21年一级建造师历年真题9篇
发布时间：2021-07-24
21年一级建造师历年真题9篇 第1篇
运输民用爆炸物品的，应当凭（ ）按照许可的品种、数量运输。
A.民用爆炸物品运输许可证
B.民用爆炸物品购买许可证
C.民用爆炸物品安全许可证
D.民用爆炸物品生产许可证
B.民用爆炸物品购买许可证
C.民用爆炸物品安全许可证
D.民用爆炸物品生产许可证
答案：A
解析：
《民用爆炸物品安全管理条例》规定，运输民用爆炸物品的，应当凭民用爆炸物品运输许可证按照许可的品种、数量运输。因此，答案为A。
根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，下列关于履约担保的表述中,正确的有（ ）。
A.承包人应在收到中标函之后28天内提交履约担保 B.银行保函的货币种类必须是本国货币
C.提供履约担保的机抅必须经过发包人同意
D.在缺陷责任证书发出14天内发包人应将履约担保退还给承包人
E.因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担
A.承包人应在收到中标函之后28天内提交履约担保 B.银行保函的货币种类必须是本国货币
C.提供履约担保的机抅必须经过发包人同意
D.在缺陷责任证书发出14天内发包人应将履约担保退还给承包人
E.因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担
答案：A,C,D
解析：
根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，对履约担保的规定有：如東合同要-求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后28天内，按投标 书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主。该保函应与投标书附件中规定 的货币种类及其比例相一致。提供担保的机构必须经业主同意。除非合同另有规定，执 行本款时所发生的费用应由承包人负担。在发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并应在上述缺陷责任证书发出后14天内将该保函退还给承包人。
关于民事诉讼程序中证据的应用，下列说法正确的有（ ）。
A.当事人对自己提出的主张应当及时提供证据
B.第一审普通程序案件的举证期限不得少于 10 日
C.国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证
D.无正当理由未出庭作证的证人证言，不能作为证据
E.涉及国家秘密的证据可以在公开开庭时出示
B.第一审普通程序案件的举证期限不得少于 10 日
C.国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证
D.无正当理由未出庭作证的证人证言，不能作为证据
E.涉及国家秘密的证据可以在公开开庭时出示
答案：A,C
解析：
B 错误，第一审普通程序案件的举证期限不得少于 15 日；D 错误，无正当理由未出庭作证的证人证言，不能单独作为认定案件事实的依据；E 错误，对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。
目前我国铁路桥梁施工中，管桩的主要类型有（ ）。
A.钢筋混凝土管桩
B.混凝土管桩
C.预应力管桩
D.带肋管桩
E.钢管桩
B.混凝土管桩
C.预应力管桩
D.带肋管桩
E.钢管桩
答案：A,C,E
解析：
2020版教材页码P48-53
目前我国铁路桥梁施工中，管桩主要有钢筋混凝土管桩、预应力管桩和钢管桩三种。
目前我国铁路桥梁施工中，管桩主要有钢筋混凝土管桩、预应力管桩和钢管桩三种。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，工程发包时，招标人要求压缩的工期天数最多超过定额工期的（ ）时，应当在招标文件中明示增加赶工费用。
A、5%
B、10%
C、20%
D、30%
B、10%
C、20%
D、30%
答案：C
解析：
2020版教材P273 / 2019版教材P267
“工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。”
“工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。”
下列关于建造师和项目经理说法中，正确的有（ ）。
A.建造师是一种工作岗位的名称
B.项目经理是一个的专业人士名称
C.项目经理不得同时担任其他项目的项目经理
D.在通用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册证书编号等事项
E.项目经理是施工企业的法定代表人在项目上的代表人
B.项目经理是一个的专业人士名称
C.项目经理不得同时担任其他项目的项目经理
D.在通用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册证书编号等事项
E.项目经理是施工企业的法定代表人在项目上的代表人
答案：C,E
解析：
选项 A，建造师是一种专业人士的名称；选项 B，项目经理是一个工作岗位的名称；选项 D，在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册证书编号等事项。
21年一级建造师历年真题9篇 第2篇
隧道工程的主体结构物通常指（ ）。2013年
A．洞内行车道路
B．洞身预支护与衬砌
C．洞身衬砌和洞门构造物
D．防排水构造物
B．洞身预支护与衬砌
C．洞身衬砌和洞门构造物
D．防排水构造物
答案：C
解析：
主体构造物通常指洞身衬砌和洞门构造物，附属构造物是主体构造物以外的其他建筑物，是为了运营管理、维修养护、给水排水、供蓄发电、通风、照明、通信、安全等而修建的构造物。
既是工程拨款或货款的最高限额，又是控制单位工程预算的主要依据的文件是经过批准的（ ）。
A、开工报告
B、资金申请报告
C、设计概算文件
D、项目建议书
B、资金申请报告
C、设计概算文件
D、项目建议书
答案：C
解析：
2020版教材P209 / 2019版教材P203
设计概算是设计文件的重要组成部分，是由设计单位根据初步设计（或技术设计）图纸及说明、概算定额（或概算指标）、各项费用定额或取费标准（指标）、设备、材料预算价格等资料或参照类似工程预决算文件，编制和确定的建设工程项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用的文件设计概算是制定和控制建设投资的依据。对于使用政府资金的建设项目按照规定报请有关部门或单位批准初步设计及总概算，一经上级批准，总概算就是总造价的最髙限额,不得任意突破，如有突破须报原审批部门批准。
设计概算是设计文件的重要组成部分，是由设计单位根据初步设计（或技术设计）图纸及说明、概算定额（或概算指标）、各项费用定额或取费标准（指标）、设备、材料预算价格等资料或参照类似工程预决算文件，编制和确定的建设工程项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用的文件设计概算是制定和控制建设投资的依据。对于使用政府资金的建设项目按照规定报请有关部门或单位批准初步设计及总概算，一经上级批准，总概算就是总造价的最髙限额,不得任意突破，如有突破须报原审批部门批准。
如果投资方案在经济上可行，则有（ ）。
A．财务净现值<0，财务内部收益率>基准收益率
B．财务净现值<0，财务内部收益率<基准收益率
C．财务净现值≥0，财务内部收益率≥基准收益率
D．财务净现值≥0，财务内部收益率<基准收益率
正确答案：C
分部分项工程清单综合单价综合了()。
A.人工费
B.措施费
C.材料费
D.利润
E.税金
B.措施费
C.材料费
D.利润
E.税金
答案：A,C,D
解析：
教材P337
清单综合单价中综合了分项工程人工费、材料费、机械费、管理费、利润、人材机价差以及一定范围的风险费用，但并未包括措施费、规费和税金，因此它是一种不完全单价。
清单综合单价中综合了分项工程人工费、材料费、机械费、管理费、利润、人材机价差以及一定范围的风险费用，但并未包括措施费、规费和税金，因此它是一种不完全单价。
项目部在施工进度总结时资料依据是否全面？如不全面，请予以补充。
正确答案：
不全面（1分）。施工进度总结的依据资料还应用：施工进度计划执行的实际记录（1分）和施工进度计划检查结果（1分）。
不全面（1分）。施工进度总结的依据资料还应用：施工进度计划执行的实际记录（1分）和施工进度计划检查结果（1分）。
针对达到一定规模的脚手架工程编制专项施工方案，应经施工单位技术负责人和（）签字后实施。
A.项目经理
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.总经济师
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.总经济师
答案：C
解析：
2020/2019教材P47
在《建设工程安全生产管理条例》中规定：对下列达到一定规模的危险性较大的分部(分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施：
①基坑支护与降水工程。
②土方开挖工程。
③模板工程。
④起重吊装工程。
⑤脚手架工程。
⑥拆除爆破工程。
⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
在《建设工程安全生产管理条例》中规定：对下列达到一定规模的危险性较大的分部(分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施：
①基坑支护与降水工程。
②土方开挖工程。
③模板工程。
④起重吊装工程。
⑤脚手架工程。
⑥拆除爆破工程。
⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
21年一级建造师历年真题9篇 第3篇
港口与航道工程常用土工织物的主要性能指标有（ ）。
A.产品形态指标
B.力学性能指标
C.景观性能指标
D.水力学性能指标
E.耐久性指标
B.力学性能指标
C.景观性能指标
D.水力学性能指标
E.耐久性指标
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材页码P42-P43
港口与航道工程常用土工织物的主要性能指标
1.产品形态指标；
2.物理性能指标；
3.力学性能指标；
4.水力学性能指标；
5.耐久性（耐般、耐碱、抗微生物）、抗老化（耐紫外线）要求。
港口与航道工程常用土工织物的主要性能指标
1.产品形态指标；
2.物理性能指标；
3.力学性能指标；
4.水力学性能指标；
5.耐久性（耐般、耐碱、抗微生物）、抗老化（耐紫外线）要求。
关于燃气管道气密性试验压力叙述中正确的有（ ）。
A.当设计输气压力P＜5kPa时，试验压力为20kPa
B.当设计输气压力P≥5kPa时，试验压力为设计压力的1.15倍，且不得小于0.1MPa
C.当设计输气压力P≥5kPa时，试验压力为20kPa
D.当设计输气压力P≥5kPa时，试验压力不得低于0.1MPa
E.燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h
B.当设计输气压力P≥5kPa时，试验压力为设计压力的1.15倍，且不得小于0.1MPa
C.当设计输气压力P≥5kPa时，试验压力为20kPa
D.当设计输气压力P≥5kPa时，试验压力不得低于0.1MPa
E.燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是燃气管道严密性试验。设计压力小于5KPa时，试验压力应为20KPa。设计压力大于或等于5KPa时，试验压力为设计压力的1.15倍，且不得小于0.1MPa。教材P243。
会计的核算职能与监督职能之间的关系是（ ）。
A、会计核算是会计监督的保证
B、会计监督是会计核算的基础
C、会计核算是会计监督的基础
D、会计监督是会计核算的保证
E、会计监督是基础的、首要的
B、会计监督是会计核算的基础
C、会计核算是会计监督的基础
D、会计监督是会计核算的保证
E、会计监督是基础的、首要的
答案：C,D
解析：
2020版教材P88 / 2019版教材P86
会计的核算职能和监督职能是不可分割的。对经济活动进行会计核算的过程，同时也是实行会计监督的过程。核算是基本的、首要的，核算是监督的前提和基础，没有会计核算，会计监督就失去存在的基础;;反之，会计监督是会计核算的保证，没有会计监督来保证会计核算的正确性，会计核算就失去实际意义。
会计的核算职能和监督职能是不可分割的。对经济活动进行会计核算的过程，同时也是实行会计监督的过程。核算是基本的、首要的，核算是监督的前提和基础，没有会计核算，会计监督就失去存在的基础;;反之，会计监督是会计核算的保证，没有会计监督来保证会计核算的正确性，会计核算就失去实际意义。
项目的信息（ ）是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。
A.控制
B.管理
C.存储
D.交流
B.管理
C.存储
D.交流
答案：B
解析：
2020教材P343 / 2019教材P338
三、项目的信息管理项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。
三、项目的信息管理项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。
关于水利工程质量保证金的说法，正确的有（ ）。
A. 合同工程完工验收前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
B. 合同工程完工验收后，发包人可以预留工程质量保证金
C. 合同工程完工验收后，经承包人同意，可以延长履约保证金期限用于工程质量保证金而不再预留质量保证金。
D. 在合同工程完工证书颁发后 14 天，发包人应将质保金的一半退还给承包人
E. 在工程质量保修期满时，发包人将在 30 个工作日内核实后将质量保证金支付给承包人
B. 合同工程完工验收后，发包人可以预留工程质量保证金
C. 合同工程完工验收后，经承包人同意，可以延长履约保证金期限用于工程质量保证金而不再预留质量保证金。
D. 在合同工程完工证书颁发后 14 天，发包人应将质保金的一半退还给承包人
E. 在工程质量保修期满时，发包人将在 30 个工作日内核实后将质量保证金支付给承包人
答案：A,B,C,E
解析：
合同工程完工验收前，已经缴纳履约保证金的，进度支付时发包人不得同时预
留工程质量保证金。
合同工程完工验收后，发包人可以预留工程质量保证金，也可以延长履约保证金期限用于工程质量保证金而不再预留质量保证金。
留工程质量保证金。
合同工程完工验收后，发包人可以预留工程质量保证金，也可以延长履约保证金期限用于工程质量保证金而不再预留质量保证金。
耐火喷涂料喷涂完毕后，应及时（ ）。
A.作防水处理
B.进行烘干
C.开设膨胀缝
D.敲击释放压力
B.进行烘干
C.开设膨胀缝
D.敲击释放压力
答案：C
解析：
本题考查的是工业炉窑安装。喷涂完毕后，应及时开设膨胀缝线，可用1-3mm 厚的楔形板压入30-50mm而成。
21年一级建造师历年真题9篇 第4篇
职业健康安全与环境管理的任务包括制定、实施、实现、评审和保持健康安全与环境方针所需要的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和（ ）
A. 资源 B. 资金 C. 人员 D. 设备
正确答案：A
建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在（ ）提出。
A. 开庭审理前
B. 法庭辩论前
C. 法院判决前
D. 举证期限内
A. 开庭审理前
B. 法庭辩论前
C. 法院判决前
D. 举证期限内
答案：D
解析：
2006年建设工程法规真题第58题
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出。
综上所述，本题正确答案为D。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出。
综上所述，本题正确答案为D。
由业主提供的工程担保有（ ）。
A.工程质量担保 B.工程预付款担保
C.业主支付担保 D.工程保修担保
A.工程质量担保 B.工程预付款担保
C.业主支付担保 D.工程保修担保
答案：C
解析：
应用分层方法对工程质量进行统计分析时，按产品材料分层可以分为（）。
A.产地
B.厂商
C.规格
D.品种
E.数量
B.厂商
C.规格
D.品种
E.数量
答案：A,B,C,D
解析：
2020/2019教材P196
(3) 按产品材料分， 如产地、厂商、规格、品种。
(3) 按产品材料分， 如产地、厂商、规格、品种。
影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。其中，（ ）是影响混凝土和易性的最主要的因素。
A.单位体积用水量
B.砂率
C.时间和温度
D.组成材料的性质
B.砂率
C.时间和温度
D.组成材料的性质
答案：A
解析：
2020版教材P44 / 2019版教材P45
影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。
影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。
劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()内未提出异议的，集体合同即行生效。
A.5日
B.10日
C.15日
D.30日
B.10日
C.15日
D.30日
答案：C
解析：
2020版教材P151 / 2019版教材P150
集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效。
集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效。
21年一级建造师历年真题9篇 第5篇
在大体积混凝土施工过程中，为了减少水化热，防止混凝土开裂，一般加入（）作为外加剂。
A.缓凝剂
B.塑化剂
C.减水剂
D.早强剂
E.疏水剂
B.塑化剂
C.减水剂
D.早强剂
E.疏水剂
答案：A,D
解析：
A、D
加入缓凝剂，减缓混凝土的凝结时间，防止水泥水化速度过快，水化热放热集中，加入早强剂提高混凝土早期强度，防止受到内力破坏。
加入缓凝剂，减缓混凝土的凝结时间，防止水泥水化速度过快，水化热放热集中，加入早强剂提高混凝土早期强度，防止受到内力破坏。
关于建筑钢材力学性能的说法，正确的有（ ）。
A.拉伸性能
B.冲击韧性
C.耐疲劳性
D.可焊性
E.冷弯性能
B.冲击韧性
C.耐疲劳性
D.可焊性
E.冷弯性能
答案：A,B,C
解析：
2020/2019版教材P40
力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能 。
力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能 。
工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容有（） 。
A． 检验项目
B． 施工单位检验结果
C． 设计单位验收结论
D． 监理单位验收结论
E． 建设单位验收结论
B． 施工单位检验结果
C． 设计单位验收结论
D． 监理单位验收结论
E． 建设单位验收结论
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是分项工程质量验收。分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写，验收结论由建设（监理）单位填写。填写的主要内容：检验项目；施工单位检验结果：建设（监理）单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。
关于民事纠纷和解的说法，正确的是（ ）。2017
A、当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结
B、和解协议具有强制执行力
C、和解可以与仲裁、诉讼程序相结合
D、和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中
B、和解协议具有强制执行力
C、和解可以与仲裁、诉讼程序相结合
D、和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中
答案：C
解析：
本题考查的是和解的规定。和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合。和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。
关于工程项目质量风险识别的说法，正确的是（ ）。（2016）
A.从风险产生的原因分析，质量风险分为自然风险、施工风险、设计风险
B.可按风险责任单位和项目实施阶段分别进行风险识别
C.因项目实施人员自身技术水平局限造成错误的质量风险属于管理风险
D.风险识别的步骤是，分析每种风险的促发因素→画出质量风险结构层次图→将结果汇总成质量风险识别报告
B.可按风险责任单位和项目实施阶段分别进行风险识别
C.因项目实施人员自身技术水平局限造成错误的质量风险属于管理风险
D.风险识别的步骤是，分析每种风险的促发因素→画出质量风险结构层次图→将结果汇总成质量风险识别报告
答案：B
解析：
选项A，质量风险分为自然风险、技术风险、管理风险、环境风险；
选项C，自身技术水平属于技术风险；
选项D，风险识别步骤：画出质量风险结构层次图→分析每种风险的促发因素→将结果汇总成质量风险识别报告。
～165。
选项C，自身技术水平属于技术风险；
选项D，风险识别步骤：画出质量风险结构层次图→分析每种风险的促发因素→将结果汇总成质量风险识别报告。
～165。
关于项目部驻地选址的说法，正确的有（ ）。
A：可设在靠近项目现场的中间位置
B：可设在独立大桥下
C：应设在离集中爆破区300m以外
D：可设在互通匝道区
E：应设在周围无高频、高压电源的位置
B：可设在独立大桥下
C：应设在离集中爆破区300m以外
D：可设在互通匝道区
E：应设在周围无高频、高压电源的位置
答案：A,E
解析：
离集中爆破区500m 以外，不得占用独立大桥下部空间、河道、互通匝道区及规划的取、弃土场。
21年一级建造师历年真题9篇 第6篇
当建筑物基础下的持力层比较软弱，不能满足上部荷载对地基的要求时，常采用 （ ）来处理软弱地基。
A．夯实地基法
B．挤密桩地基法
C．换填地基法
D．预压地基法
正确答案：C
已知某项目的费用偏差大于0，进度偏差小于0。那么已完工作实际费用（ACWP）、计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）三个参数的关系为（ ）。
A．BCWP>ACWP>BCWS
B．BCWS>BCWP>ACWP
C．BCWS>ACWP>BCWP
D．BCWP>BCWS>ACWP
正确答案：B
费用偏差CV>0，说明BCWP>ACWP；进度偏差SV<0，说明BCWS>BCWP 所以可得出：BCWS>BCWP>ACWP。
电缆、电线和光缆敷设的安装要求包括（ ）。
A.光缆的静态弯曲半径不应大于光缆外径的15倍
B.电缆电线敷设前,应进行绝缘电阻测试
C.同轴电缆和高频电缆的连接可采用普通接头
D.补偿导线应穿电缆导管,可直接埋地敷设
E.敷设橡皮绝缘电缆时环境温度要求不低于-15℃
B.电缆电线敷设前,应进行绝缘电阻测试
C.同轴电缆和高频电缆的连接可采用普通接头
D.补偿导线应穿电缆导管,可直接埋地敷设
E.敷设橡皮绝缘电缆时环境温度要求不低于-15℃
答案：B,E
解析：
教材P121，
电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。B正确。
同轴电缆和高频电缆的连接应采用专用接头；C错。
教材P122
敷设塑料绝缘电缆时环境温度要求不低于0℃，敷设橡皮绝缘电缆时环境温度要求不低于-15°C。E正确。
补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设，不得直接埋地敷设。D错误；
光缆的静态弯曲半径不应小于光缆外径的15倍。
教材P121，
电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。B正确。
同轴电缆和高频电缆的连接应采用专用接头；C错。
教材P122
敷设塑料绝缘电缆时环境温度要求不低于0℃，敷设橡皮绝缘电缆时环境温度要求不低于-15°C。E正确。
补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设，不得直接埋地敷设。D错误；
光缆的静态弯曲半径不应小于光缆外径的15倍。
正常情况下，企业编制财务报表的过程中，假设企业能持续经营的时问长度自报告期末起至少（ ）个月。
A、6
B、12
C、24
D、36
B、12
C、24
D、36
答案：B
解析：
2020版教材P132 / 2019版教材P126
在编制财务报表的过程中，企业管理层应当利用所有可获得信息来评价企业自报告期末起至少12个月的持续经营能力。
在编制财务报表的过程中，企业管理层应当利用所有可获得信息来评价企业自报告期末起至少12个月的持续经营能力。
采取经营租赁方案时，其租赁费用主要包括（ ）。
A、利息费
B、租赁保证金
C、租金
D、担保费
E、维修费
B、租赁保证金
C、租金
D、担保费
E、维修费
答案：B,C,D
解析：
2020/2019版教材P62
采用设备经营租赁的方案，租赁费用主要包括：租赁保证金、租金、担保费.
采用设备经营租赁的方案，租赁费用主要包括：租赁保证金、租金、担保费.
政府对建设工程质量监督的职能主要有( )
A.制订行业质量管理规程
B.监督工程建设参与各方主体的质量行为
C.监督检查工程实体质量
D.监督工程质量验收
E.认证施工项目的质量管理体系
A.制订行业质量管理规程
B.监督工程建设参与各方主体的质量行为
C.监督检查工程实体质量
D.监督工程质量验收
E.认证施工项目的质量管理体系
答案：B,C,D
解析：
政府对建设工程质量监督的职能包括：监督检查施工现场工程建设参与各方主体的 质量行为、监督检查工程实体的施工质量和监督工程质量验收。
21年一级建造师历年真题9篇 第7篇
调整工程网络计划时，调整内容一般包括( )。
A.非关键工作时羞
B.关键线路长度
C.工作组织关系
D.工作工艺过程
E.工作持续时间
正确答案：ABCE
某双代号时标网络图如下图所示，下列关于该时标网络图说法正确的是（ ）。
A.D 工作的自由时差为 1 天
B.总工期为 10 天
C.若 G 工作滞后 2 天，不会影响总工期
D.若该图采用间接法绘制时，应先绘制出时标网络计划，并计算各工作最迟时间参数
E.时标网络图中的虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示
B.总工期为 10 天
C.若 G 工作滞后 2 天，不会影响总工期
D.若该图采用间接法绘制时，应先绘制出时标网络计划，并计算各工作最迟时间参数
E.时标网络图中的虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示
答案：B,E
解析：
A选项，D工作的自由时差为0；C选项，G工作的总时差为1天，滞后2天，会影响总工期一天；D选项，若该图采用间接法绘制时，应先绘制出时标网络计划，并计算各工作最早时间参数。
由不同项目参与方的计划构成进度计划系统在编制和调整时，必须注意其相互间的联系和协调，包括( )。
A.总进度规划
B.设计进度计划
C.施工和设备安装进度计划
D.控制性进度规划
E.业主方编制的整个项目实施的进度计划
B.设计进度计划
C.施工和设备安装进度计划
D.控制性进度规划
E.业主方编制的整个项目实施的进度计划
答案：B,C,E
解析：
2020/2019教材P115
由不同项目参与方的计划构成进度计划系统，包括：
( 1 ) 业主方编制的整个项目实施的进度计划；
(2 ) 设计进度计划；
( 3 )施工和设备安装进度计划；
( 4 )采购和供货进度计划等。
由不同项目参与方的计划构成进度计划系统，包括：
( 1 ) 业主方编制的整个项目实施的进度计划；
(2 ) 设计进度计划；
( 3 )施工和设备安装进度计划；
( 4 )采购和供货进度计划等。
《环境保护法》和《环境影响评价法》对建设工程项目环境保护的基本要求有（ ）。
A.建设工程项目选址、选线、布局应当符合区域、流域规划和城市总体规划
B.应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求
C.对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，环保总局必须举行听证会
D.尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声
E.防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用
B.应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求
C.对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，环保总局必须举行听证会
D.尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声
E.防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用
答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P247 / 2019教材P245
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，建设工程项目对环境保护的基本要求如下：（3）建设工程项目选址、选线、布局应当符合区域、流域规划和城市总体规划。A项正确（4）应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求。B项正确（7）尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声。D项正确P364，原文是（9）对环境可能造成重大影响、应当编制环境影响报告书的建设工程项目，可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的建设工程项目，以及存在重大意见分歧的建设工程项目，环保部门可以举行听证会，听取有关单位、专家和公众的意见，并公开听证结果，说明对有关意见采纳或不采纳的理由。C项错误（1 0）建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。E项正确
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，建设工程项目对环境保护的基本要求如下：（3）建设工程项目选址、选线、布局应当符合区域、流域规划和城市总体规划。A项正确（4）应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求。B项正确（7）尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声。D项正确P364，原文是（9）对环境可能造成重大影响、应当编制环境影响报告书的建设工程项目，可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的建设工程项目，以及存在重大意见分歧的建设工程项目，环保部门可以举行听证会，听取有关单位、专家和公众的意见，并公开听证结果，说明对有关意见采纳或不采纳的理由。C项错误（1 0）建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。E项正确
下列关于地役权的说法，正确的有（ ）。
A.地役权属于用益物权
B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权
C.地役权自地役权合同生效时设立
D.地役权未经登记，不能设立生效
E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的， 地役权对受让人具有约束力
B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权
C.地役权自地役权合同生效时设立
D.地役权未经登记，不能设立生效
E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的， 地役权对受让人具有约束力
答案：A,C,E
解析：
地役权是用益物权的一种，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。
1．背景
某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。
监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。
在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。
施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。
工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。
2．问题
(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗
(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么
(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些
(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。
(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作
(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些
某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。
监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。
在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。
施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。
工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。
2．问题
(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗
(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么
(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些
(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。
(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作
(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些
答案：
解析：
(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。
(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。
(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。
(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。
(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。
(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。
(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。
(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。
(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。
(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。
(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。
21年一级建造师历年真题9篇 第8篇
某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期两年，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%，则该项目的涨价预备费的计算基数应为( )万元。
A．1900 B．1200 C．700 D．1800
A．1900 B．1200 C．700 D．1800
答案：D
解析：
本题考核的是涨价预备费的计算。涨价预备费是指建设工程项目在建设期内由于价格等变化引起投资增加，需要事先预留的费用。涨价预备费以建筑安装工程费、设备及工器具购置费之和为计算基数。该项目的涨价预各费的计算基数=(600+1200)万元=1800万元。
施工单位所承建的某房屋建筑，建设单位和施工单位合同约定屋面防水保修期为 3 年。竣工合格第 4 年后，该建筑防水出现质量问题，则下列说法正确的是（ ）。
A.已过保修期，施工单位不保修
B.建设单位自行处理，无权要求施工单位保修
C.施工单位应该承担保修义务
D.设计单位应当承担责任
B.建设单位自行处理，无权要求施工单位保修
C.施工单位应该承担保修义务
D.设计单位应当承担责任
答案：C
解析：
《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年。合同约定不得低于 5 年，约定低于 5 年，按照法定的最低保修年限。
背景资料：
某二级公路K 合同段（K22＋300～K44＋000），主要为路基土石方工程和支挡工程，本地区岩层构成为泥岩、砂岩互层，抗压强度20MPa 左右，地表土覆盖层较薄。在招标文件中，挖方为石方，填方路段填料由挖方路段调运，施工过程部分事件摘要如下：
事件一：施工单位在路段开工后发现，路基挖方土石路段按照下图所示的工艺流程组织施工。
事件二：在填筑路堤时，施工单位采用土石混合分层铺筑，并用平地机整平每一层，最大层厚40cm，填至接近路床底面标高时改用土方填筑。局部路段因地形复杂而采用竖向填筑法施工。
事件三：路基工程土石方开挖与填筑施工中，配置的劳务用工有测量工、实验工、机修工、机械操作人员、运输车辆司机。
事件四：针对K41＋20O～K41＋320 的沿河路基，设计为浆砌块石路肩挡土墙（见下图），挡土墙最大髙度为11.2m。施工单位在施工中，在墙身的强度达到设计强度的60%时，对墙背土进行回填，采用冲击压实法进行碾压。
问题：
1.指出图1 中A、B 分别代表的施工过程。
2.指出事件二中施工方法存在的问题，并提出正确的施工方法。
3.指出事件三中路基工程土石方开挖与填筑施工过程还必须配置的劳动力有哪些？
4.指出墙身中的构造物A 的名称和墙后砂砾石的作用。
5.改正事件四中施工单位的错误做法。
某二级公路K 合同段（K22＋300～K44＋000），主要为路基土石方工程和支挡工程，本地区岩层构成为泥岩、砂岩互层，抗压强度20MPa 左右，地表土覆盖层较薄。在招标文件中，挖方为石方，填方路段填料由挖方路段调运，施工过程部分事件摘要如下：
事件一：施工单位在路段开工后发现，路基挖方土石路段按照下图所示的工艺流程组织施工。
事件二：在填筑路堤时，施工单位采用土石混合分层铺筑，并用平地机整平每一层，最大层厚40cm，填至接近路床底面标高时改用土方填筑。局部路段因地形复杂而采用竖向填筑法施工。
事件三：路基工程土石方开挖与填筑施工中，配置的劳务用工有测量工、实验工、机修工、机械操作人员、运输车辆司机。
事件四：针对K41＋20O～K41＋320 的沿河路基，设计为浆砌块石路肩挡土墙（见下图），挡土墙最大髙度为11.2m。施工单位在施工中，在墙身的强度达到设计强度的60%时，对墙背土进行回填，采用冲击压实法进行碾压。
问题：
1.指出图1 中A、B 分别代表的施工过程。
2.指出事件二中施工方法存在的问题，并提出正确的施工方法。
3.指出事件三中路基工程土石方开挖与填筑施工过程还必须配置的劳动力有哪些？
4.指出墙身中的构造物A 的名称和墙后砂砾石的作用。
5.改正事件四中施工单位的错误做法。
答案：
解析：
1.①开挖截水沟；②开挖边沟
2.①“局部路段因地形复杂而采用竖向填筑法施工”错误。根据有关规定：土石路堤不得倾填，土石路堤只能采用分层填筑，分层压实。②“采用平地机整平”错误。土石路堤整平应
采用大型推土机辅以人工进行。
3.还必须配置普工、工长和爆破工。
4.墙身中的构造物A 是泄水孔。砂砾石的作用是反滤作用，防止堵孔。
5.当墙身的强度达到设计强度的75% 时，方可进行回填等工作。
在距墙背0.5～1.0m 以内，不宜用重型压路机碾压，用人工或者小型机械碾压。
2.①“局部路段因地形复杂而采用竖向填筑法施工”错误。根据有关规定：土石路堤不得倾填，土石路堤只能采用分层填筑，分层压实。②“采用平地机整平”错误。土石路堤整平应
采用大型推土机辅以人工进行。
3.还必须配置普工、工长和爆破工。
4.墙身中的构造物A 是泄水孔。砂砾石的作用是反滤作用，防止堵孔。
5.当墙身的强度达到设计强度的75% 时，方可进行回填等工作。
在距墙背0.5～1.0m 以内，不宜用重型压路机碾压，用人工或者小型机械碾压。
建筑设备监控信号线缆的施工，其（）等应符合相关标准的规定。
A.屏蔽性能
B.敷设方式
C.接头工艺
D.接地要求
E.电流密度
B.敷设方式
C.接头工艺
D.接地要求
E.电流密度
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P213 / 2019版教材P201
信号线缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准的规定。
信号线缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准的规定。
若分析投资大小对方案资金回收能力的影响，可选用的分析指标是（ ）。
A、财务内部收益率
B、投资收益率
C、财务净现值
D、投资回收期
B、投资收益率
C、财务净现值
D、投资回收期
答案：A
解析：
2020/2019版教材P38
考点:单因素敏感性问题分析的步骤内容的记忆。如果主要分析投资大小对技术方案资金回收能力的影响，则可选用财务内部收益率指标等。
考点:单因素敏感性问题分析的步骤内容的记忆。如果主要分析投资大小对技术方案资金回收能力的影响，则可选用财务内部收益率指标等。
某设备尚可使用 6 年，预计可使用 8年，则该年该资产的折旧率为( )。
A．4．1％ B．5．6％
C．5％ D．6．3％
正确答案：B
21年一级建造师历年真题9篇 第9篇
（2010 年真题）城市道路土质路基压实的原则有（ ）。
A.先轻后重
B.先慢后快
C.先静后振
D.轮迹重叠
E.先高后低
B.先慢后快
C.先静后振
D.轮迹重叠
E.先高后低
答案：A,B,C,D
解析：
土质路基压实原则：先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。
关于导线连接要求,错误的说法是（ ）。
A.跨越河流的导线不允许有接头
B.跨越铁路的导线允许有接头
C.电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍
D.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
B.跨越铁路的导线允许有接头
C.电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍
D.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
答案：B
解析：
教材P74
五导线连接要求每根导线在每一个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线和避雷线不得有接头
五导线连接要求每根导线在每一个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线和避雷线不得有接头
建设工程项目结构图描述的是（ ）。
A.组织系统中各部门的职责分工 B.工作对象之间的关系
C.组织系统中各子系统之间的关系 D.项目参与各方之间的关系
A.组织系统中各部门的职责分工 B.工作对象之间的关系
C.组织系统中各子系统之间的关系 D.项目参与各方之间的关系
答案：B
解析：
建设工程项目结构图描述的是工作对象之间的关系
根据我国《企业会计准则》，业务收支以人民币以外的货币为主的企业，可以按规定选择其他货币作为记账本位币，编制的财务会计报告应当( )。
A．按照其作为记账本位币的外币列示
B．按照人民币和外币分别列示
C．将外币折算为美元列示
D．将外币折算为人民币列示
A．按照其作为记账本位币的外币列示
B．按照人民币和外币分别列示
C．将外币折算为美元列示
D．将外币折算为人民币列示
答案：D
解析：
记账本位币是指企业经营所处的主要经济环境中的货币。我国《企业会计准则》规定，业务收支以人民币以外的货币为主的企业，可以按规定选择其他货币作为记账本位币，但是编制的财务会计报告应当折算为人民币。
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，人民法院采取的证据保全措施包括()。
A.先予执行
B.查封
C.拍照
D.制作笔录
E.鉴定
B.查封
C.拍照
D.制作笔录
E.鉴定
答案：B,C,D,E
解析：
本题考核的是证据保全的方法。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。
某借款年利率为8%，半年复利计息一次，则该借款年有效利率比名义利率高（ ）。( 2015真题 )
A.0.16%
B.1.25%
C.4.16%
D.0.64%
A.0.16%
B.1.25%
C.4.16%
D.0.64%
答案：A
解析：
本题考查的是有效利率的计算。年有效利率=（1+r/m）m-1=（1+8%/2）2-1=8.16%，固比名义利率高8.16%-8%=0.16%。
上一篇：一级建造师模拟冲刺试题集6篇
热门文章
