地下水位以下的土壤则必须要等降低地下水位之后才能开始。降低地下水位工作的完成与何时挖地下水位以下的土壤有关，至于降低地下水位何时开始，则与挖土没有直接联系。这种开始到结束的限制时间就是STF时距。
指出乙方向甲方索赔成立的事件，并分别说明索赔内容和理由
答案：
解析：
索赔成立的事件有事件一、事件四、事件五。事件一，按不可抗力处理，又是在关 键线路上，所以只赔工期5d,不赔费用。事件四，出现质量问题是甲方的责任，也是在关键 线路上，所以可赔工期9d，还可赔费用3万元。事件五，是甲方的责任，但工作不在关键线 路上，有时差存在，所以只赔费用，不赔工期。
为实现进度目标而采取的经济激励措施所需要的费用，应在（ ）中考虑加快工程进度所需要的资金。
A. 工程预算
B. 投标报价
C. 投资估算
D. 工程概算
A. 工程预算
B. 投标报价
C. 投资估算
D. 工程概算
答案：A
解析：
本题主要考查项目进度控制的经济措施。
建设工程项目进度控制的经济措施涉及资金需求计划、资金供应的条件和经济激励措施等。在工程预算中应考虑加快工程进度所需的资金，其中包括为实现进度目标而采取的经济激励措施所需要的费用。
综上所述，本题正确答案为A。
建设工程项目进度控制的经济措施涉及资金需求计划、资金供应的条件和经济激励措施等。在工程预算中应考虑加快工程进度所需的资金，其中包括为实现进度目标而采取的经济激励措施所需要的费用。
综上所述，本题正确答案为A。
施工企业为购置和建造固定资产、无形资产和其他长期资产而发生的支出属于（ ）。
A.营业外支出
B.投资性支出
C.资本性支出
D.期间费用支出
B.投资性支出
C.资本性支出
D.期间费用支出
答案：C
解析：
资本性支出是指某项效益及于几个会计年度(或几个营业周期)的支出，如企业购置和建造固定资产、无形资产及其他资产的支出、长期投资支出等，对于这类支出应予以资本化，而不能作为当期的费用。
工程勘察报告《附图和附表》中应包括：综合工程地质图，原位测试图表，土工试验图表，（）等内容。
A.工程勘察施工日记表 B.勘察点平面位置图
C.工程地质剖面图 D.钻孔柱状图
E.各岩土单元体的物理、力学指标统计表
A.工程勘察施工日记表 B.勘察点平面位置图
C.工程地质剖面图 D.钻孔柱状图
E.各岩土单元体的物理、力学指标统计表
答案：B,C,D,E
解析：
下列有关横道图的优缺点，描述正确的有（ ）。
A.横道计划形象、直观，且易于编制和理解
B.不利于建设工程进度的动态控制
C.能够明确地反映出关键工作和关键线路
D.不能反映出工作所具有的机动时间
E.不能反映出工程费用与工期之间的关系
B.不利于建设工程进度的动态控制
C.能够明确地反映出关键工作和关键线路
D.不能反映出工作所具有的机动时间
E.不能反映出工程费用与工期之间的关系
答案：A,B,D,E
解析：
利用横道图表示工程进度计划，不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路，
也就无法反映出整个工程项目的关键所在，因而不便于进度控制人员抓住主要矛盾。故选项C错误。
也就无法反映出整个工程项目的关键所在，因而不便于进度控制人员抓住主要矛盾。故选项C错误。 21年一级建造师考试试题题库8辑 第5辑
对施工成本管理，应当从多方面采取措施，下列属于组织措施的有（ ）。
A.实行项目经理责任制
B.落实施工成本管理的人员
C.确定合理详细的工作流程
D.对施工成本管理目标进行风险分析
E.对不同的技术方案进行技术经济分析
B.落实施工成本管理的人员
C.确定合理详细的工作流程
D.对施工成本管理目标进行风险分析
E.对不同的技术方案进行技术经济分析
答案：A,B,C
解析：
水泥混凝土路面的养护时间应根据（ ）而定。
A.抗压强度
B.温度与湿度
C.弯拉强度
D.施工方法
B.温度与湿度
C.弯拉强度
D.施工方法
答案：C
解析：
2020版教材P106/2019版教材P102
水泥混凝土路面施工中混凝土路面的养护，养护时间根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强工的80%，应特别注重前7d的保湿（温）养护。
水泥混凝土路面施工中混凝土路面的养护，养护时间根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强工的80%，应特别注重前7d的保湿（温）养护。
为表现施工过程中支模、绑扎钢筋、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，应当编制( )。
A.任务分工表
B.项目结构图
C.管理职能分工表
D.工作流程图
B.项目结构图
C.管理职能分工表
D.工作流程图
答案：D
解析：
2020/2019教材P12
工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。
工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各分项工作之间的逻辑关系。原D选项是工作流程组织，但是要和“编制”二字联系想来，应该是工作流程图。
因为工作流程组织是一个很虚的东西，他要靠工作流程图才能展现出来。
工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。
工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各分项工作之间的逻辑关系。原D选项是工作流程组织，但是要和“编制”二字联系想来，应该是工作流程图。
因为工作流程组织是一个很虚的东西，他要靠工作流程图才能展现出来。
海岸港的泥沙淤积，主要受()的影响。
A.疏浚施工
B.水深
C.波浪
D.海流
E.海水含盐度
B.水深
C.波浪
D.海流
E.海水含盐度
答案：C,D
解析：
符合微波天线馈源安装的技术要求的有( )。
A.馈源极化方向和波导接口符合馈线走向的要求
B.不受外加应力影响
C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于±25。
D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑
E.馈线连接的接口清洁且电接触良好
B.不受外加应力影响
C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于±25。
D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑
E.馈线连接的接口清洁且电接触良好
答案：A,B,D,E
解析：
微波天线、馈源安装技术要求： 1. 安装方位角及俯仰角应符合工程设计规定，垂直方向和水平方位应留有调整余量。
2. 安装加固方式应符合设备出厂说明书的技术要求，加固应稳定、牢固，天线与座架(或挂架)间不应有相对摆动。水平支撑杆安装角度应符合工程设计规定，水平面与中心轴线的夹角应小于或等于25°垂直面与中心轴线的夹角应小于或等于5°加固螺栓必须由上往下穿。
3. 组装式天线主反射面各分瓣应按设备出厂说明书相应顺序拼装，并使天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑。
4. 主反射器口面的保护罩应按设备出厂说明书技术要求正确安装，各加固点应受力均匀。
5. 天线馈游、加固应符合设备出厂说明书的技术要求。馈源极化方向和波导接口应符合工程设计及馈线走向的要求，加固应合理，不受外加应力的影响。与馈线连接的接口面应清洁干净，电接触良好。
2. 安装加固方式应符合设备出厂说明书的技术要求，加固应稳定、牢固，天线与座架(或挂架)间不应有相对摆动。水平支撑杆安装角度应符合工程设计规定，水平面与中心轴线的夹角应小于或等于25°垂直面与中心轴线的夹角应小于或等于5°加固螺栓必须由上往下穿。
3. 组装式天线主反射面各分瓣应按设备出厂说明书相应顺序拼装，并使天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑。
4. 主反射器口面的保护罩应按设备出厂说明书技术要求正确安装，各加固点应受力均匀。
5. 天线馈游、加固应符合设备出厂说明书的技术要求。馈源极化方向和波导接口应符合工程设计及馈线走向的要求，加固应合理，不受外加应力的影响。与馈线连接的接口面应清洁干净，电接触良好。
关于工程质量检测的说法，正确的有()。
A．检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字
B．工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
C．检测机构不得与建设单位有隶属关系
D．检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E．检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责
B．工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
C．检测机构不得与建设单位有隶属关系
D．检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E．检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责
答案：A,D,E
解析：
2011年建设工程法规真题第86题
本题考查的是工程质量检测单位的资质和检测规定。
A项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。因此，A项正确。
CD项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。因此，D项正确，C项错误。
E项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。检测机构违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。因此，E项正确。
B项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构从事本办法附件一规定的质量检测业务，应当依据本办法取得相应的资质证书。法律仅规定是独立的中介机构，对其营利性并未规定，因此B项错误。
综上所述，本题的正确答案为ADE。@##
本题考查的是工程质量检测单位的资质和检测规定。
A项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。因此，A项正确。
CD项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。因此，D项正确，C项错误。
E项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。检测机构违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。因此，E项正确。
B项：根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构从事本办法附件一规定的质量检测业务，应当依据本办法取得相应的资质证书。法律仅规定是独立的中介机构，对其营利性并未规定，因此B项错误。
综上所述，本题的正确答案为ADE。@##
选择的受力点和方案应征得（ ）的同意。
A.设计人员
B.质量监督部门
C.建筑物施工单位
D.监理工程师
B.质量监督部门
C.建筑物施工单位
D.监理工程师
答案：A
解析：
教材P39
9.利用构筑物吊装:即利用建筑结构作为吊装点，通过卷扬机、滑轮组等吊具实现设备的提升或移动。利用构筑物吊装法作业时应做到:
（1）编制专门吊装方案，应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核。
（2）选择的受力点和方案应征得设计人员的同意。
（3）对于通过锚固点或直接捆绑的承载部位，还应对局部采取补强措施;如采用大块钢板、枕木等进行局部补强，采用角钢或木方对梁或柱角进行保护。
（4）施工时，应设专人对受力点的结构进行监视。
9.利用构筑物吊装:即利用建筑结构作为吊装点，通过卷扬机、滑轮组等吊具实现设备的提升或移动。利用构筑物吊装法作业时应做到:
（1）编制专门吊装方案，应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核。
（2）选择的受力点和方案应征得设计人员的同意。
（3）对于通过锚固点或直接捆绑的承载部位，还应对局部采取补强措施;如采用大块钢板、枕木等进行局部补强，采用角钢或木方对梁或柱角进行保护。
（4）施工时，应设专人对受力点的结构进行监视。
抗渗性要求较高且要求早强的防水工程，拌制混凝土时应掺加（ ）
A.减水剂
B.密实剂
C.膨胀剂
D.速凝剂
B.密实剂
C.膨胀剂
D.速凝剂
答案：B
解析：
本题考核的是防水混凝土的特点。密实剂早期强度高、抗渗等级高，适用于工期紧迫、要求早强及抗渗性要求较高的防水工程及一般防水工程。
21年一级建造师考试试题题库8辑 第6辑
依《中华人民共和国民用航空法》，()民用机场应当由民用机场所在地的县级以上地方人民政府发布公告。
A.开通
B.关闭
C.新建
D.改建
E.扩建
B.关闭
C.新建
D.改建
E.扩建
答案：C,E
解析：
张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制水泥混凝土的材料。一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了安全生产从业人员权利中的（ ）。
A. 知情权
B. 拒绝权
C. 批评权和检举控告权
D. 紧急避险权
A. 知情权
B. 拒绝权
C. 批评权和检举控告权
D. 紧急避险权
答案：B
解析：
B项：《安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。本题中，项目经理要求张某将不合格的石料混进合格的石料中，属于违章指挥，张某有权拒绝。所以B项正确。
A项：知情权是指，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。所以A项错误。
C项：《安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。所以C项错误。
D项：《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。所以D项错误。
综上所述，本题正确答案为B。
A项：知情权是指，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。所以A项错误。
C项：《安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。所以C项错误。
D项：《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。所以D项错误。
综上所述，本题正确答案为B。
背景资料：
某开发商投资新建一栋24层住宅楼，经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了施工总承包合同。
本合同总价5000万元，其中工程价款约定如下：(1)工程预付款为合同价的10％；
(2)工程预付款扣回的时间及比例：自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60％后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两个月等额扣回；(3)工程质量保修金为工程结算总价的5％，竣工结算时一次性扣留；(4)工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90％停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙，责成项目总工程师组织编制该项目的《项目管理实施规划》。项目总工程师认为该项目《施工组织设计》编制详细、完善．满足指导现场施工的要求，可以直接用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》，不需要再单独编制。
事件二：本工程总施工时间7个月，施工过程中，每月完成的工作量统计如下表：
事件三：施工过程中，双方签订《关于钢筋价格调整的补充协议》，确定因钢材涨价增补价差40万元。因施工单位现场管理不力，建设单位罚款5万元。
问题：
1．列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元?工程预付款从几月份开始起扣?
2．指出事件一中不妥之处，并分别说明理由。
3．事件二中，7、8月份开发公司应支付工程款多少万元?截至8月末累计支付工程款多少万元?
4．事件三中，工程竣工验收合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累计支付工程款是多少万元?本工程竣工结算是多少万元?本工程保修金是多少万元(结果均保留两位小数)?
5．《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201由哪些部分组成?并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分?
某开发商投资新建一栋24层住宅楼，经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了施工总承包合同。
本合同总价5000万元，其中工程价款约定如下：(1)工程预付款为合同价的10％；
(2)工程预付款扣回的时间及比例：自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60％后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两个月等额扣回；(3)工程质量保修金为工程结算总价的5％，竣工结算时一次性扣留；(4)工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90％停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙，责成项目总工程师组织编制该项目的《项目管理实施规划》。项目总工程师认为该项目《施工组织设计》编制详细、完善．满足指导现场施工的要求，可以直接用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》，不需要再单独编制。
事件二：本工程总施工时间7个月，施工过程中，每月完成的工作量统计如下表：
事件三：施工过程中，双方签订《关于钢筋价格调整的补充协议》，确定因钢材涨价增补价差40万元。因施工单位现场管理不力，建设单位罚款5万元。
问题：
1．列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元?工程预付款从几月份开始起扣?
2．指出事件一中不妥之处，并分别说明理由。
3．事件二中，7、8月份开发公司应支付工程款多少万元?截至8月末累计支付工程款多少万元?
4．事件三中，工程竣工验收合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累计支付工程款是多少万元?本工程竣工结算是多少万元?本工程保修金是多少万元(结果均保留两位小数)?
5．《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201由哪些部分组成?并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分?
答案：
解析：
1．工程预付款：5000×10％=500万元。
工程预付款起扣点：5000×60％=3000万元。
从7月开始起扣工程预付款。
2.事件一中不妥之处和理由分别如下：
不要一：公司委派另一未完工项目的项目经理兼任该项目的项目经理；
理由：项目经理不应同时承担两个未完项目领导岗位的工作。
不妥二：由项目总工程师组织编制项目管理实施规划；
理由：项目管理实施规划应由项目经理组织编制。
不妥三：不需要再单独编制项目管理实施规划；
理由：本项目24层为中型项目，大中型项目应单独编制项目管理实施规划。
3.7月支付工程款：800-250=550万元；
8月应支付工程款：650-250=400万元；
截至8月末累计应支付工程款：2950+550+400=3900万元。
4.工程竣工结算之前累计应支付工程款：5000×90％=4500万元；
竣工结算：5000+40-5=5035万元；
工程保修金：5035×5％=251．75万元。
5.《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。
《关于钢筋价格调整的补充协议》属于协议书部分。
工程预付款起扣点：5000×60％=3000万元。
从7月开始起扣工程预付款。
2.事件一中不妥之处和理由分别如下：
不要一：公司委派另一未完工项目的项目经理兼任该项目的项目经理；
理由：项目经理不应同时承担两个未完项目领导岗位的工作。
不妥二：由项目总工程师组织编制项目管理实施规划；
理由：项目管理实施规划应由项目经理组织编制。
不妥三：不需要再单独编制项目管理实施规划；
理由：本项目24层为中型项目，大中型项目应单独编制项目管理实施规划。
3.7月支付工程款：800-250=550万元；
8月应支付工程款：650-250=400万元；
截至8月末累计应支付工程款：2950+550+400=3900万元。
4.工程竣工结算之前累计应支付工程款：5000×90％=4500万元；
竣工结算：5000+40-5=5035万元；
工程保修金：5035×5％=251．75万元。
5.《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。
《关于钢筋价格调整的补充协议》属于协议书部分。
某施工企业编制某建设项目施工组织总设计，先后进行了相关的资料的收集和调研、主要工种工程量的计算 、施工总体部署的确定等工作，接下来应进行的工作是( )。（2012）
A.施工总进度计划的编制
B.施工方案的拟订
C.资源需求量计划的编制
D.施工总平面图的设计
B.施工方案的拟订
C.资源需求量计划的编制
D.施工总平面图的设计
答案：A
解析：
编制程序教材已经弱化了，下面的顺序基本也是编制顺序
【解析】施工组织总设计的主要内容如下（参考《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502—2009)：
(1) 工程概况；
(2) 总体施工部署；
(3) 施工总进度计划；
(4) 总体施工准备与主要资源配置计划
(5) 主要施工方法；
( 6 ) 施工总平面布置。
@##
【解析】施工组织总设计的主要内容如下（参考《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502—2009)：
(1) 工程概况；
(2) 总体施工部署；
(3) 施工总进度计划；
(4) 总体施工准备与主要资源配置计划
(5) 主要施工方法；
( 6 ) 施工总平面布置。
@##
建筑装饰装修工程的质量保障和验收合格应该体现在工程的全过程中，这个全过程包括对（ ）提出要求，并有明确的基本规定，才能最终实现工程质量达到优秀并验收合格。
A．设计
B．材料
C．管理
D．施工
E．验收
正确答案：ABD
注册建造师执业工程规模标准(铁路工程)规定，铁路隧道长度为（ ），属于中型工程规模。
A.3000m(含)以上
B.1000(含)～3000m
C.500(含)～1000m
D.500m以下
B.1000(含)～3000m
C.500(含)～1000m
D.500m以下
答案：B
解析：
关于井点降水施工的说法中，正确的是()。
A.当降水宽度小于6m，深度小于5m时，只能采用双排井点
B.有地下水的黄土地段，当降水深为3～6m时，可采用井点降水
C.当降水深度大于6m时，可采用深井井点降水
D.井点系统安装完毕后，应进行抽水试验，检查有无漏气、漏水情况
E.抽水作业开始后，宜连续不间断地进行抽水
B.有地下水的黄土地段，当降水深为3～6m时，可采用井点降水
C.当降水深度大于6m时，可采用深井井点降水
D.井点系统安装完毕后，应进行抽水试验，检查有无漏气、漏水情况
E.抽水作业开始后，宜连续不间断地进行抽水
答案：B,C,D,E
解析：
本题考核的是井点降水施工应符合的规定。井点降水施工应符合的规定：(1)当降水宽度小于6m，深度小于5m时，可采用单排井点。井点间距宜为1～1．5m。
(2)有地下水的黄土地段，当降水深度为3～6m时，可采用井点降水；当降水深度大于6m时，可采用深井井点降水。
(3)滤水管应深入含水层，各滤水管的高程应齐平。
(4)井点系统安装完毕后，应进行抽水试验，检查有无漏气、漏水情况。
(5)抽水作业开始后，宜连续不问断地进行抽水，并随时观测附近区域地表是否产生沉降，必要时应采取防护措施。
(2)有地下水的黄土地段，当降水深度为3～6m时，可采用井点降水；当降水深度大于6m时，可采用深井井点降水。
(3)滤水管应深入含水层，各滤水管的高程应齐平。
(4)井点系统安装完毕后，应进行抽水试验，检查有无漏气、漏水情况。
(5)抽水作业开始后，宜连续不问断地进行抽水，并随时观测附近区域地表是否产生沉降，必要时应采取防护措施。
港口工程质量检验中，码头工程按（ ）划分单位工程。
A.泊位
B.主要部位
C.工程材料
D.施工顺序
B.主要部位
C.工程材料
D.施工顺序
答案：A
解析：
2020版教材页码P323-P327
（1）码头工程按泊位或座划分单位工程。
（2）防波堤工程按座或合同标段划分单位工程，长度较长的，以长度1000 - 2000m划分为一个单位工程。
（3）船坞、船台、滑道按座划分单位工程。
（4）港区堆，场、道路按设计单元划分单位工程。
（5）翻车机房按座划分单位工程，翻车机房地下廊道作为一个单位工程。
（1）码头工程按泊位或座划分单位工程。
（2）防波堤工程按座或合同标段划分单位工程，长度较长的，以长度1000 - 2000m划分为一个单位工程。
（3）船坞、船台、滑道按座划分单位工程。
（4）港区堆，场、道路按设计单元划分单位工程。
（5）翻车机房按座划分单位工程，翻车机房地下廊道作为一个单位工程。
21年一级建造师考试试题题库8辑 第7辑
为使业主方各工作部门和项目各参与方方便快捷地获取进度信息，可利用( )作为基于互联网的信息处理平台辅助进度控制。
A.Extranet
B.局域网
C.项目信息门户
D.Internet
B.局域网
C.项目信息门户
D.Internet
答案：C
解析：
2020/2019教材P116
为使业主方各工作部门和项目各参与方方便快捷地获取进度信息，可利用项目信息门户作为基于互联网的信息处理平台辅助进度控制。
为使业主方各工作部门和项目各参与方方便快捷地获取进度信息，可利用项目信息门户作为基于互联网的信息处理平台辅助进度控制。
上题中该公司的总投资利润率为( )。
A．20％ B．17．1％ C．18．1％D．13．3％
正确答案：C
湿陷性黄土土基为防止雨水渗入，应在碾压密实的土基上铺设一层（ ）。
A.混凝土
B.黏性土
C.石灰土
D.粉煤灰
B.黏性土
C.石灰土
D.粉煤灰
答案：C
解析：
本题考核的是湿陷性黄土土基的防水处理。在碾压密实的湿陷性黄土土基上设一层石灰土，防止雨水渗入到下层土基(垫层法)。
根据《标准施工招标文件》，在施工过程中由于发包人原因导致的工程缺陷和损失，承包人可以要求合理补偿（ ）。
A、工期
B、费用
C、利润
D、成本
E、违约金
B、费用
C、利润
D、成本
E、违约金
答案：B,C
解析：
2020版教材P280 / 2019版教材P274
发包人原因导致的工程缺陷和损失包括费用和利润。
发包人原因导致的工程缺陷和损失包括费用和利润。
板桩建筑物锚碇系统的拉杆要承受拉力，采用钢拉杆时，材料应具有出厂合格证书，并按有关规定抽样对其()进行检验。
A.物理性能
B.力学性能
C.机械性能
D.化学成分
E.化学性能
B.力学性能
C.机械性能
D.化学成分
E.化学性能
答案：C,D
解析：
乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元?
正确答案：
（1）事件三：屋面劳务分包方：0.8万元（1分）。
（2）事件二：大模板供货方。
直接经济损失20万元（1分）；
工期损失补偿：10天×1万元/天=10万元（1分）；
向大模板供货方索赔总金额=30万元（1分）。
（1）事件三：屋面劳务分包方：0.8万元（1分）。
（2）事件二：大模板供货方。
直接经济损失20万元（1分）；
工期损失补偿：10天×1万元/天=10万元（1分）；
向大模板供货方索赔总金额=30万元（1分）。
分散在不同地点的建设项目参与方的建设项目信息处理的远程数据通信方式有（ ）。
A.基于互联网的项目专用网站
B.电子邮件
C.基于互联网的项目信息门户
D.数据库
E.基于互联网的移动通信网络
B.电子邮件
C.基于互联网的项目信息门户
D.数据库
E.基于互联网的移动通信网络
答案：A,B,C
解析：
2020教材P347 / 2019教材P342
分散在不同地点的建设项目参与方的建设项目信息处理的远程数据通信方式有：1.通过电子邮件收集信息和发布信息；2.通过基于互联网的项目专用网站，或通过基于互联网的项目信息门户；3.召开网络会议；4.基于互联网的远程教育与培训等。
分散在不同地点的建设项目参与方的建设项目信息处理的远程数据通信方式有：1.通过电子邮件收集信息和发布信息；2.通过基于互联网的项目专用网站，或通过基于互联网的项目信息门户；3.召开网络会议；4.基于互联网的远程教育与培训等。
关于自动喷水灭火系统喷头安装要求的说法，正确的是（ ）。2015
A．应在系统试压前安装
B．安装时可对喷头进行拆装
C．可给喷头装饰性涂层
D．不得利用喷头的框架施拧
B．安装时可对喷头进行拆装
C．可给喷头装饰性涂层
D．不得利用喷头的框架施拧
答案：D
解析：
喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。安装时不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换。
21年一级建造师考试试题题库8辑 第8辑
关于买卖合同法律特征的表述中，不正确的是( )。
A.买卖合同是实践合同
B.买卖合同是双务合同
C.买卖合同是有偿合同
D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同
B.买卖合同是双务合同
C.买卖合同是有偿合同
D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同
答案：A
解析：
买卖合同具有的法律特征包括：①买卖合同是一种转移财产所有权的合同；②买卖合同是有偿合同；③买卖合同是双务合同；④买卖合同是诺成合同。
与计算投资回收期无关的指标是（ ）。
A、项目寿命期
B、现金流入
C、现金流出
D、期初投资
B、现金流入
C、现金流出
D、期初投资
答案：A
解析：
2020/2019版教材P22
考点:投资回收期分析概念的记忆。Pt-技术方案静态投资回收期；Ci-技术方案现金流入量；Co-技术方案现金流出量；（Ci-Co）-技术方案第n年净现金流量。
考点:投资回收期分析概念的记忆。Pt-技术方案静态投资回收期；Ci-技术方案现金流入量；Co-技术方案现金流出量；（Ci-Co）-技术方案第n年净现金流量。
质量控制点设置以后，还要根据重要质量特性进行重点控制，预应力钢筋的张拉工艺操作过程及张拉力的控制属于质量控制点中的重点控制对象的（ ）。
A.人的行为
B.材料的质量与性能
C.施工方法与关键操作
D.施工技术参数
B.材料的质量与性能
C.施工方法与关键操作
D.施工技术参数
答案：C
解析：
施工方法与关键操作：某些直接影响工程质量的关键操作应作为控制的重点，如预应力钢筋的张拉工艺操作过程及张拉力的控制，是可靠地建立预应力值和保证预应力构件质量的关键。
项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括设计质量、材料质量、影响项目运行或运营的环境质量和（）等。
A.人的质量
B.设备质量
C.施工组织设计质量
D.质量保证体系的质量
B.设备质量
C.施工组织设计质量
D.质量保证体系的质量
答案：B
解析：
2020/2019教材P5
质量目标包括满足相应的技术规范和技术标准的规定，以及满足业主方相应的质量要求。项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括设计质量、材料质量、设备质量和影响项目运行或运营的环境质量等。
质量目标包括满足相应的技术规范和技术标准的规定，以及满足业主方相应的质量要求。项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括设计质量、材料质量、设备质量和影响项目运行或运营的环境质量等。
起吊混凝土预制构件时，吊绳与水平夹角不得小于()。
A.30°
B.35°
C.40°
D.45°
B.35°
C.40°
D.45°
答案：D
解析：
某施工分包合同约定，由总包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。
A.总承包单位、出租单位、监理单位、建设单位
B.总承包单位、出租单位、安装单位、监理单位
C.分包单位、出租单位、安装单位、建设单位
D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位
B.总承包单位、出租单位、安装单位、监理单位
C.分包单位、出租单位、安装单位、建设单位
D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位
答案：D
解析：
2020版教材P252 / 2019版教材P251
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。
下列选项中，关于技术方案经济效果评价的说法，正确的是（ ）。
A.若财务净现值小于0，则该技术方案的收益一定为负值
B.若基准收益率大于财务内部收益率，则该方案可行
C.财务净现值大于0，说明该技术方案可以获得超额净收益
D.财务内部收益率的大小不受外部参数影响
E.确定基准收益率的基础是资金成本和机会成本
B.若基准收益率大于财务内部收益率，则该方案可行
C.财务净现值大于0，说明该技术方案可以获得超额净收益
D.财务内部收益率的大小不受外部参数影响
E.确定基准收益率的基础是资金成本和机会成本
答案：C,D,E
解析：
P26，A：FNPV＜0，方案不可行，但是方案收益不一定是负值；B 若基准收益率大于财务内部收益率，则该方案不可行。
某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标,但是，在提交标书时，不慎将两个项 目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）
A.要约内容不明确 B.要约人不特定
C.受要约人错误 D.无订立合同的意思表示
A.要约内容不明确 B.要约人不特定
C.受要约人错误 D.无订立合同的意思表示
答案：C
解析：
根据《合同法》,要约应具备下列条件：要约是由特定人作出的意思表示；要约必须具有订立合同的意思表示；要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出。受要约人错误的要约不能称得上是要约。
上一篇：2021一级建造师考试答案7章
下一篇：2021一级建造师答疑精华9卷
热门文章
